基坑支护工程监理工程规划.doc

《基坑支护工程监理工程规划.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《基坑支护工程监理工程规划.doc（89页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、基坑支护工程监理工程规划一、编制及工作依据：（1） 国家和地方现行有关工程建设及建设监理的法律、法规、政策、规范及标准；（2） 政府批准的建设计划、规划要点、设计图纸及有关文件；（3） 与本工程有关的合同或协议；（4） 业主单位发出的指令；（5） 工程施工现场健康、安全及环保条例和规定；（6） 工程施工质量规程。二、工程概况小榄海港城商业项目由中山市碧富雅置业发展有限公司兴建，位于中山市小榄镇，比邻小榄汽车站，东邻小榄大道，西邻西区工业区，北邻升平中路，地理位置优越，交通便利，为1栋38层办公楼，商业裙楼8层。设3层地下室，基坑大致呈矩形布置，周长约600米，南北长为165米，东西宽为132米

2、，开挖深度为13.8米，安全等级为一级。采用800（1000）厚钢筋混凝土连续墙加两道钢筋混凝土内支撑梁作为基坑支护体系，地下连续墙兼做地下室结构侧壁，中间为保证足够的出土空间，内支撑梁采用环形布置。三、监理工作范围及内容小榄海港城商业发展项目基坑支护工程施工监理包含（但不限于）施工和保修阶段的质量控制、投资控制、进度控制、合同管理、信息管理、组织协调和安全文明施工监理，以及有关部门规定必须由监理单位完成和业主要求的其他相关工作。四、监理目标1、工程质量控制目标：工程质量验收合格并。2、工程进度控制目标：为建设单位和施工单位签订的施工合同中的工期。3、本工程投资控制目标：投资控制在业主批准的本

3、工程投资总概算内。4、安全文明目标：确保工程无重大事故，确保现场安全文明施工达到合格标准。五项目监理组织机构架图及人员配备计划1.项目监理组织机构及人员如下图总监理工程师郑可锐土建专业监理彭翔资料整理田维风测量专业监理何振伦土建专业监理田维风 土建专业监理谢亚文2、监理部安全架构安全生产第一责任人黄治丰安全生产直接责任人郑可锐安全资料整理彭翔土建安全监理工程师谢亚文六、监理人员岗位职责6.1 总监理工程师岗位职责（1）代表监理公司履行监理合同，负责本项目部的全面工作。（2）组建现场监理机构，人员分工，明确职责，指导检查监理人员的工作。（3）主持编制监理规划，审定各专业监理工作实施细则、监理程序

4、和工作制度。（4）签发由监理部发出的各种文件、报表、报告、并审核各专业监理工程师签认的各种文件资料。（5）审定施工单位报送施工组织设计、施工方案和施工总进度计划。（6）按合同规定，审核并签署开工令，停工令、复工令。（7）按合同授权，审核并签署施工单位申报的重要申请和工程支付凭证。（8）主持召开监理例会，签发会议纪要，检查督促有关方执行会议决定。（7） 组织编制监理月报，定期向业主和监理单位报告监理工作情况。（8） 组织工程竣工初验，参与工程竣工验收和竣工结算。（9） 组织整理工程竣工监理资料归档，对工程项目的监控、协调等做全面总结。6.2 总监代表岗位职责（1）协助总监理工程师组建现场监理机构

5、，人员分工，明确职责，指导检查监理人员的工作。（2）协助总监理工程师协调现场监理部与业主及有关行业主管部门的沟通及工作衔接。（3）负责协助总监理工程师协调现现场监理部与施工单位、材料供应商的协调工作。（4）负责现场监理部所有后勤保障工作。（5）协助总监理工程师做好其他监理工作。6.3 专业监理工程师岗位职责 指质量监督、工程管理等，在总监的统一领导下，协助总监或项目总监代表完成本专业监理的有关工作。其基本职责如下：6.3.1质量控制岗位职责监理工程师在工程质量控制方面的主要职责：（1）结合工程的具体情况，制订质量监理的实施细则，协助施工单位完善质量保证体系。（2）审核施工单位提交的施工方案和施

6、工技术措施。（3）签发各项工程的开工通知单，必要时提出要求，经总监批准，通知施工单位暂时停止整个工程或任何部分工程的施工。（4）向承包人书面提供图纸中的原始基准点、基准线和基准高程等资料，进行现场交验并验收施工单位施工放样。（5）组织、指导及检查现场质检员的工作。（6）审核进场材料的质检报告，在开工前和施工过程中，检查用于工程的材料、设备，对于不符合合同要求的，有权拒绝使用。（7）参与分项（部）、单位、单项工程质量检查及验收工作。（8）审核有关材料、结构的试验报告，对施工单位的检验、测试工作进行全面监理；有权利用施工单位或自备的测试仪器设备，对工程质量进行检验，凭数据对工程质量进行监理。（9）

7、参与工程质量事故的处理。（10）对工程支付签署质检方面的意见。（11）建立质量监理日志。（12）定期或不定期地向现场监理工程师或总监提交质量动态报告。6.3.2工程进度控制岗位职责监理工程师在工程进度控制方面的主要职责是：（1） 审批施工单位在开工前提交的总体施工进度计划、现金流动计划和总说明以及在施工阶段提交的各种详细计划和变更计划。（2） 在施工过程中检查和监督计划的实施。当工程未能按计划进行时，应要求施工单位调整或修改计划，并通知施工单位采取必要的措施加快施工进度，以使实际施工进度符合施工合同的要求。（3） 定期向业主报告工程进度情况，当施工进度可能导致合同工期严重延误时，有责任提出终止

8、执行施工合同的详细报告，供业主采取措施或做出相应的决定。6.3.3工程投资或造价控制岗位职责监理工程师在工程投资或造价控制方面的主要职责是：（1） 签发预付款支付证书。（2） 按施工合同的规定，现场计量核实合同工程量清单规定的任何已完工程的数量和价值。（3） 按合同规定审查、会签中期支付证书及合同终止后任何款项的支付证书。对不符合合同文件要求的工程项目和施工活动，有权暂拒支付，直到上述项目和施工活动达到要求。（4） 按施工合同文件规定，对合同执行期间由于国家或省（自治区、直辖市）颁布的法律、法令、法规等致使工程费用发生的增减和人工、材料或影响工程费用的其它事项而引起的工程费用的变化，监理工程师

9、在与业主和施工单位协商后，计算确定新的合同价格或调整幅度，予以签认。6.3.4合同管理岗位职责监理工程师在合同管理方面的主要职责是：（1） 参加开工前的第一次工地会议和施工阶段的常规工地会议，并会签会议记录；有权参加承包人为实施合同组织的有关会议，协调工地各承包人（含指定分包人）的有关联席会议。（2） 按施工合同规定的变更范围，对工程或其任何部分的型式、质量、数量及任何工程施工程序做出变更的决定，确定变更工程的单价和价格，经业主同意下达变更令。（3） 对施工单位提出的工期的延长或费用索赔，应就其中申述的理由，查清全部情况，并根据合同规定程序审定延长工期或索赔的金额，经业主批准后发出通知。（4）

10、 审查施工单位的任何分包人的资格和分包工程的类型、数量，按合同规定程序和权限审批。（5） 监督施工单位进入本工程的主要技术、管理人员的构成、数量与合同所列名单是否相符；对不称职的主要技术、管理人员，监理工程师有权提出更换要求。（6） 对施工单位的主要施工机械设备的数量、规格、性能按合同要求进行监督、检查。由于施工机械设备的原因影响工程的工期、质量的，监理工程师有权提出更换。（7） 督促业主及时妥善履行合同规定的各项责任和法定承诺。6.4 监理员岗位职责监理员在专业监理工程师领导下，是活跃在工程第一线的基层监理人员，应具有丰富的施工操作经验，易于发现施工操作中的错误。应及时将发现的问题向专业工程

11、师报告，无权向施工方发布指令。其基本职责如下：（1） 负责进场材料、构件、半成品、机械设备等查验认可工作；（2） 跟踪施工，旁站监理，确保监理与施工活动同步；（3） 负责现场施工安全、防火的检查、监督；（4） 填写监理日志，及时、如实填报原始记录；（5） 及时报告现场发生的质量问题、安全隐患和其它异常情况。七、监理工作的程序（一）质量控制（1）质量管理工程开工申请原材料、配合比试验结果报检进场设备、施工机械报检施工放样报检审查：监理工程师审批：总监代表总监签发开工指令承包人开工（2）工程例会纪要签发程序监理工程师或总监主持工程例会监理工程师或总监审查、核定总监签章，会后第二天行文外发指定有关人

12、员拟定会议纪要文稿征求有关方面与业主及代建单位意修正？（3）分项（分部）工程质量验评程序分项工程各工序施工完毕并报送经自检的验评资料均验收合格吗承包单位报送经自检的工程验评资料专业监理工程师审核符合要求吗？专业监理工程师签认专业监理工程师签认总监组织监理人员对资料进行审核和现场检查符合要求总监组织参建各方进行分部工程验收；基础、主体、屋面等主要部分工程还应邀请质检部门派员参加整改、重验收整改、重验收（4）工序交工验收(中间验收、隐蔽验收)程序（5）（乙供）建筑材料审核监理工作程序换材料不合格通知禁止使用并运出现场合格建筑材料承包商自检厂（场）质保书承包商提交材料报验单监理人员见证取样送检监理人

13、员见证取样送检检测单位下厂检验（必要时）监理工程师审查材料进入施工现场使用专业监理发现有疑问提出抽检复验监理工程师审核不合格定期上报、归档继续使用合格 （6）（甲招乙供）建筑材料审核监理工作程序建筑材料（甲招乙供）通知禁止使用并运出现场由承包商和供应商联系换材料不合格合格承包商自检供应商提供质保书、合格证等承包商提交材料报验单监理人员见证取样送检检测单下厂检验（必要时）监理工程师审查材料进入施工现场使用专业监理发现有疑问提出抽检复验监理工程师审核不合格定期上报、归档继续使用合格承包商现场清点材料不符合要求退回供应商监理工程师委托实验室复验承包商发现材料存在质量问题报监理工程师（7）进口材料设备

14、核定流程图商检局签署产品使用合格证承包商按有关技术资料和标准进行施工/安装承包商在监理参加下进行验收/单机试运行合格不合格竣工验收/联动试车（业主及代建单位、监理、设计、质监、承包商参加）检查调试投入使用（8）设备安装质量控制程序不合格不合格调整合格不合格设备开箱验收承包单位自检及安装质量报告建设、监理、承包单位部件及设备安装承包单位由采购及厂方解决监理工程师验收系统调试及试验承包单位监理工程师审核监理工程师签发认可书分专业按规范进行监理工程师巡视系统调试及试验承包单位不合格不合格调整合格（9）质量缺陷处理工作程序发现质量缺陷对质量缺陷进行判定 （目测、检验、测试）质量缺陷？继续施工发出警告或

15、停工通知（承包人不得自处理）判定质量缺陷的严重程度和性质严重？按工程质量事故程序处理采取有效措施进行正确 补救或进行返工处理复工令 （10）质量事故处理工作程序（倒塌事故12小时内上报）（重大事故5日内上报）（一般事故每月汇总集中上报）监理检查、验收发生质量事故监理发出质量通知单事故调查事故原因分析研究、制定处理方案监理组织审查质量缺陷调查报告研究、制定处理方案承包人实施处理方案承包人完成处理，自检后申请验收监理发出停工令上报主管部门暂停施工补充调查提出新方案监理提交质量事故处理报告发出复工令恢复施工必要原因（二）进度控制(1)进度总控程序合理不合理正常不正常不正常不合理签署开工报告提出进度计

16、划（承包商）审核延期 （业主及代建单位、监理）提出延期 （业主及代建单位、监理审核进度计划（监 理）按计划实施（承包商）修改进度计划（承包商）监督、检查计划实施（监 理）协调会与指令（监 理）采取措施赶工（承包商）调整进度计划（承包商）按计划实施（承包商）责任分析工程竣工验收颁发移交证书监督工程保修合同保修期结承包商责任有无不合理之处正常有无不合理(2)进度索赔程序引起索赔的事件发生若争端不能妥善解业主及代建单位和承包商 在收到最后通知的7天在接到通知56天内承包商不同 意工程师的处理索赔成立在发出通知后的28天内承包商在工程师收到通知后记录时间，在28天内应对事件发生时的同期记录进行审查，并

17、指示承包商保持合理的同期记录承包商提出索赔意向书再递交一份说明索赔数量和索赔依据等详细材料计算索赔费用，并与承包商和业主及代建单位协商同意签发索赔的支付证书索赔不成立工程师对索赔进行审核书面通知工程师工程师将决定通知业主及代建单位和承包商向对方发出仲裁意向通知向对方发出仲裁意向通知进入索赔仲裁程序(3)工程延期及工程延误处理程序承包单位提出工程延期要求监理机构审查符合施工合同文件的规定条件吗？监理不受理依据：1、施工合同中有关工程延期的约定；2、工期拖延和影响工期事件的事实和程度；3、影响工期的事件对工期影响的量化程度。影响工期事件具有持续性总监签署工程临时延期审批表(B4)报建设单位承包单位

18、提交最终的工程延期申请表项目监理机构复查工程延期及临时延期与建设单位、承包单位协调达成一致与建设单位、承包单位协调达成一致延期造成承包单位提出费用索按索赔处理程序框图处理工程延期是承包单位未能按照施工合同要求的工期竣工交付造成的时，监理机构应按施工合同规定从承包单位应得款项中扣除该期损害赔偿经费。(4)工程停、复工流程图监理签发“工程部分暂停指令”（监理）执行对工程质量事故处理程序对质量问题进行整改承包商填写“复工申请”（承包商）监理工程师审查事故处理情况认可：签认“复工指令”（监理）不认可：签发“工程质量/安全整改通知书”（监理）（三） 投资控制程序（1） 投资控制总流程确定投资目标（业主）

19、监理工程师发出计量通知承包人提交计量申请监理工程师审查有关资料资料齐全？监理工程师会同承包商进行现场计量填写中间计量单是 （2） 工程计量监理程序承包人填报计量申请单总监理工程师审查是否合同规定承包人应得款项业主审批专业监理工程师（质量）专业监理工程师（现场计量）资料齐全业主审批监理工程师填写中间计量单承包人填写支付申请单专业监理工程师审查（投资）总监同意或拒付签发中期支付证书业 主中期支付计量申请是否拒付（3） 中期支付监理工作程序熟悉工程量清单、设计变更、报业主批准后修订工程量清单掌握施工过程，审核报审单位提出的设计变更设计变更控制有无不合理之处？监理工程师对工程量清单和工程变更清单范围内

20、的已完工程实物量进行计量有无索赔？承包人提交提交终财务报告监理工程师审查最终财务报告、结算清单与索赔文件，并报业主批准有无不合理之处？认可最终财务报告与索赔文件业主批准最终支付证书最终支付去除不合理部分，修改最终财务报告提出索赔文件有有有（4） 最终支付监理工作程序八、工程质量控制方法和措施（一）工程质量控制方法8.1.1 施工准备阶段质量控制方法（1）严格审批分包单位资质，并对施工单位资质进行动态控制。监督施工单位按合同、投标文件、施工组织设计所确定的人员及装备，保质、按时、定额投入施工现场。（2）监督帮助承建单位完善质量保证体系。鉴于基建施工企业特点，其机械、人员配备是随着企业管理体制改革

21、及承揽的工程任务情况而变化，因此监理工程师要经常了解，掌握承建单位质量保证体系的变动情况，及时督促其完善，以利加强质量自控能力。要求承建单位做到：必须设置质检部门，配备各级专业专检人员，在人员素质和数量上应符合规定并满足实施检查和质量管理工作的需要。当发现施工单位的质检人员不足或工作不认真负责，对分部、分项工程不认真检查验评或不经检查而签字时，监理工程师视情节提出“口头警告”，下达“监理通知”，并指令其重新检查验评，达到要求时方准予进行下道工序施工。（3）对工程所需的材料、配零件、构件的质量检查和控制。业主供应的材料、零配件、构件应做到合格证与领用物资一道出库。按照规定应对钢材、水泥等进行检验

22、的，施工单位仍需进行二次检验，经确认合格后，方准用于工程。施工单位位负责的材料、零配件、构件在采购时必须索取质量证明文件，并按规定在进行现场后取样试验。凡不具有合格证或经二次检验不合格的材料零配件、构件等均不得用于工程上。对进场的原材料和半成品应严格按要求堆放、储存保管和加工。（4）对需要安装的设备、装置的质量检查。对需要安装的供电、照明、空调及通风、智能化管理系统等设备进行开箱检查，合格后才能进行安装。（5）审核施工单位提交的施工组织设计或施工方案。施工单位必须编制工程施工组织总设计，经其技术主管审批后，报监理组审核，监理组在总监理工程师主持下，组织各专业监理工程师对施工组织总设计进行认真审

23、查，对整个工程的总体战略布置、质量保证、施工工期、技术物资、大型临时设施等方面的规划和安排，确能保证工程建设目标的实现时，予以签认，并报业主批准实施。施工单位必须编制单项（单位）工程施工组织设计（方案），报监理工程师审查，监理工程师对其内容的完整性、可行性提出意见签认后实施。对重大、复杂的分项、分部工程（如基坑支护、砼高支架支模工程、大体积砼浇筑工程等），施工单位必须编制专项施工方案，经监理工程师审批后方可进行施工。必要时组织会议，审核重要施工方案，提出保证质量、加快工期、降低造价的措施和意见，施工单位根据会议意见修改完善后，予以审批。督促施工单位按审批的施工方案，做好各项施工准备工作。（6）

24、 检查测量标桩、标高、放样，必要时进行复查。（7） 组织设计交底和图纸会审工作。（8） 认真检查开工条件，在条件具备的情况下，适时发布开工令。8.1.2 施工阶段质量控制方法（1）检查施工单位施工质量保证措施的落实。（2）严格工序交接检查。下道工序施工前必须检测上道工序质量。对于隐蔽工程和关键工序必须严格执行质量检验申报制度，未经监理工程师检验合格，不得进行下道工序施工。（3）关键部位、关键工序施工进行旁站监理，如基础围护桩工程、预应力锚索工程、钢筋混凝土内支撑工程、混凝土浇注、防水施工。（4）依法行使质量监督权。（5）组织召开定期或不定期的现场质量会议。（6）监督检查文明施工，施工安全和防护

25、措施。（7）审查工程变更和会签设计变更，施工单位提交的工程变更申报须经监理工程师签认后，施工单位方可执行。（8）按各专业相应的验收规范，验评标准检查验收，对检查出的缺陷和质量问题，提出的缺陷和质量问题，提出改进措施，并限期处理。（9）监督、协助施工单位组织供电、照明、空调及通风、智能管理系统等设备进行调试。（10）审查施工单位提交的竣工图，工程质量评定表及其它技术性文件等交工资料。（11）填写工程质量评估表，对工程质量作出客观评估。（12）负责组织分部工程、单位工程的初步验收，对初验的质量问题限期完成，再次复验；初验合格后，协助业主组织有关单位按国家备案制的要求进行正式验收。施工工艺过程质量的

26、控制表序号工程项目质量控制要求控制手段1土方工程建、构筑物定位、抄平量测土质和地基处理，标高观测、量测回填土，密实度，标高试验、量测2基础工程轴线及标高量测外形尺寸量测材料检查现场检查、抽样地下连续墙、旋喷桩、搅拌桩、基础桩施工旁站钢筋隐蔽检查现场检查防水混凝土现场检查、抽样，审核试验报告地下管线予留，孔段预埋现场检查、量测基础隐蔽验收量测、审核内业资料3458.1.3 检测和检测方法、手段和保证措施8.1.3.1 原材料、构配件的检测工程所用原材料、构配件必须有产品质量合格证，钢材应有成分分析报告，电气材料应有合格证、水泥等尚须有进穗许可证，并按规定进行复验。重点检查：（1）商品混凝土（2）

27、水泥（3） 钢筋、型钢、钢绞线、钢筋焊接件、连接（4）防水材料（5）工程定位检测（6）基础施工检测可按设计要求进行监测（一般为钻芯法、超声回弹综合法、回弹法等）检测结构混凝土质量。8.1.3.2 严格执行材料质量检测见证取样、送样制度检测机构必须满足资质要求，检测机构试验室对无见证人员签名的检验委托单及见证人员送的试样一律拒收：未注明见证单位和见证人员的检验报告无效，不得作为质量保证资料和竣工验收资料，由业主指定检测单位重新检测。8.1.4 工程保修阶段质量控制方法（1）设立竣工资料的检索系统；（2）形成保修阶段专项记录表格；（3）保修阶段督促施工单位对工程中尚存在的一些质量缺陷作修补处理，以

28、使工程完全满足合同约定的质量要求；（4）依据国家有关法律法规、合同为基准，发现质量问题及时通知责任方进行维护保修，确保使用者正常使用的合法权益。(二)工程质量控制措施8.2.1 合同措施（1）在施工承包合同中明确规定工程项目的质量等级，并建议分解到各分部工程的质量评定等级。（2）要求施工单位按照合同要求制定质量目标分解表，施工单位自定的质量标准应高于国家标准。此项分解措施应报监理及业主，批准后执行。（3）认真落实施工管理合同的责、权、利及严格控制建设工程施工合同有关工程质量条款。（4）定期对施工合同，监理合同执行情况进行检查分析，写出报告，分别送项目法人和总监理工程师查阅。8.2.2 组织措施

29、（1）审查施工单位及分包单位的企业资质等级、营业范围及技术、质量保证体系是否健全，管理制度是否完善，检测手段和试验手段是否与企业资质等级相适应。（2）根据工程特性成立专门质量控制组和专家咨询组织并制定工作制度和程序。（3）施工过程中对特种过程实施巡视和旁站，检查施工过程中所用材料、半成品是否与批准的相符合，检查施工单位是否按照己批准的施工方案，技术规程施工。（4）定期组织专业监理工程师和建设、施工专业人员对工程质量进行联合检查使整个工程质量处于受控状态。8.2.3 技术措施（1）提前拟定工程质量控制点包括重点、难点部位、关键技术等一整套的高于规范要求的技术规定和质量通病防治措施，并通过本监理方

30、案、以及监理规划、监理细则、监理月报、监理周报提前拟定，并与有关方协商交底再具体执行落实。（2）量测：对完成的工程几何尺寸进行实测实量验收，不符合要求的要进行整修，无法进行整修的要求返工处理。（3）实验：对各种材料、配合比、混凝土、设备，监理人员可随机抽样检查、现场抽样和进行复试。（4）指令性文件：监理工程师通过书面指令对施工单位进行质量控制，用以指出施工中发生或可能发生的质量问题，使得施工单位加以重视或修改，以及批复施工单位呈报的质量问题处理方案和处理后的结论。（5）对规范、规程实行统一管理，保证工程所使用的规范规程等是最新版本的。（6）电脑化信息管理：在工程质量控制上将所收集数据和文件资料

31、输入电脑进行统计，分析制定措施。8.2.4 经济措施（1）为加强现场施工管理，提高存在问题整改的及时性、效益性观念，根据施工单位建设工程施工合同有关项目管理规定，制定现场施工奖罚管理办法，经业主审批后施行。（2）现场施工奖罚管理办法中规定了现场平面布置、安全文明施工、质量、进度达到或达不到规定标准进行奖或罚的数额；并对参加会议、监理通知单的执行情况进行量化奖罚，做到监理依据充分，奖罚分明。（3）工程质量与支付工程款挂钩，不合格工程质量不签认工程量。九、工程质量控制内容9.1事前预控9.1.1 编制监理规划、监理实施细则监理规划、监理实施细则是监理对工程质量控制的实质性指导文件。我监理部将及时提

32、交针对本工程特点、重点、难点的监理规划、相应的监理实施细则，经业主审核批准后执行。9.1.2 审查施工单位的技术资质对施工单位的人员资质、机械设备、资金状况、以往资历、施工管理水平等进行认真审查；施工单位进场后，监理工程师进行核实，以确保施工队伍的技术和施工能力满足本工程的需要，并对施工单位项目组织的主要人员进行核查，以保证承包商在施工合同中规定的项目组织中的主要人员在实施中得到落实。这是预控工作的第一环节。9.1.3 督促施工单位建立和完善质量保证体系施工单位对工程质量的自检，是工程质量的内部控制，控制得越好，质量问题越少，与监理配合得就越好。因此，施工单位自检体系的建立和完善，就成为保证工

33、程质量的必要条件。我们在工程开工前，督促施工单位建立并完善其自检体系，从人员数量、素质到设备的数量、品种等都认真进行了检查；并要求施工单位在严格执行施工监理规程的条件下，工程质量经自检合格后，才能报监理工程师验收。这样既提高了施工单位的质量意识和管理水平，也使每一项工程都能经过三级检验。是做好质量预控工作的前提。9.1.4 认真审查开工报告, 加强施工技术方案的审批在各单位工程、分部、分项工程开工前，施工单位必须向监理工程师提交工程开工申请报告。监理工程师对施工技术人员的资质、施工机械设备、检测仪器的精度及标定情况等进行审查、核实；对测量放样、标准试验(如混凝土配合比试验)、施工图纸等必要的基

34、础资料进行认真审核；对施工单位提交的施工工艺和技术方案组织会审。施工单位除需要编制施工组织总设计之外，对重要、特殊的分部分项工程以及安全生产、文明施工等还应编制专项施工组织设计，如基础围护桩施工方案、预应力锚索工程、钢筋混凝土内支撑工程、玻璃幕墙工程等。只有完全具备条件后，才允许其开工。9.1.5 认真作好原材料的检验，严把质量关对原材料的质量控制，是工程质量的基础控制。我们重视各种原材料的质量检验和试验工作，严格控制用于工程上的材料质量，对不合格的材料坚决清除出施工现场，确保工程的内在质量。我们不仅要作好原材料的各项试验工作，还要及时到原材料的生产厂家进行考察，了解其生产工艺和出厂检验情况及

35、证明。还及时监督施工单位对每批原材料进场后，必须严格按规定要求的规定数目及频率进行检查，并对取样、试验等检验过程进行跟踪监理。9.1.6 审查施工工艺，认真做好过程控制工作为了严格按技术规范和设计图纸规定的要求组织施工，在每一分项工程开工前，我监理部监理工程师认真分析研究施工工艺，并结合施工的实际情况，制定相应的监理工作程序，使“监”“承”双方在施工过程中严格执行施工工艺和相应的工作程序。同时，在各分项工程全面开工前，监理工程师还做好该分项工程的试验性施工，以检查施工单位的施工能力、施工工艺和施工方案的合理性，并使监承双方现场人员进一步掌握施工工艺和操作方法，理解技术标准，明确分工，熟悉检测方

36、法和报检程序的操作步骤，为预先控制工作提供合理数据，保证各分项工程全面开工后能顺利施工和有效控制好工程质量，达到事半功倍、配合协调之功效。9.2 事中控制主要根据监理细则、旁站监理方案的要求进行巡视检查、平行检查、旁站监理，发现问题及时处理，做好工序移交工作，实施全过程的质量控制。方法：9.2.1 旁站监理在本工程施工阶段监理中，我监理部对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督。根据以往监理同类工程项目的经验，本工程的主要的关键工序、特殊过程、部位如下：本工程主要的关键工序、重点部位一览表项目名 称基坑支护工程1搅拌桩施工2钻孔桩施工3地下连续墙施工基础工程(包括地下室)1桩基础

37、工程2土方开挖工程本工程主要的特殊过程、部位、工序一览表序号名 称1基坑支护工程2基础工程3隐蔽工程的隐蔽过程4材料进场的现场复试抽样检查5建筑材料的见证和取样6新设备实验过程7工程特有的新工艺、新材料的使用8定位放线、沉降观测9事故处理过程对本工程关键部位、关键工序实施监理旁站的详细内容见本监理规划旁站监理方案。9.2.2 现场跟踪和工地巡视我监理部监理工程师对本工程每个检验批、分项工程，尤其是对隐蔽工程进行跟踪检查和巡视，及时发现问题，找出偏差，并及时寻求解决问题和纠正偏差的方案。此外，还经常性地进行工地巡视，做好见证点和停止点的质量控制，及时发现违章操作和不按设计要求、不按图纸或施工规范

38、、规程和质量标准施工的现象，对不符合质量要求的要及时进行纠正和严格控制，并做好隐蔽工程的检查验收和工序间的交接检查验收，逐道工序交接检查，确保整个施工过程的质量。9.2.3工程自检报告及中间检验施工单位的自检人员按照专业监理工程师批准的工艺流程和提出的工序检查程序，在每道工序（工艺）完工后首先进行自检，自检合格后，申报专业监理工程师进行检查验收。9.2.4 工序交接检查专业监理工程师紧接施工单位的自检或与施工单位的自检同时进行每道工序（工艺）完工后的检查验收，对不合格的工序（工艺）指示承包人进行缺陷修补或返工，前道工序未经检查验收合格，后道工序不得进行。9.2.5 隐蔽工程检查验收隐蔽工程完成

39、后，先由施工单位进行自检、专职检，初检合格后填报隐蔽工程质量验收通知单，报告现场监理工程师检查验收。9.2.6中间交工报告及中间交工证书当一个单项、分部或分项工程完工后，施工单位的自检人员应进行一次系统的自检，汇总各道工序的检查记录及测量和自检试验的结果提出交工报告，工程质量评分工作可随之进行。专业监理工程师对完工的单项工程进行系统验收，检查合格后，提请驻地监理工程师签发中间交工证书，未经中间交工检验或检验不合格的单项工程，不得交付下项工程使用或进行下项工程项目的施工。 9.2.7 工程变更和处理施工单位提出工程变更，没有监理工程师的指令施工单位不得作任何变更。由业主原因提出的设计变更或技术核

40、定，监理工程师应与施工单位协商，看是否合理可行。9.2.8工程质量事故处理包括质量事故原因、责任的分析；质量事故处理措施的商定；批准处理工程质量事故的技术措施或方案；处理措施效果的检查。 9.2.9行使质量监督权，下达停工指令为了保证工程质量，出现下述情况之一者，总监理工程师有权指令施工单位立即停工整改并及时报告业主。 （1）未经检验即行下道工序作业者； （2）工程质量下降经指出后，未采取有效改正措施，或采取了一定措施，而效果不好继续作业者； （3）擅自采用未经认可或批准的材料； （4）擅自变更设计图纸的要求； （5）擅自将工程转包； （6）擅自让未经同意的分包单位进场作业者； （7）没有可靠的质量保证措施贸然施工，已出现质量下降征兆者； （8）其他。 9.2.10严格单项工程开工报告和复工报告审批制度凡单项工程开工及停工后工程复工，均应按规定的管理流程进行。 9.2.11质量技术签证凡质量、技术问题方面有法律效力的最后签证，只能由项目总监理工程师一人签署。专业质量监理工程师、现场质量检验员可在有关质量、技术方面原始凭证上签字，最后由项目总监理工程师核签后方有效。