加流水库灌区渠道节水改造工程招标文件.docx

《加流水库灌区渠道节水改造工程招标文件.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《加流水库灌区渠道节水改造工程招标文件.docx（105页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、海口市门板水库、加流水库灌区渠道节水改造工程招标文件招标人：海口市南渡江引水枢纽工程管理处 （盖章）招标代理人：华诚博远（北京）投资顾问有限公司（盖章）2014月5月7目 录第一卷3海口市门板水库、加流水库灌区渠道节水改造工程施工招标公告31. 招标条件32项目概况与招标范围33投标人资格要求34招标文件的获取34投标报名及招标文件的获取35投标文件的递交36. 发布公告的媒介4本次招标公告同时在海南省招标投标监管网、中国采购与招标网和海口市建设工程信息网上发布。47联系方式4第二章 投标人须知5投标人须知前附表51 总则102招标文件123投标文件134投标155开标166评标177合同授予

2、178重新招标和不再招标189纪律和监督1810、需要补充的其他内容19附表一：开标记录表20附表二：问题澄清通知21附表三：问题的澄清22附表四：中标通知书23附表五：中标结果通知书24附表六：确认通知25第三章 评标办法（合理低价法）26评标办法前附表261、评标方法282、评审标准283、评标程序28第四章合同条款及格式301. 一般约定301.1 词语定义301.2 语言文字321.3 法律321.4 合同文件的优先顺序321.5 合同协议书321.6 图纸和承包人文件321.7 联络331.8 转让331.9 严禁贿赂331.10 化石、文物331.11 专利技术331.12 图纸和

3、文件的保密332. 发包人义务332.1 遵守法律332.2 发出开工通知342.3 提供施工场地342.4 协助承包人办理证件和批件342.5 组织设计交底342.6 支付合同价款342.7 组织竣工验收342.8 其他义务343. 监理人343.1 监理人的职责和权力343.2 总监理工程师343.3 监理人员343.4 监理人的指示353.5 商定或确定354. 承包人354.1 承包人的一般义务354.2 履约担保364.3 分包364.4 联合体364.5 承包人项目经理364.6 承包人人员的管理374.7 撤换承包人项目经理和其他人员374.8 保障承包人人员的合法权益374.9

4、 工程价款应专款专用374.10 承包人现场查勘384.11 不利物质条件385. 材料和工程设备385.1 承包人提供的材料和工程设备385.2 发包人提供的材料和工程设备385.3 材料和工程设备专用于合同工程395.4 禁止使用不合格的材料和工程设备396. 施工设备和临时设施396.1 承包人提供的施工设备和临时设施396.2 发包人提供的施工设备和临时设施396.3 要求承包人增加或更换施工设备396.4 施工设备和临时设施专用于合同工程397. 交通运输397.1 道路通行权和场外设施397.2 场内施工道路407.3 场外交通407.4 超大件和超重件的运输407.5 道路和桥梁

5、的损坏责任407.6 水路和航空运输408. 测量放线408.1 施工控制网408.2 施工测量408.3 基准资料错误的责任408.4 监理人使用施工控制网419. 施工安全、治安保卫和环境保护419.1 发包人的施工安全责任419.2 承包人的施工安全责任419.3 治安保卫419.4 环境保护429.5 事故处理4210. 进度计划4210.1 合同进度计划4210.2 合同进度计划的修订4211. 开工和竣工4311.1 开工4311.2 竣工4311.3 发包人的工期延误4311.4 异常恶劣的气候条件4311.5 承包人的工期延误4311.6 工期提前4312. 暂停施工4312.

6、1 承包人暂停施工的责任4312.2 发包人暂停施工的责任4412.3 监理人暂停施工指示4412.4 暂停施工后的复工4412.5 暂停施工持续56天以上4413. 工程质量4413.1 工程质量要求4413.2 承包人的质量管理4513.3 承包人的质量检查4513.4 监理人的质量检查4513.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查4513.6 清除不合格工程4514. 试验和检验4614.1 材料、工程设备和工程的试验和检验4614.2 现场材料试验4614.3 现场工艺试验4615. 变更4615.1 变更的范围和内容4615.2 变更权4615.3 变更程序4715.4 变更的估价原则471

7、5.5 承包人的合理化建议4815.6 暂列金额4815.7 计日工4815.8 暂估价4816. 价格调整4916.1 物价波动引起的价格调整4916.2 法律变化引起的价格调整5017. 计量与支付5017.1 计量5017.2 预付款5117.3 工程进度付款5117.4 质量保证金5217.5 竣工结算5217.6 最终结清5318. 竣工验收5318.1 竣工验收的含义5318.2 竣工验收申请报告5318.3 验收5418.4 单位工程验收5418.5 施工期运行5418.6 试运行5418.7 竣工清场5518.8 施工队伍的撤离5519. 缺陷责任与保修责任5519.1 缺陷责

8、任期的起算时间5519.2 缺陷责任5519.3 缺陷责任期的延长5519.4 进一步试验和试运行5619.5 承包人的进入权5619.6 缺陷责任期终止证书5619.7 保修责任5620. 保险5620.1 工程保险5620.2 人员工伤事故的保险5620.3 人身意外伤害险5620.4 第三者责任险5620.5 其他保险5720.6 对各项保险的一般要求5721. 不可抗力5721.1 不可抗力的确认5721.2 不可抗力的通知5721.3 不可抗力后果及其处理5822. 违约5822.1 承包人违约5822.2 发包人违约5922.3 第三人造成的违约6023. 索赔6123.1 承包人

9、索赔的提出6123.2 承包人索赔处理程序6123.3 承包人提出索赔的期限6123.4 发包人的索赔6124. 争议的解决6124.1 争议的解决方式6124.2 友好解决6224.3 争议评审62第二节 专用合同条款63第二节 专用合同条款641.1词语定义641.3 法律641.6 图纸和承包人文件651.7 联络652.3 提供施工场地652.8 其它义务653.1 监理人的职责和权力654.1 承包人的一般义务664.2 履约担保（本项目不要求）664.3 分包（不允许）664.11 不利物质条件665.1 承包人提供的材料和工程设备665.2 发包人提供的材料和工程设备666.1

10、承包人提供的施工设备和临时设施676.2 发包人提供的施工设备和临时设施677.1 道路通行权和场外设施678.1 施工控制网679.2 承包人的施工安全责任6710.1 合同进度计划6711.4 异常恶劣的气候条件6711.5 承包人的工期延误6713.1 工程质量要求6815.1变更的范围和内容6817.2预付款6817.3 工程进度付款6817.4 质量保证金6817.5 竣工（完工）结算6917.6 最终结清6918.3 验收69第三节合同附件格式70附件一：合同协议书70附件二：履约担保格式71第五章 工程量清单（另册）731. 工程量清单说明732. 投标报价说明73第六章 图纸7

11、4第七章 技术标准和要求75（执行国家现行规范、技术标准、要求和验收标准）75第八章 投标文件格式76二、法定代表人身份证明78三、授权委托书78二、法定代表人身份证明81三、授权委托书82七、施工组织设计86附表一：拟投入本工程的主要施工设备表87附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表88附表三：劳动力计划表89附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图90附表五：施工总平面图91附表六：临时用地表92（一）项目管理机构组成表93（二）主要人员简历表94十、拟配备本标段的试验和检测仪器设备表96十二、资格审查资料98（一）投标人基本情况表98（二）近年财务状况表99（三）近年完成的类似项目

12、情况表100（五）近年发生的诉讼及仲裁情况102第一卷第一章 招标公告海口市门板水库、加流水库灌区渠道节水改造工程施工招标公告1. 招标条件本招标项目海口市门板水库、加流水库灌区渠道节水改造工程已由海口市水务局以（海水务2014156号）批准建设，招标人（项目业主）为海口市南渡江引水枢纽工程管理处，建设资金来自中央投资及地方配套，出资比例为 100% 。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。2项目概况与招标范围建设地点：门板水库位于海口市琼山区大坡镇的东北部硬骨村附近；加流水库位于琼山区甲子镇境内规 模：建安费3413608.06元；计划工期：120日历天。招标范围：节水改造工程。

13、3投标人资格要求3.1本次招标要求投标人具备独立法人资格，具有水利水电工程施工总承包叁级及以上资质的施工企业。项目经理需具备水利水电专业注册建造师贰级及以上资格及安全生产考核合格证（水利安考B证），且未担任其他在建工程项目的项目经理；技术负责人需具备水利水电类专业中级及以上职称；安全生产管理人员需具备安全生产考核合格证。业绩要求：2011年度（1月1日起）至今，承建过单项造价为300万元（含）以上类似水利水电工程业绩。投标单位须提供经当地（项目所在地或公司注册所在地）检察机关查询出具的关于单位、法定代表人及拟担任本项目的项目经理无行贿犯罪档案的证明材料（须在有效期内）。3.2本次招标不接受联合

14、体投标。3.3本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将按废标处理。4招标文件的获取4投标报名及招标文件的获取4.1投标报名：凡有意参加者请拟派项目经理携带IC卡于2014年 月 日至2014年 月 日 (法定公休日、法定节假日除外)，每日上午09：00时至11:30时，下午15：00时至17：00时(北京时间，下同)，在海口市海甸五西路28号建安大厦一楼服务大厅窗口报名及购买招标文件。无IC卡者请详阅（）,按其要求提供相关材料到海口市海甸五西路28号海口市建设工程招标投标中心附楼1楼大厅现场办理IC卡后报名。4.2 招标文件的获取： 凡符合投标人资格

15、要求者，请于2014年 月 日至2014年 月 日(法定公休日、法定节假日除外)，每日上午09：00时至11:30时，下午15：00时至17：00时(北京时间，下同)，在海口市海甸五西路28号建安大厦一楼服务大厅窗口持报名回执单购买招标文件。招标文件每套售价 1000 元，售后不退5投标文件的递交5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为2014年 月 日 时00分，地点为海口市海甸五西路28号海口市建设工程招投标中心三楼开标室。5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。6. 发布公告的媒介本次招标公告同时在海南省招标投标监管网、中国采购与招标网和海口市建设工程

16、信息网上发布。7联系方式招标人：海口市南渡江引水枢纽工程管理处 招标代理机构： 华诚博远（北京）投资顾问有限公司 地 址： 地 址：海南省海口市美苑路16号春江壹号A幢12楼 邮 编： 邮 编： 联 系 人： 联 系 人： 何工 电 话： 电 话： 15103656588 传 真： 传 真： 电子邮件： 电 子 邮 件： 开户银行： 开 户 银 行： 账 号： 账 号： 2014年 月 日第二章 投标人须知投标人须知前附表条款号条 款 名 称编 列 内 容1.1.2招标人名称：海口市南渡江引水枢纽工程管理处地址： 海口市琼山区龙塘镇联系人： 冼工电话： 65513023 1.1.3招标代理机构

17、名称：华诚博远（北京）投资顾问有限公司地址：海南省海口市美苑路16号春江壹号A幢12楼 联系人：何工电话：151036565881.1.4项目名称海口市门板水库、加流水库灌区渠道节水改造工程1.1.5工程概况恢复灌溉面积0.14万亩，改善灌溉面积0.36万亩，新增节水灌溉面积0.2万亩，年增节水能力44万m3，新增粮食生产能力95万公斤，年新增经济作物产值80万元，灌溉水利用系数提高到0.68。1.1.6建设地点门板水库位于海口市琼山区大坡镇的东北部硬骨村附近；加流水库位于琼山区甲子镇境内。1.2.1资金来源中央资金及地方配套1.2.2出资比例100%1.2.3资金落实情况已落实1.3.1招标

18、范围节水改造工程1.3.2计划工期120日历天1.3.3质量要求达到国家有关验收规范的合格标准1.4.1投标人资质条件、能力和信誉资质条件：具备独立法人资格，具有水利水电工程施工总承包叁级及以上资质的施工企业。项目经理（建造师，下同）资格：水利水电专业注册建造师贰级及以上资质；具备有效安全生产考核合格证书（水利安考B证），且未担任其他在建工程项目的项目经理。技术负责人：需具备水利水电类专业中级及以上职称。财务要求：2010年至2012年，经审计的财务报表原件。业绩要求：2011年度（1月1日起）至今，承建过单项造价为300万元（含）以上类似水利水电工程业绩，（证明材料为中标通知书、施工合同，以

19、合同签订时间为准）。信誉要求：1、投标期间企业未处于不良行为记录处罚期内；2、投标资格没有被取消、暂停；没有被处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态等情况。 其他要求：（1）提供企业法人安考证（A证）、专职安全生产人员安考证C证；项目管理机构人员还应配备质检员、标准员、劳务员各1名（以岗位证或上岗证为准）。（2）投标单位须提供经当地（项目所在地或公司注册所在地）检察机关查询出具的关于单位、法定代表人及拟担任本项目的项目经理无行贿犯罪档案的证明材料（须在有效期内）。（3）投标人必须书面承诺中标后按开工时间按时安排投标文件中填报的拟派项目管理机构人员（包括项目经理、技术负责人、安全员、质检员、

20、标准员、劳务员、其他主要人员）派驻施工现场，否则视为严重违约，招标人有权没收投标保证金和履约保证金，并有权单方面解除承包合同。（4）已标价的工程量清单还应加盖注册水利工程造价工程师执业印章。（并提供水利工程造价工程师注册证书）1.4.2是否接受联合体投标不接受1.9.1踏勘现场不组织，投标人可根据自己的需要，对工程现场和周围环境进行现场勘察，以获取与本工程合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。1.10.1投标预备会不召开1.10.2投标人提出问题的截止时间投标截止日期前15天1.10.3招标人书面澄清的时间投标截止日期前15天1.11分包不允许1.12偏离不允许2.1构成招

21、标文件的其他材料招标文件的澄清、修改、补遗部分。2.2.1投标人要求澄清招标文件的截止时间投标截止日期前15天2.2.2投标截止时间 2014年 月 日 时 分3.1.1构成投标文件的其他材料按招标文件要求的其他材料。3.3.1投标有效期自投标截止日起60日历天3.4.1投标保证金投标保证金的形式：从本单位基本账户转账。严禁代缴。开户名：海口市建设工程招标投标服务中心开户行：光大银行海口美兰支行账号：39270188000035580投标保证金的金额：陆万元整递交方式：a.投标保证金必须以银行转帐方式缴纳和退还；b.投标保证金应于投标截止之日前一个工作日下午17：00前从基本账户一次性转入招标

22、人指定账户内，以投标保证金实际到帐时间为准，转帐凭证须标明用途：海口市门板水库、加流水库灌区渠道节水改造工程投标保证金；c.招标人如果按规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应顺延；e.退还投标保证金手续：（1）退还保证金申请函（抬头写清招投标中心的单位名称，并写明退款的项目名称、中标与否、金额、开户行及账号）加盖公章；（2）法人证明书及法人身份证复印件加盖公章（外省单位）；（3）法人委托书（盖公章及法人签字或法人私章）；（4）被委托人身份证（复印件加盖公章，出示原件核验）；被委托人联系电话（很重要，一定要注明）；（5）向招投标中心开出收款收据（注明招投标中心单位名称、项目名称、金额）

23、；（6）中标单位提交加盖公章的合同复印件并携带原件（核验）。（7）银行转帐凭证原件。海口市建设工程招标投标服务中心（邮编：570208）退保办公室电话：0898-66156051 财务部电话：0898-66156053地址：海南省海口市海甸五西路28号16楼3.5.2近年财务状况的年份要求2010年至2012年3.5.3近年完成的类似项目的年份要求2011年1月1日至今3.5.5近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求2011年1月1日至今3.6是否允许递交备选投标方案不允许3.7.3签字或盖章要求由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。已标价的工程量清单还应加盖注册水利工程造价工程师执业

24、印章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认3.7.4投标文件副本份数 3 份3.7.5装订及包装要求装订：采用粘贴式装订，不得夹有活页。包装：分两袋包装，投标文件正、副本装一袋，工程量清单正、副本装一袋，文件封面要标明“正本”或“副本”及“投标文件”或“已标价工程量清单”字样。（另：投标报价书用小信封密封后与工程量清单一起包装）4.1.2封套上写明招标人地址：海南省海口市琼山区龙塘镇招标人名称：海口市南渡江引水枢纽工程管理处海口市门板水库、加流水库灌

25、区渠道节水改造工程施工招标投标文件（或已标价工程量清单）在2014年 月 日 时 分前不得开启4.2.2递交投标文件地点海口市海甸五西路28号海口市建设工程招投标中心三楼开标室4.2.3是否退还投标文件否5.1开标时间和地点开标时间：同投标截止时间开标地点: 海口市海甸五西路28号海口市建设工程招投标中心三楼开标室5.2开标程序详见5.2条6.1.1评标委员会的组建评标委员会构成:5人； 评标专家5人. 评标专家确定方式：海口市建设工程评标专家库中随机抽取7.1是否授权评标委员会确定中标人否,推荐的中标候选人数：3。7.3.1履约担保履约担保的形式：现金或保函履约担保的金额：5%7.4中标公示

26、在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介和交易中心予以公示，公示期不少于3个工作日。 其他开标现场需携带的原件核查营业执照（副本）、资质证书（副本）、安全生产许可证、建造师注册证及安全生产考核合格证（水利安考B证）、安全生产管理人员安全生产考核合格证（C证）、企业法人安考证（A证）、技术负责人职称证书、水利工程造价工程师注册证书、财务报表、中标通知书、施工合同、投标保证金银行转账单、企业基本账户开户许可证、被授权人身份证原件、标文件中填报的承诺中标后拟派项目管理机构人员（包括项目经理、技术负责人、安全员、质检员、标准员、劳务员等）人员岗位证书或注册证书，评

27、标办法中要求提供的其他原件到开标现场，以便响应招标要求方便专家核验。特别说明1、 本工程不允许联合体，招标文件中涉及到联合体的条款均不执行；2、 投标人应承诺所提供的人员证书、业绩合同等所有投标材料的真实性。招标人保留招标全过程核验投标文件涉及的证明材料真实性的权利，投标人如提供虚假资料，按废标处理。招标后发现中标人提供虚假材料骗取中标，则中标无效，没收投标保证金，若已签订合同则取消合同并没收投标保证金和履约保证金，并提请有关部门记录不良行为档案。3、 招标人保留核实投标人是否被责令停业、财产被接管、冻结、破产的权利，一经发现投标人有上述情形者，招标人取消其中标资格。4、 投标人必须书面承诺中

28、标后按开工时间按时安排投标文件中填报的拟派项目管理机构人员（包括项目经理、技术负责人、安全员、质检员、标准员、劳务员、其他主要人员等）派驻施工现场，否则视为严重违约，招标人有权没收投标保证金和履约保证金，并有权单方面解除承包合同。781 总则1.1 项目概况1.1.1 根据 中华人民共和国招标投标法 等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本标段施工进行招标。1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。1.1.5 本招标项目工程概况：见投标人须知前附表。1.1.6 本标

29、段建设地点：见投标人须知前附表。1.2 资金来源和落实情况1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。1.3 招标范围、计划工期和质量要求1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。1.4 投标人资格要求（适用于已进行资格预审的）投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位。1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和

30、信誉。(l）资质条件：见投标人须知前附表；(2）财务要求：见投标人须知前附表；(3）业绩要求：见投标人须知前附表；(4）信誉要求：见投标人须知前附表；(5）项目经理资格：见投标人须知前附表；(6）其他要求：见投标人须知前附表。1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：(1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；(2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；(3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。1.4.3 投标人不得

31、存在下列情形之一：(l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）; (2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；(3）为本标段的监理人；(4）为本标段的代建人；(5）为本标段提供招标代理服务的；(6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；(7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；(8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；(9）被责令停业的；(10）被暂停或取消投标资格的；(11）财产被接管或冻结的；(12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。1.5 费用承担投标人准备和参加投标活动发生的

32、费用自理。1.6 保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.7 语言文字除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.8 计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.9 踏勘现场1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。1.9 .3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，

33、供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。1.10 投标预备会1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问颗的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。1.11 分包投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表

34、规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。1.12 偏离投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。2招标文件2.1 招标文件的组成本招标文件包括：(1）招标公告（或投标邀请书）; (2）投标人须知；(3）评标办法；(4）合同条款及格式；(5）工程量清单；(6）图纸；(7）技术标准和要求；(8）投标文件格式；(9）投标人须知前附表规定的其他材料。根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。2.2 招标文件的澄清2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如

35、发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认己收到该澄清。2.3 招标文件的修改2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有

36、已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认己收到该修改。3投标文件3.1 投标文件的组成3.1.1 投标文件应包括下列内容：(l）投标函及投标函附录；(2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；(3）联合体协议书；（本次招标不接受联合体，不需附）(4）投标保证金； (5）已标价工程量清单；(6）施工组织设计； (7）项目管理机构；(8）拟分包项目情况表；(9）资格审查资料；(10）海口市建设工程项目投标报价书(11）投标人须知前附表规

37、定的其他材料。3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1 (3）目所指的联合体协议书。3.2 投标报价 3.2.1投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。3.2.3 本项目招标控制价为3413608.06元，投标人采用金额形式报价，报价单位为元，币种为人民币，保留小数点后两位，第三位四舍五入。高于、等于招标控制价或者以低于成本价进行报价的视为无效报价，按废标处理。3.2.4工程结算

38、最终以审计部门审定结算为准。3.3 投标有效期3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。3.4 投标保证金3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，

39、并应符合投标人须知前附表的规定。3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。3.4.3 招标人与中标人签订合同后5 个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：(1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；(2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）投标人在编制投标文件时，应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本标段施工的资质

40、条件、能力和信誉。3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附施工合同、中标通知书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个

41、项目，并标明序号。3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1 项至第3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。3.6 备选投标方案除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的各选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。3.7 投标文件的编制3.7.1 投标文件应按第八章

42、“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。3.7.4 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。4投标4.1 投标文件的密封和标识4.1.1