《河北某商住楼基坑降水及边坡支护建筑工程施工合同.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《河北某商住楼基坑降水及边坡支护建筑工程施工合同.doc（7页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、 编号：建筑工程施工合同工 程 名 称： 紫金城商住楼 发包方（甲方）廊坊市荣达通房地产开发有限公司承包方（乙方）北京市地质工程公司签订日期2010年10月25日建设工程施工合同工程名称：紫金城商住楼 工程地址：廊坊市北凤道南，新开路东发包方（简称甲方）：廊坊市荣达通房地产开发有限公司 承包方（简称乙方）：北京市地质工程公司 根据中华人民共和国合同法、劳动法、建筑法和参照北京市建委，河北省廊坊市建委有关建设工程施工的规定，明确双方在工程中的权利、义务和经济责任，本合同为简化合同，突出重点，削繁求简，作为双方的法律依据。现经双方洽商同意，签订本合同。一、工程概况1、承包范围：基坑降水及边坡支护
2、2、规 格：地下室面积185.6m*58.1m 3、工 作 量：详见双方签字认可的预算表 4、正负零标高：绝对标高14.20m 6、基槽深度：12.200m 7、水位埋深：5.10m6.70m 二、承包方式：包工包料 自2010年10月20日始至2010年11月18日，工期为30日历天三、工作量：详见施工图纸及预算表 （作为合同附件使用,与本合同具有同等法律效力） 四、合同价款：6500000.00元（大写：陆佰伍拾万元整）五、质量标准：工程质量标准：合格六、付款方式（金额及时限）：1、预付款：合同签订后三日之内支付合同价款的10%，完善财务手续后支付到合同价款的20%。2、工程进度款：工程完
3、工后支付合同总价款的30%。3、竣工验收款：竣工验收合格后结算完毕后6个月内支付，支付至结算价款的90%。4、质保金占结算价款的10%，质保时限壹年，至质保时限到期之日起30日内付清余额（无息）。5、水电费结算方式：打井、打桩及护坡所需的电费由乙方承担，降水用电费用（两个月之外）由甲方承担维持约半年。6、乙方在领取工程款时，乙方提供相应的建筑业发票。七、甲方责任1、开工前保证做到“三通一平”，提供隐蔽物（如地下管线、人防、钢筋混凝土及砖石构筑物等）具体位置，事先明确处理方式。2、提供施工必需的图纸及技术资料。负责抄平、放线（场地范围标高、桩、孔位置及标高等）。3、协助提供三材堆放加工场地及电源
4、、水源。4、为现场办公及住宿提供方便。5、由于甲方的原因（变更设计、增减工程量、改变工期、施工前故障未能及时排除、单方无故撤销协议等）而造成的延期、返工、窝工，应按实际数量，给乙方相应增减调整。6、指派现场负责人员，处理日常质量、表报等交接事务。7、如产生工程质量维修承包人未及时进行修复的情况下，发包人将有权自行委托其他施工人员进行修复，所产生的费用自该质保金中扣除；如质保金不足以支付各项维修费用时，承包人须补足不足部分的费用）。承包人对发包人支付工程进度款时关于农民工工资保证条款：承包人应保证民工工资款得以专款专用。承包人拖欠民工工资或将民工工资款移作他用，发包人可以拒绝支付工程款并由承包人
5、承担因此而引起的一切后果和责任。为增强民工工资发放问题的确定性及可操作性，每次支付工程款前，承包人应向发包人提供上一次付款向农民工发放工资明细表（须经监理单位确认），并明确所包括的工资数额、标准及办法（内容包括姓名、日工资额、实际工资额、申请领款人、身份证复印件、手印）并以此作为承包方申请支付工程款的前提条件。8、发包人对发包人代表权力做如下限制： 1.日常施工问题处理、联系，负责发包人内部管理岗位职责范围内工作。2.对设计变更、洽商的确认须有发包人工程、预算、审计及主管工程副总/总工程师共同签字方为有效并作为决算依据。八、乙方负责：1、按甲方提供的施工图纸及要求，按设计方案及规范进行施工。2
6、、如遇故障及困难无力解决，应及时建议甲方作出变更，经双方洽商同意后，双方代表签署书面洽商单，方可改变施工方案。3、接受甲方、设计单位、质检部门按设计图及有关规范要求进行质量安全等检查。4、按规定时间，填写质检及进度报表。5、负责本单位的设备、材料、人员的安全、维保工作，遵守现场治安规定，乙方施工造成的安全事故，由乙方自行承担。6、无充足理由施延工期或返工，责任自负，并赔偿甲方全部损失。7、工作量如有增减，双方另行洽商，按本合同第6.8条经双方负责人签署后生效，方可增减造价，否则按承包总造价结算。8、乙方不得自行分包本工程，否则甲方有权单方解除合同，并赔偿甲方所有损失。9、桩使用商品砼。10、乙
7、方负责对基槽周边建筑的沉降观测，保证周边建筑的安全。由于护坡原因引发的周边建筑安全事故由乙方承担全部责任。11、乙方保证按照合同规定的工期完成工作，否则承担甲方全部损失。12、乙方负责提供竣工验收的全部资料，否则甲方有权拒绝支付竣工验收款。13、乙方保证其所承包的工程质量，达到合格标准，出现的质量事故由乙方全部负责。九、竣工结算与结算款结算方式:固定合同总价款加工程变更洽商项目（变更项目须有发包人工程、预算、审计及主管工程副总或总工程师共同签字方为有效并作为结算依据）增加费用计取直接费用（含税金）。十、违约条款:1、双方保证按照合同履行各自义务，如非因甲方原因造成的工期延误，乙方每延期一日向甲
8、方支付合同价款的千分之二作为违约金，并承担甲方实际损失。2、如因乙方原因造成工程质量不合格，乙方负责无偿返修，并承担甲方全部损失。3、甲方负责按合同要求拨付款项给乙方，如非因乙方原因造成款项的迟延给付，甲每延期一日向乙方支付合同价款的千分之二作为违约金。十一、附则1、本合同一式6份，甲方3份，乙方3份。2、本合同自正式签订之日起生效，工程款结清后失效。3、在施工过程中，遇到不可抗拒的特殊情况或其它未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。协商不成的，向工程所在地法院诉讼。4、奖、惩条款，双方根据情况，附在合同内或另签协议。5、合同签订后，双方根据实际情况可对合同进行补充，必须有双方权利代表人签字并加盖公章（甲方代表： 乙方代表: ），方可作为合同附件使用。甲方（签章） 乙方（签章）代表（签字） 代表（签字）地址： 地址：电话： 电话：开户银行及帐号： 开户很行及帐号： 合同签订日期 年 月 日
