风电场电气设备采购安装施工招标文件.docx

《风电场电气设备采购安装施工招标文件.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《风电场电气设备采购安装施工招标文件.docx（187页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、 湖南省桂阳县子顶山风电场110kV升压站及风电场电气设备采购安装施工招标文件（招标/合同编号：HN-ZDS-S3）招 标 人：郴州湘水天塘山风力发电有限公司招标代理机构：北京江河润泽工程咨询管理有限公司2015年7月湖南省桂阳县子顶山风电场110kV升压站及风电场电气设备采购安装施工 招标文件目 录第一章 招标公告1第二章 投标人须知4投标人须知前附表41 总则82 招标文件103 投标文件104 投标135 开标146 评标157 合同授予158 重新招标和不再招标169 纪律和监督1610 需要补充的其他内容18附件一：19附件二：20附件三：21附件四：22附件五：23附件六：24附件

2、七：25第三章 评标办法261总则262 组织机构和程序263 评标264 初步评审265 详细评审27附件一：29附件二：30附件三：31第四章 合同条款及格式341 定义342 合同文件353 合同标的354 联络365 图纸366 转让367 严禁贿赂368 化石和文物369 专利技术3710 税费3711 履约担保3712 发包人的义务和责任3713 承包人的义务和责任3814 承包人的人员和管理3915 承包人现场查勘4016 技术服务4017 监理人的职责和权限4118 材料和工程设备4119 临时设施和工程设备4220 交通运输4321 场外交通4322 测量放线4323 施工安

3、全、治安保卫和环境保护4424 进度计划4525 开工和竣工4626 异常恶劣的气候条件4627 承包人的工期延误4628 暂停工作4629 暂停工作后的复工4730 暂停工作持续56天以上4731 工程质量4732 承包人的质量管理4733 监理人的质量检查4834 试验和检验4935 变更4936 承包人的合理化建议5037 暂列金额5138 计日工5139 价格调整5140 工程计量5141 付款与结算5242 质量保证金5343 竣工验收5344 施工期运行5445 完工清场5446 缺陷责任与保修责任5547 保险5548 不可抗力5649 违约5750 索赔5951 争议的解决60

4、附件一：合同协议书61附件二：履约担保格式63附件三：工程项目廉政责任书格式64附件四：安全生产协议书格式67第五章 工程量清单695.1 说明695.2 工程量清单和投标报价汇总表70第六章 投标文件格式90一、投标函及投标函附录93二、法定代表人身份证明95三、授权委托书96四、投标保证金97五、已标价的工程量清单98六、施工组织设计99七、项目管理机构106八、资格审查资料108九、原件的复印件113十、招标人委托采购设备资料114十一、其他材料115第七章 技术标准和要求1161 工程概况1162 招标范围和主体工作内容1163 一般技术条款1194 专项技术条款127第八章 图纸17

5、9第一章 招标公告湖南省桂阳县子顶山风电场110kV升压站及风电场电气设备采购安装施工招标公告（招标/合同编号：HN-ZDS-S3）受招标人郴州湘水天塘山风力发电有限公司的委托，北京江河润泽工程管理咨询有限公司对湖南省桂阳县子顶山风电场110kV升压站及风电场电气设备采购安装施工进行公开招标，诚邀愿意承担该项目建设的潜在投标人前来投标。一、工程概况子顶山风电场工程位于湖南省郴州市桂阳县西北部，属中低山丘陵地带，场址面积约10km2，规划总装机容量为49.9MW，设计安装24台单机容量为2000kW和1台单机容量为1900kW的风力发电机组。.本项目风电机组-箱变接线方式采用一机一变单元接线方式

6、。风力发电机组出口电压为0.69kV，经箱式变压器升压至35kV，通过35kV集电线路汇至天塘山风电场升压站，升压站高压侧为110kV。箱式变电站高低压侧进出线均采用电力电缆敷设，风电场集电线路推荐采用电缆直埋敷设方式。升压站110kV侧采用线变组接线方式，35kV侧接线采用单母线接线。场用电源采用双电源接线，一回从35kV接地变引接，另一回从10kV电源引接。本工程对外交通情况：场址距常宁市城区距离约为55km，距桂阳县距离约70km。场址东侧有S61岳临高速、省道S214、南侧有省道S323等，场区对外交通较为便利。二、资金来源自筹资金及银行贷款,且资金已落实。三、招标范围本次招标范围为本

7、工程110kV升压站及风电场电气设备采购安装施工，包括不限于：（一）110kV升压站新增35kV开关柜及新增二次监控设备（包括35kV开关柜内线路保护测控装置、同步相量测量装置、风电功率控制系统AGC/AVC、风电功率预测系统扩容及新建一座测风塔等）的采购、卸车、开箱检查、验收、安装及调试、交接试验、试运行、竣工验收等；（二）测风塔自动气象站的建设：包括测风塔选址、收资，测风塔（新建一座测风塔）及自动气象站等配套设备采购、土建施工、安装、调试、投运等；（三）风电场35kV箱式变压站安装、调试、交接试验及接地；（四）箱变与风机塔筒内配电柜之间的低压电缆的场内转运、安装、敷设，35kV集电线路电缆

8、部分的电缆沟开挖，35kV电力电缆的安装、敷设、试验，电缆沟的回填及表面植被恢复；（五）风电场场内通信光缆、箱变与风机间箱变测控用电缆的采购、装卸、开箱验收、转运、保管、敷设、安装熔接、测试、启动及试运行等直至移交业主的全部工作。工期：360天（日历天）工程地点：湖南省桂阳县子顶山风电场。四、投标人资格要求（一）投标人应具有独立法人资格；（二）投标人应具有电力工程施工总承包二级及以上或送变电工程专业承包贰级及以上资质，具有承装（修、试）类三级以上电力设施许可证，并且近五年内具有不少于2个110kV升压站及35kV及以上电压等级的电力电缆安装施工的经验和业绩（须提供中标通知书或合同及业主证明）；

9、（三）负责本工程的项目经理和技术负责人应具有承担110kV升压站电气设备安装及35kV及以上电压等级的电力电缆安装施工的经验及业绩（须提供有关证明文件），且项目经理具备机电工程专业二级及以上注册建造师证书和行政主管部门颁发的B类安全生产考核合格证书,且为投标单位正式职工（提供近期社保证明）；项目技术负责人应具有电力工程相关专业中级技术职称，且为投标单位正式职工（提供近期社保证明）；（四）投标人应具备安全生产许可证，通过ISO9001质量管理体系认证；（五）投标人信誉要求在近三年的工程施工中无较大质量、安全事故；（六）投标人在专业技术、人员组织、资金保障、设备设施、业绩经验项等方面具有组织设备供

10、货、安装、调试、质量控制和项目管理等相应的资格和能力；（七）投标人近三年财务和资信状况良好，具有承担本项目所需足够的流动资金，以及独立审计机构审计过的近三年的财务报表，并能够提供银行出具的资信证明；（八）本次招标不接受联合体投标。五、招标文件的获取招标文件将于2015年7月24日7月28日8:3016:30（北京时间，下同）在北京江河润泽工程管理咨询有限公司（北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区11号楼）公开发售。整套文件的售价为人民币（大写）贰仟元整（￥2000.00元），售后不退。（一）现场报名时，应携带下述加盖单位公章的资料一套：单位营业执照副本、被授权人身份证、授权委托书。（二

11、）网上报名时，请登陆北京江河润泽工程管理咨询有限公司（）网站填写投标报名表格并上传加盖单位公章的单位营业执照副本、被授权人身份证、授权委托书、购买文件汇款凭证等资料的扫描件。（三）工作人员将在收到以上资料并核查后，通过网上电子邮件方式将招标文件电子版发至购买人登记邮箱内。潜在投标人在办理汇款时，银行电汇凭证中应注明单位名称、立项号：140127。（四）本次招标采用资格后审的方式。六、投标截止和开标时间及地点（一）投标截止和开标时间：2015年8月13日9:30。（二）投标文件递交和开标地点：北京江河润泽工程管理咨询有限公司（北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区11号楼）。本公告同时在中

12、国采购与招标网、新华水力发电有限公司和北京江河润泽工程管理咨询有限公司网站公布。七、联系方式招标代理机构：北京江河润泽工程管理咨询有限公司地 址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区11号楼开 户 行：华夏银行北京丰台科技园支行账 号：10286000000434159邮 编：100070联 系 人：段文林、李泉联 系 电 话：010-53105815传 真：010-53105888电 子 邮 箱：toubbm第二章 投标人须知投标人须知前附表条款号条 款 名 称编 列 内 容1.1.2招标人名称：郴州湘水天塘山风力发电有限公司地址：郴州市桂阳县城领国际6栋104室 联系人：文江英电话

13、：133073586281.1.3招标代理机构名称：北京江河润泽工程管理咨询有限公司地址：北京市丰台区西四环南路188号（总部基地）18区11号楼联系人：李泉电话：010-53105815传真：010-531058881.1.4项目名称湖南省桂阳县子顶山风电场工程1.1.5标段名称110kV升压站及风电场电气设备采购安装施工1.1.6合同名称湖南省桂阳县子顶山风电场110kV升压站及风电场电气设备采购安装施工合同1.1.7建设地点湖南省郴州市桂阳县西北部1.1.8现场管理机构郴州湘水天塘山风力发电有限公司1.1.9设计人中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司1.2.1资金来源企业自筹资金1.2

14、.2资金落实情况已落实1.3.1招标范围本次招标范围为本工程110kV升压站及风电场电气设备采购安装施工，包括不限于：（一）110kV升压站新增35kV开关柜及新增二次监控设备（包括35kV开关柜内线路保护测控装置、同步相量测量装置、风电功率控制系统AGC/AVC、风电功率预测系统扩容及新建一座测风塔等）的采购、卸车、开箱检查、验收、安装及调试、交接试验、试运行、竣工验收等；（二）测风塔自动气象站的建设：包括测风塔选址、收资，测风塔（新建一座测风塔）及自动气象站等配套设备采购、土建施工、安装、调试、投运等；（三）风电场35kV箱式变压站安装、调试、交接试验及接地；（四）箱变与风机塔筒内配电柜之

15、间的低压电缆的场内转运、安装、敷设，35kV集电线路电缆部分的电缆沟开挖，35kV电力电缆的安装、敷设、试验，电缆沟的回填及表面植被恢复；（五）风电场场内通信光缆、箱变与风机间箱变测控用电缆的采购、装卸、开箱验收、转运、保管、敷设、安装熔接、测试、启动及试运行等直至移交业主的全部工作。电缆1.3.2计划工期360个日历天1.3.3质量要求符合合同条款、设计图纸和技术条款要求，严格执行国家颁发的现行有关工程项目质量检验评定标准和验收标准，满足国家、地方质量标准、控制标准和验收规范，质量评定等级为合格，实现达标投产。质量安全控制目标：杜绝人身死亡事故、杜绝人身重伤事故；杜绝重大设备、一般及以上质量

16、事故，确保工程无永久性缺陷。现场文明施工目标：按照相关要求和标准布置施工现场的文明施工设施，创造良好和规范的安全文明施工环境1.3.4施工承包方式包工、包料，包工期、包质量、包安全、包文明施工1.4.1投标人资质要求（一）投标人应具有独立法人资格；（二）投标人应具有电力工程施工总承包二级及以上或送变电工程专业承包贰级及以上资质，具有承装（修、试）类三级以上电力设施许可证，并且近五年内具有不少于2个110kV升压站及35kV及以上电压等级的电力电缆安装施工的经验和业绩（须提供中标通知书或合同及业主证明）；（三）负责本工程的项目经理和技术负责人应具有承担110kV升压站电气设备安装及35kV及以上

17、电压等级的电力电缆安装施工的经验及业绩（须提供有关证明文件），且项目经理具备机电工程专业二级及以上注册建造师证书和行政主管部门颁发的B类安全生产考核合格证书,且为投标单位正式职工（提供近期社保证明）；项目技术负责人应具有电力工程相关专业中级技术职称，且为投标单位正式职工（提供近期社保证明）；（四）投标人应具备安全生产许可证，通过ISO9001质量管理体系认证；（五）投标人信誉要求在近三年的工程施工中无较大质量、安全事故；（六）投标人在专业技术、人员组织、资金保障、设备设施、业绩经验项等方面具有组织设备供货、安装、调试、质量控制和项目管理等相应的资格和能力；（七）投标人近三年财务和资信状况良好，

18、具有承担本项目所需足够的流动资金，以及独立审计机构审计过的近三年的财务报表，并能够提供银行出具的资信证明；（八）本次招标不接受联合体投标。1.4.4是否接受联合体投标 不接受1.9.1踏勘现场 不组织1.10.1投标预备会 不召开1.11分包 不允许2.1构成招标文件的其他材料无2.2.1投标截止时间2015年8月13日9时30分3.2.9招标代理服务费投标人的投标报价中应包含招标代理服务费，招标代理服务费以中标金额作为收费的计算基数：依据国家发展和改革委员会招标代理服务收费管理暂行办法（计价格20021980号）（工程类）上浮15%计算招标代理费，根据关于招标代理服务费收费有关问题的通知(发

19、改办价格2003857号文)有关规定，本次招标代理费由中标人支付，并计入投标总报价中，不在报价单中单独列项。招标代理服务费的交纳方式：投标人在收到中标通知书后5个工作日内，可用银行电汇、现金等付款方式一次性向招标代理机构交纳招标代理服务费，也可从投标保证金中抵扣，保证金超出部分予以退回，不足部分需补足3.3.1投标有效期自投标截止时间起90天内有效3.4.1投标保证金投标保证金的形式：银行电汇。投标保证金的金额：人民币贰拾万元整（￥200000.00元）投标保证金有效期：同投标有效期收取投标保证金账号账户名称：北京江河润泽工程管理咨询有限公司开 户 行：华夏银行北京丰台科技园支行账 号：102

20、86000000434159注：须在开标截止时间前3天将投标保证金汇入招标代理机构账户内，以保证招标代理机构能够在投标截止时间前查询到该笔汇款，同时汇款附言应注明“保证金，立项号140127”3.6是否允许递交备选投标方案 不允许3.7.3签名或盖章要求1.按招标文件规定格式；2.投标文件应使用打印或不能擦去的墨水书写，文字要清晰，语意要明确，投标文件正本每一页均应加盖投标人单位公章，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签名。报价表的每一页均应盖投标人单位公章和由法定代表人（或委托代理人）签名3.7.4投标文件副本及电子版份数副本：4 份，电子版：1份(U盘) 4.2.2递交投标文件地点北京市

21、丰台区西四环南路188号（总部基地）18区11号楼4.2.3是否退还投标文件 否5.1开标时间和地点开标时间：同投标截止时间开标地点：同递交投标文件地点5.2开标程序密封情况检查：由监督人及投标人代表共同检查；开标顺序：按投标文件递交先后顺顺序开启6.1.1评标委员会的组建评标委员会构成：评标委员会由招标人代表和按有关规定产生的技术、经济等方面专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面专家不得少于成员总数三分之二。评标委员会设主任一人，由评标委员会推荐产生评标专家确定方式：从专家库随机抽取7.1评标委员会推荐的中标候选人数量1-3家7.3.1履约担保履约担保的形式：银行保函形式的担

22、保合同（履约保函）；履约担保的金额：金额为中标通知书写明的合同总价的10%10需要补充的其它内容10.1原件不提交10.2中标后须提交的投标文件份数：5份1011 总则1.1 项目概况1.1.1 根据 中华人民共和国招标投标法 等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本标段施工进行招标。1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。1.1.5本招标项目标段名称：见投标人须知前附表。1.1.6本招标项目合同名称：见投标人须知前附表。1.1.7 本工程建设地点：见投标人须知前

23、附表。1.1.8本招标项目现场管理机构：见投标人须知前附表。1.1.9本招标项目设计人：见投标人须知前附表。1.2 资金来源和落实情况1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。1.3 招标范围、计划工期和质量要求1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。1.4 投标人资格要求1.4.1投标人应具备承担本项目的资格要求：见投标人须知前附表。1.4.2投标人不得存在下列情形之一：（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位

24、）；（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；（3）为本标段的监理人；（4）为本标段的代建人；（5）为本标段提供招标代理服务的；（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；（9）被责令停业的；（10）被暂停或取消投标资格的；（11）财产被接管或冻结的；（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。1.4.4投标人具有满足检修需要的安全设施、工器具及施工机械，现场所有检修作业人员应持证上岗。1.4.5在本项目合

25、同签订前的任何时候，招标人有权要求投标人随时补充提交证明其资格资质合格的必要资料。1.5 费用承担投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.6 保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.7 语言文字除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.8 计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.9 踏勘现场1.9.1 投标人自行踏勘工程现场。1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9.4 招标

26、人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。1.9.5无论投标人是否踏勘现场，视认为完全了解现场情况。1.10 投标预备会见投标人须知前附表。1.11 分包不允许分包。1.12外购与外协1.12.1 投标人需外购、外协的部件和材料必须向具有资质的专业厂外购、外协，但不免除投标人的责任。外购、外协单位应具有相应的经验、技术、设备、工艺和质量控制能力。1.12.2 投标人应在投标文件中明确提供拟外购、外协的设备、部件及材料的项目、范围、初步选择的（数个）外购、外协单位名称、资格证明文件、业绩等资料。招标人有权对外购、外协

27、单位进行调研考察，以对其资格进行审查。1.12.3 对外购、外协的项目、范围和单位资格条件等，招标人将在评标及合同谈判前预以评价和初步确定。但是外购、外协单位不符合招标和合同文件要求时，招标人保留在合同签订前或合同履行过程中要求调整外购、外协项目和范围、更换外购、外协单位的权利。1.12.4 对于外购、外协的项目，其生产单位虽然需经招标人确认，但不免除投标人的责任。1.13 偏差和偏离投标文件不允许偏离招标文件的实质性要求和条件。投标文件偏离和偏差招标文件的非实质性要求和条件的，应在第6章“投标文件格式”第十项中列出。2 招标文件2.1 招标文件的组成本招标文件包括：第一章 招标公告；第二章

28、投标人须知；第三章 评标办法；第四章 合同条款及格式；第五章 图纸；第六章 技术标准和要求；第七章 投标文件格式；根据本章第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。2.2 招标文件的澄清2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标截止时间15天前以书面形式提出澄清申请，将需澄清问题的电子版（扫描件及可编辑的word或excel文档）发至（zhaobiaochengqing），要求招标人对招标文件予以澄清。2.2.2招标文件的澄清将在投标截止时间15天前，以书面形式通知所有购买招标文

29、件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清通知发出的时间距投标截止时间不足15天，且澄清内容影响投标文件编制，投标截止时间应相应延长。2.2.3投标人在收到澄清通知后，应在1天内以书面形式告知招标人，确认已收到该澄清通知。2.3 招标文件的修改2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，且澄清内容影响投标文件编制，需相应延长投标截止时间。2.3.2投标人收到修改通知后，应在1天内以书面形式告知招标人，确认已收到该修改通知。3 投标文件3.1 投标文件的组成投标人应按招标文件规定的内容和格

30、式编制并提交投标文件。具体内容详见本招标文件第7章。3.2 投标报价3.2.1 投标人应按第5章“投标报价表”的要求填写相应表格。3.2.2投标人应按照招标文件列出的表格格式，填报投标报价表。填报拟提供货物的单价和总价，每种货物只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人未填报的部分，在合同执行时买方将不予支付，并认为该部分费用已包含在报价中。3.2.3投标报价编制原则：投标人的投标报价应以下述文件为主要指导性依据、基于对报价涵盖内容的定义、工程工期及现场调查情况并充分认识到工程施工工作内容及要求，结合自身经验，自行测算报价。（1）承包人负责设置物资仓库，并负责按建设单位的规定装卸、领

31、用、保管及二次运输，投标方应依据设计资料、相关计价规定进行报价；（2）投标人应考虑工程至竣工验收为止期间物价上涨、在工程建设期间可能发生的其他费用等诸多因素以及由此引起的费用变动计入报价，后续不作调整。（3）工程建设过程中，中标单位对外的交涉与纠纷，以及所造成的损失，除招标文件中有明确规定者外，均由中标单位自行解决。如确需建设单位进行协调时，协调解决问题所发生的一切费用仍由中标单位承担。（4）投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第七章“投标报价”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3.4 款的有关要求。3.2.4投标函的总价或投标截止前投标人最后修正的总价在中标后即为签订

32、合同总价的唯一依据，招、投标双方均不得修改。3.2.5投标人投标报价总额一经中标后，即作为中标单位与建设单位签订该工程合同的总价。3.2.6投标人所填写的单价和合价全部采用人民币表示（计算结果保留两位小数）。3.2.7税费的报价税金费用执行湖南省建设厅关于工程造价税金的现行规定。除合同另有规定外，依据国家法律、行政法规、国务院有关部门的规章规定应由卖方缴纳的税金和其他费用均应计入单价、合价和总报价中。3.2.8投标报价中应包含为完成本项目的全部相关服务费用（包括但不限于培训费、技术服务费等）。3.2.9招标代理服务费：见投标人须知前附表。3.2.10本招标项目合同投标人应承担与招标人或其它相关

33、设备或部件制造商和外购（外协）人之间的一切相关配合责任。投标人应按本招标文件有关规定将与招标人或其他投标人的相关配合费用计入投标报价表中相应的项目中。3.2.11投标人应将本招标项目所需全部材料、外购（外协）设备及部件（招标人采购除外）的采购、运输、保险、保管、配套、相应检验、试验、验收、报关及商检（若有）等所需全部费用计入投标报价表中相应项目单价、合价及投标总报价中。3.2.12招标文件中未提及，但涉及本招标项目设备完整性或属本招标项目设备安装和安全运行所必需、且是满足本招标项目规定的技术性能、条件和要求所必须的任何设备、部件、材料、技术文件、服务和需完成的工作等，投标人应按规定格式分项补充

34、报价，否则其所需全部费用均被视为已包含在投标总报价中。3.2.13如投标报价有算术错误的，依据第3章评标办法第4.3款修正。3.2.14投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价时，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价，但不允许修改报价表中招标人指定的报价(如果有)，并同时提交详细书面说明、修改后的全套投标报价表以及符合招标文件规定的报价修改文件的电子文档。此修改须符合本章第4.3 款的有关要求。3.3 投标有效期3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有

35、效期。投标人同意延长的，则相应延长其投标保证金的有效期，但招标人不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。3.4 投标保证金3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第8章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。3.4.3 招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：（1）投标人在规定的投标

36、有效期内撤销或修改其投标文件；（2）收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；（3）收到中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的规定签署合同书；（4）国家法律法规规定的其他不予退还的情形。3.5 资格审查资料3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。3.5.2 “近3年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。3.5.3 “近5年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协

37、议书、工程接收证书工程竣工验收证书）的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件，投标人应准备上述材料原件在开标时予以备查。每张表格只填写一个项目，并标明序号。3.5.5 “近3年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。3.6 备选投标方案见投标人须知前附表。3.7 投标文件的编制3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函

38、附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签名或盖单位公章（其它印章无效）。委托代理人签名的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签名确认。签名或盖单位章的具体要求见投标人须知前附表。3.7.4 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。

39、正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。同时另须提交一份投标文件的电子版，电子版为可复制U盘，运行环境为WindowsXP或Windows 7，电子版中的表格应使用Excel编制，文字使用Word编制。3.7.5投标文件的正本与副本应采用A4纸印刷(图表页可例外)，分别装订成册，编制目录和页码，并不得采用活页装订。4 投标4.1 投标文件的密封和标记4.1.1 投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位公章。4.1.2投标文件的封套上除应清楚地标记“正本”、“副本”或“电子版”字样外，封套还应写明以下内容：（1）所

40、投标段名称和合同编号；（2）招标人的名称和地址；（3）投标人的名称和地址，并加盖单位公章；（4）“在投标截止时间之前不得拆封”的声明。4.1.3 未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。4.1.4 招标人不承担因投标人原因而导致的投标文件错放或提前开封的责任。4.2 投标文件的递交4.2.1 投标人应在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予

41、受理。4.3 投标文件的修改与撤回4.3.1在投标须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签名或盖单位章。4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第4.1条、第4.2条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。5 开标5.1 开标时间和地点招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。投标人的法定代表人或其委托代理人未参加

42、开标会的，招标人将其投标文件按无效标处理。5.2 开标程序（1）宣布开标纪律；（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并确认投标人法定代表人或其委托代理人是否在场；（3）宣布主持人、开标人、唱标人、记录人、监督人等有关人员姓名；（4） 除投标人须知前附表另有约定外，由投标人推荐的代表检查投标文件的密封情况；（5）宣布投标文件开启顺序：见投标须知前附表；（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价等招标文件规定开标时公布的内容，并进行文字记录；（7）主持人、开标人、唱标人、记录人、监督人、投标人的法定代表人或其委托代理人等有关人员在开标记

43、录上签名确认；（8）开标结束。5.2.2唱标人宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经招标监督部门当场核查确认后，招标代理机构可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认招标人宣读的结果。5.3拒绝或无效的投标文件 凡属下列情况之一者，其投标文件均将被招标人拒绝或无效：（1）投标文件的部分或全部逾期送达的或者未送达指定地点的；（2）按规定提交了合格的投标文件撤回通知；（3）投标人法定代表人（或委托代理人）没有参加开标会议；（4）投标文件未按招标文件的要求密封和标记的；（5）未按规定提交投标保证金或者未在投标文件上填写投标总价；（6）投标人对本招标项目提交

44、两份及以上不同的正本投标文件，且又无法确定哪份是有效的；（7）以他人名义投标；（8）有其它违反招标文件有效性规定的。6 评标6.1 评标委员会6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活

45、动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。6.2 评标原则评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.3 评标评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。7 合同授予7.1 定标方式招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。7.2 中标通知在本章第3.3.1款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。7.3 履约担保7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.4 签订合同7.4.1 招标人和中标人应当自中标通