《临时给水工程施工合同 标准版.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《临时给水工程施工合同 标准版.docx（8页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、合同编号：XXX项目临时给水工程施工合同甲方：乙方：根据中华人民共和国合同法及其他有关法律法规，结合本工程的实际情况，在遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则上，经友好协商，就甲方委托乙方承担项目临时给水工程施工达成一致意见，特签订本合同，以资信守。一、工程概况1、工程名称2、工程地点：3、工程内容：4、工程承包方式：本工程采用包工包料、包运输、包工期、包质量、包安全文明施工、包措施费、包税金、包验收通过给水要求的承包方式，合同施工范围内造价不予调整。二、施工工期开工日期：一年月日，具体开工日期以甲方书面开工通知为准。竣工日期年一月一日止。工期为一日历天。如果由于下列原因，乙方可提出工期延长：1
2、、变更所引起的某项工作量的显著变化，且该项工作在关键路线上；2、由甲方所造成或引起的任何延误、妨碍或阻碍；3、遇不可抗力而引起的延误。如果乙方认为其有权提出工期延长，应按规定以书面方式向甲方发出通知，由甲方确认是否予以延长。如有工期延长甲方只给予工期延长，因工期延长所发生的相关费用由乙方承担。三、工程总价款合同固定包干总价为人民币元，大写，其中不含税合同总价为元（大写：）,合同总价税款为元（大写：）o合同总价中已包括所有国家及当地规定应缴纳的各项税金，达到政府主管部门规定要求的全部费用，达到供水主管部门给水验收等全部费用。四、付款方式及结算办法1、付款方式（1）工程施工全部完成经书面验收合格后
3、支付至工程合同总价款的70%。工程竣工验收合格及竣工资料齐备后，乙方将工程完整移交给甲方。甲乙双方结算完成后，在供水后一次性付至工程结算总价的95虬剩余5%作为质量保修金在保修期满后支付。（2）工程价款支付方式：银行转帐支票。（3）本合同款开具发票前应与我司财务部门进行确认开票信息及开票类型【口增值税专用发票/口增值税普通发票，其中发票税率为%,在合同履行期间，合同税率应国家税率调整而调整，合同总价作相应调整。（4）每次付款前，乙方须送达开具与支付数额相一致的合法税务发票给财务部门确认；甲方自收到乙方开具的合法发票后，并发票开票日期满30日后的5个工作日内支付价款。且乙方开具发票的日期至最终送
4、达甲方之日不得超出25日，否则将不予支付该笔款项且不视为违约。（5）当工程款付至合同结算总价款的95%时，应开具最终合同总价款100%的合法税务发票。（6）发票违约责任：如果因乙方未开发票或者所开具的增值税发票被税务机关或其他国家机关认定不符合相关政策规定，致使甲方被税务机关或其他国家机关补征税款、处以罚款、加收滞纳金的，乙方应承担赔偿责任，包括甲方所承担的所有税款、滞纳金、罚款及5%的赔偿款。（7）增值税专用发票丢失的补救措施：如果甲方丢失增值税专用发票发票联和抵扣联，则必须向甲方提供增值税专用发票记账联复印件及乙方主管税务机关出具的丢失增值税专用发票已报税证明单。（8）发票开具信息及收付款
5、信息（发票备注栏需填写项目名称、地址）：项目甲方乙方公司名称地址开户行账号电话纳税号（7）乙方如需改变上述信息，应提前5个工作日以书面形式通知甲方，并注明新付款方式的起用及生效时间。如未按本合同规定通知而造成损失的，应由乙方承担相应责任。2、结算办法：（1）乙方在工程竣工验收合格后30日内向甲方工程部提交完整、准确的竣工结算资料，由甲方工程师审核并经乙方签字确认后提交甲方审计部。其他按规定应提交的资料：其中结算竣工图纸必须经总监理工程师签字同时交由发包人工程部、设计部、项目总共同确认后并出具书面报告方可进入结算程序：甲方成本部和审计部有权就相关竣工结算资料与现场实际施工情况进行勘验，对于抽查勘
6、验的结果低于设计标准、规范要求的子项可不予结算，或按抽查结果的施工工序、工艺酌情计取，未经甲方书面同意擅自修改图纸做法或者图纸范围内的工作未做的不予结算。（2）竣工结算资料提交至审计部后，视为结算资料已完整，审计部不再接收任何后补资料。竣工结算资料要求详见附件。结算工作进行过程中不再接受承包人任何结算资料，少算及未提交的发包人已认可的签证或漏项视为承包人主动放弃该权益。（3）乙方应积极配合结算审计工作，按要求指派固定的专业人员参加，不得无故拖延时间。在甲方告知其具体结算日期3日内不配合结算的，甲方有权自行按照已有资料独立结算，甲方的结算最终价乙方无条件予以承认。（4）乙方按要求（详见附件）办理
7、并及时提交工程结算资料，工程结算资料是对本工程结算进行审核或复审的依据和必备条件，所有工程结算审核、审计备案资料的确认，以甲方最终审计完成后签字确认的“审定单”为准。(5)工程结算提倡实事求是，反对高估冒算。乙方结算送审价不得高于终审价的5%,如超过5%,所有审计费由乙方承担。审计费收取标准：5%以内不收取费用，超过5%的按超出额的5%收取费用。原则上不予核增，如出现且经甲方书面同意核增的，按核增额的10%收取审计费用。五、工程价款的调整本工程为总价包干合同。乙方在合同总价中已包括人工、材料、安装、调试、维护、管理、利润、税金、风险及工程施工期间可能出现的政策、施工环境和材料市场的变化可能影响
8、工程造价的因素。除发生甲方另行委托的新增工程内容时调整外，乙方不得因其它任何原因提出调整工程造价。工程价款调整方法：六、工程质量及验收标准1、工程质量(1)乙方必须严格按照施工图、说明书以及国家有关规定、施工技术规范进行施工，按规定做好材料的试验和报验，确保工程质量,并按期完工。(2)乙方在工程质量上必须接受甲方的监督，甲方发现其进度在主要进度控制点上延误一天时，或在主要工程上存在重大质量问题时，甲方以书面形式通知乙方，乙方在收到甲方书面通知后二天内须采取有效措施纠正。否则甲方有权采取措施直至解除合同，调换施工队伍。由此造成的实际损失，由乙方负责。2、验收(1)工程竣工验收，应以施工图纸、说明
9、书、图纸会审记录、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。(2)乙方应提前5天书面通知甲方进行竣工验收，并应按期验收完毕。工程质量及工程内容符合要求的甲方签发书面验收合格证明。在此工程通过相关供水部门验收并取得相应的工程验收合格证后，乙方将全部有效的技术档案资料向甲方移交。（3）工程完工后，乙方应绘制竣工档案、竣工图一式四份提交甲方存档。七、材料供应1、材料设备由乙方自行采购，乙方在订货前必须将样品送至甲方对其质量、规格型号、外观、技术参数等予以认定，该认定不免除乙方应承担的责任。经甲方确认的样品，乙方不得任意更换，否则，必须无条件全面返工，相应货品全部退货，工期不得顺延。2、材料规格、
10、型号和质量等级指标应符合设计图纸和国家现行规范标准要求，乙方没有征得甲方同意，不得随意更换其品牌、规格、型号和降低质量标准，若乙方更换其品牌、规格、型号、质量必须优于且价格不得高于设计图纸或甲方要求的质量要求和规格，且必须征得甲方同意才能更换。3、对于甲方指定品牌、规格的材料和设备，在乙方与供货方签订合同时，必须出具出厂合格证、质检合格证等并报甲方备案。4、上述材料乙方须按照甲方指定品牌，执行甲方关于产地、品质、规格型号和价格等要求，乙方进行采购。5、因乙方自行采购的材料质量引起的工程质量问题由乙方承担所造成的一切损失。八、双方责任1、甲方责任（1）甲方应委派现场代表负责对工程建设进行全面管理
11、，解决施工过程中出现的需要甲方协调的相关问题。如变更现场代表应及时通知乙方。（2）提供现场临时材料堆放地点。（3）为乙方施工提供施工通道和管道高程控制点。2、乙方责任（1）乙方应委派现场代表负责施工期间的全面管理。该现场代表须持有与本工程项目相适应的资格证书，如变更现场代表，乙方应事先经甲方书面同意。（2）施工用电用水费用，乙方自行承担。（3）负责施工区域内的安全防护，制定相应的施工安全措施，承担由于自身安全防护措施不力造成的经济损失和责任。（4）做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护工作。（5）工程交付甲方前，乙方应负责已完工工程的保护工作，在此期间发生损坏的，由乙方自费予以修复并按合同约定
12、交付甲方，由此造成工期延误，按违约责任中的逾期完工条款处理。（6）要求施工现场清洁整齐，现场施工人员必须统一着装。交工之前清理完与现场无关的任何多余物品及其他垃圾等，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。（7）乙方必须严格遵守甲方现场施工管理规定和要求，乙方如在施工过程中，损坏甲方现场的其他工程成品或半成品，乙方应赔偿给甲方，甲方有权在工程结算款中扣除。（8）全体施工人员必须严格遵守施工所在地的有关规定，并制定相应内部管理措施，由于违反规定而，发生的一切后果由乙方自负（包括不限于施工中出现的人员伤亡事故）。（9）在给水施工过程中，如确系乙方责任造成甲方损坏，包含对第三方造成的人身和财产损失由乙方
13、承担全部责任。（10）工程施工过程中，有义务接受甲方的质量监督与管理。（11）乙方保证工程达到国家验收标准及供水主管部门验收标准。（12）乙方协助甲方办理临时施工用水政府部门的审批手续（并保证不影响施工工期）。（13）乙方应对甲方提供的任何资料有保密义务，该保密义务长期有效，不应合同的终止而终止。九、工程保修1、工程自竣工备案验收合格之日起乙方提供24个月的保修服务，保修期内，如出现工程质量问题或材料问题，乙方应在接到甲方通知后48小时内到场，并立即进行无偿维修、更换工作。2、乙方保修联系地址：;联系人：;电话：;电子邮箱：o乙方未按甲方的要求及时维修，或一次性维修未达到要求的，乙方应承担合同
14、总价10%的违约金。十、违约责任1、甲方逾期付款的，每逾期一日，按应付而未付款的1%。向乙方支付违约金。2、乙方承担施工质量不合格引起的返修返工费用，同时承担合同总价20%的违约金；在甲方允许返修1次后仍未合格，除需承担20%的违约金外，违约金不足以支付甲方损失的，乙方还需承担甲方损失部分的责任（包括甲方重新委托其他第三方施工的费用）。3、乙方未能在合同约定工期内通过竣工验收或向甲方提交供水部门的工程验收合格证，每逾期一日，按合同总价款的1%。向甲方支付违约金。逾期超过10日，甲方有权解除合同，乙方应按工程合同总价款的20%向甲方支付违约金。因此影响甲方楼宇竣工验收的，乙方应赔偿由此给甲方造成
15、的损失；4、乙方不按时进场开工，在甲方发出书面通知后的5日内仍不进场施工的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付合同总价款的20%作为违约金，造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应予赔偿。5、乙方擅自把工程分包或转包给其他任何单位，甲方有权解除合同，乙方应按合同总价款的20%向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的一切损失。6、甲方根据本合同约定行使解除权的，乙方所有人员、设备必须在甲方解除合同书面通知送达之日起五个工作日内撤离施工现场并向甲方移交有关的所有工程资料，并在此期限内与甲方共同签证已完成的工程量。未经甲乙双方共同签证的工程量乙方不得再要求结算。甲方在上述期限过后有权安排新的施工单位进场施
16、工。7、乙方应向甲方支付的违约金，甲方有权在应付未付款中扣除,违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。十一、通知及送达1、送达地址甲方地址：O乙方地址：O2、甲乙双方往来文函均按照上述地址送达，以对方当面签收或在投邮后（以寄出的邮戳为准）第3日视为已送达。3、以上地址也适用于双方因本合同的履行起诉至管辖法院法律文书的送达地址。合同一方或法院将相关邮件或物品、诉讼文书发送至上述送达地址即视为已送达该方；若出现拒收、代收、退回等情形,亦视为已送达（退回之日视为送达之日）。上述所称诉讼文书包括但不限于传票、开庭通知、起诉状/申请书、判决书/裁决书、裁定书、调解书、限期履行通知书、执行通知、评估报告等。4、乙方如变更上述地址必须采用书面形式通知甲方，如乙方变更上述地址而未书面通知甲方的，则甲方按乙方原地址发出的任何书面邮件，以寄出邮戳日起算第3日即视为已送达，且因甲方无法与乙方取得联系或联系延误而给甲乙双方造成的损失全部由乙方承担。十二、其他约定1、本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决。2、甲乙双方在协商未果时，同意将争议提交甲方所在地人民法院诉讼管辖；3、本合同一式捌份，甲方执陆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。4、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。5、本合同附件：附件一：工程量报价清单，附件二：施工图。甲方（公章）法定代表人:日期：乙方（公章）法定代表人:日期：
