重庆某学校供水工程施工招标文件.doc

《重庆某学校供水工程施工招标文件.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《重庆某学校供水工程施工招标文件.doc（125页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、教育学院高位池供水工程施工招标招标文件 招标编号：G1100110140 招标 人：重庆市自来水有限公司 （盖单位公章）招标代理机构：重庆国际投资咨询集团有限公司 （盖单位公章） 2012 年2月目录第 一 卷5第一章招标公告61. 招标条件62. 项目概况与招标范围63. 投标人资格要求6第二章投标人须知8投标人须知前附表81. 总则211.1 项目概况211.2 资金来源和落实情况211.3 招标范围、计划工期和质量要求211.4 投标人资格要求211.5 费用承担221.6 保密221.7 语言文字221.8 计量单位221.9 踏勘现场221.10 投标预备会221.11分包231.1

2、2 偏离232. 招标文件232.1 招标文件的组成232.2 招标文件的澄清232.3 招标文件的修改233. 投标文件233.1 投标文件的组成233.2 投标报价243.3 投标有效期243.4 投标保证金243.5 资格审查资料253.6 备选投标方案253.7 投标文件的编制264. 投标264.1 投标文件的密封和标记264.2 投标文件的递交264.3 投标文件的修改与撤回265. 开标275.2 开标程序276. 评标276.1 评标委员会276.2 评标原则276.3 评标277. 合同授予287.1 定标方式287.2 中标通知287.3 履约担保和低价风险担保288. 重

3、新招标和不再招标298.1 重新招标298.2 不再招标299. 纪律和监督299.1 对招标人的纪律要求299.2 对投标人的纪律要求299.3 对评标委员会成员的纪律要求299.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求299.5 投诉3010. 需要补充的其他内容30第三章 评标办法（经评审的最低价法）35评标办法前附表351. 评标方法392. 评审标准392.1 初步评审标准392.2 详细评审标准393. 评标程序393.1 初步评审393.2 详细评审403.3 投标文件的澄清和补正403.4 评标结果40第四章合同条款及格式42第一节通用合同条款43第二节专用合同条款441. 一

4、般约定441.1 词语定义441.4 合同文件的优先顺序441.5 合同生效的条件451.6 图纸和承包人文件451.7 联络452. 发包人义务452.3 提供施工场地452.8 其他义务463. 监理人463.1 监理人的职责和权力464. 承包人464.1 承包人的一般义务464.2 履约担保和低价风险担保49注：履约过程中，施工单位以中标价过低为由，提出不能履约或不能完全履约的，低价风险担保金则不予退还。494.3 分包494.11 不利物质条件505. 材料和工程设备505.1 承包人提供的材料和工程设备505.2 发包人提供的材料和工程设备506. 施工设备和临时设施516.1 承

5、包人提供的施工设备和临时设施516.2 发包人提供的施工设备和临时设施： 无517. 交通运输517.1 道路通行权和场外设施517.2 场内施工道路517.4 超大件和超重件的运输518. 测量放线518.1 施工控制网529. 施工安全、治安保卫和环境保护529.1 发包人的施工安全责任529.2 承包人的施工安全责任529.3 治安保卫529.4 环境保护5210. 进度计划5210.1 合同进度计划5211. 开工和竣工5311.5 承包人的工期延误5311.6 工期提前5312.1 承包人暂停施工的责任5413.1 工程质量要求5413.2 承包人的质量检查5515.1 变更的范围和

6、内容5515.3 变更程序5515.4 变更的估价原则及调整办法5615.5 承包人的合理化建议5715.8 暂估价5716. 价格调整5716.1 物价波动引起的价格调整5717. 计量与支付5717.1 计量5717.2 预付款5717.3 进度款5717.4 质量保证金5817.5 竣工结算5817.6 最终结清6018. 竣工验收6018.2 竣工验收申请报告6018.3 验收6018.5 施工期运行6018.6 试运行6018.7 竣工清场6118.8 施工队伍的撤离6119. 缺陷责任与保修责任6119.7 保修责任6120. 保险6120.1 工程保险6120.2人员工伤事故保险

7、6120.3 人身意外伤害险6120.4 第三者责任险6220.5 其他保险6220.6 对各项保险的一般要求6221. 不可抗力6221.1 不可抗力的确认6221.3 不可抗力后果及其处理6222违约6224. 争议的解决6424.1 争议的解决方式6425 合同份数6426. 补充条款64第三节合同附件格式67附件一：合同协议书67附件二 工程质量保修书68年 月 日 年 月 日69第五章工程量清单701. 工程量清单说明702. 投标报价说明703其它说明72第 二 卷75第六章图 纸761. 图纸目录77第 三 卷78第七章技术标准和要求79第四卷80第八章投标文件格式81目 录82

8、一、投标函部分83（一） 投标函86（二） 法定代表人身份证明及授权委托书88（三）投标文件电子文档90二、商务部分91三、资格审查资料112（二）投标人基本情况表117（三）项目管理机构118主要人员简历表119（四）近年完成的类似项目情况表120（五）2008年、2009年、2010年度财务状况表121（六）信誉要求122（七）质量保证体系124第五卷125招标人提供的工程量清单125第 一 卷第一章 招标公告教育学院高位池供水工程施工招标公告1. 招标条件本招标项目教育学院高位池供水工程施工已由重庆市南岸区发展和改革委员会以南发改2011192号文核准建设，项目业主为 重庆市自来水有限公

9、司 ， 建设资金来自源 自筹 ，项目出资比例为国有出资100%，招标人为 重庆市自来水有限公司 。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。2. 项目概况与招标范围2.1 项目概况：该工程拟新建2000立方米高位调节池一座，占地面积约1.3亩，同时铺设配套DN300供水管道约400米。2.2招标范围：教育学院高位池供水工程的设计施工图所有范围和工程量清单的全部内容。2.3本工程总工期 ： 140 日历天（以开工令为准）。3. 投标人资格要求3.1 建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质。3.2 本次招标不接受联合体投标。3.3采用资格后审。3.4投标人的法定代表人为

10、同一人，母公司、全资子公司及其控股公司，均不得在本项目同时投标。 3.5其它具体内容详见招标文件4. 招标文件的获取4.1本工程招标不需报名，开标时直接投标，凡有意参加投标者，请于2012年3月16日起，在重庆市工程建设招标投标交易信息网（）下载招标文件、图纸、工程量清单、答疑、补遗、限价等开标前的有关资料，不管下载与否都视为投标人全部知晓有关招标过程和事宜。4.2自公告发出之日起，各投标单位应随时关注招标文件及相关修改内容。4.3招标文件每套售价500元，招标文件费用在各投标人递交投标文件时收取。5.发布公告的媒介 本次招标公告同时在重庆市建设项目及招标网、重庆建设工程信息网及重庆市工程建设

11、招标投标交易信息网上发布。6. 联系方式招标人：重庆市自来水有限公司 招标代理机构：重庆国际投资咨询集团有限公司地址： 重庆渝中区金汤街81号） 地址：重庆市江北区五里店五简路2号重咨大厦1603室邮编： 邮编： 400020 联系人：刘佳 联系人：袁建文 电话：023-63835624 电话：023-67703281 传真：023-63835624 传真：023-67706795 第二章 投标人须知投标人须知前附表条 款 号条款名称编 列 内 容1.1.2招标人名称：重庆市自来水有限公司地址：重庆渝中区金汤街81号 联系人：刘佳电话：638356241.1.3招标代理机构名称：重庆国际投资咨

12、询集团有限公司地址：重庆市江北区五里店五简路2号重咨大厦1603室联系人：袁建文 柳林电话：023-677032811.1.4项目名称教育学院高位池供水工程施工1.1.5建设地点南岸区黄桷垭教育学院内1.2.1资金来源本招标项目经 重庆市南岸区发展和改革委员会 批准立项。资金来源为： 自筹 。资金性质为：全部国有。1.2.2出资比例出资100%1.2.3资金落实情况已落实1.3.1招标范围教育学院高位池供水工程的设计施工图所有范围和工程量清单的全部内容。1.3.2计划工期计划工期本工程总工期 ：140日历天（以开工令为准）。1.3.3质量要求达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准

13、。条 款 号条款名称编 列 内 容1.4.1投标人资质条件、能力和信誉本工程施工招标实行资格后审，投标人应具备以下资格条件：1.资质条件（1）建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质。（不接受联合体投标）要求的资料: “投标人基本情况表”后附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和三类人员安全生产许可证复印件。市外建筑施工企业应有由重庆市城乡建设委员会颁发的“分支机构入渝登记备案证”复印件。市外建筑施工企业取得我市工商行政管理部门和地税部门颁发的分支机构营业执照和税务登记证复印件。及其在渝负责人的身份证原件。2.财务要求2008、2009、2010年度的财务状

14、况均不亏损。要求的资料: 附2008、2009、2010年度经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。3.业绩要求：近五年内有做过金额在300万（含300万）元以上的同类供水设施工程业绩1个及以上。要求的资料：(1)“近年完成的类似项目情况表”后附中标通知书或合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）的复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。4. 信誉要求（1) 最近三年没有出现违法违规或失信行为；（2) 最近三年没有拖欠劳务费的败诉记录；（3) 最近三年没有无故弃标的不良记录；（4) 受到行政处罚的不在其行政处罚期内；（5）

15、项目经理无其它在建项目。要求的资料：投标人须在“信誉声明”自行声明是否满足资格审查标准中的信誉要求。如声明与实际不符，将被取消投标或中标资格，其投标保证金不予退还。若有的，须在“近年发生的诉讼及仲裁情况”说明相关情况，并附法院或仲裁机构做出的判决、裁决等有关法律文书复印件。5.项目经理资格要求(1)项目经理应具有建筑或市政公用贰级及以上注册建造师执业资格（必须已在投标人单位注册）；(2)近五年内有做过同类供水设施工程经历。要求的资料：在“主要人员简历表”后附安全生产考核合格证书，建造师执业资格注册证，管理过的项目业绩须附工程接收证书或工程竣工验收证书复印件和养老保险（养老保险需提供近三个月本企

16、业的养老保险证或缴费记录，含个人及单位编号或身份证号并加盖社保单位公章）。6.技术负责应具有中级及以上职称；应具有与本工程性质、规模等相当，在近五年内有做过同类供水设施工程经历。要求的资料：在“主要人员简历表”后附职称证，管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明复印件和养老保险（养老保险需提供近三个月本企业的养老保险证或缴费记录，含个人及单位编号或身份证号并加盖社保单位公章）；7.主要管理人员：持有有效证件的质量员不少于 1人，安全员不少于 1人，材料员不少于 1 人，造价员为全国造价员或造价工程师不少于 1人，施工员不少于 2 人，专业资料员不少于1 人。要求的资料：在“主

17、要人员简历表”后附上述人员的(明确要求职称等级的)职称证、执业证或上岗证书、（安全员的）安全生产考核合格证书和养老保险（养老保险需提供近三个月本企业的养老保险证或缴费记录，含个人及单位编号或身份证号并加盖社保单位公章）。8、质量保证体系：通过了ISO9000质量管理体系认证证书，且证书在有效期内。要求的资料：“质量保证体系”后附质量管理体系认证证书复印件。9、按照“渝建发【2011】130号”文规定，2011年1月1日起，重庆市市外建筑企业在投标前必须办理好入渝分支机构入渝备案登记证，并在开标时出示分支机构入渝登记备案证、分支机构负责人持身份证明到开标现场，否则，招标人当中退还其投标文件。（5

18、）注册建造师、技术负责人、施工员、质检员、安全员必须是已在渝分支机构的登记备案人员。特别说明：招标人保留对中标人提供的资格审查申请资料进一步实地考察的权利，特别对类似工程业绩证明，将由招标人到投标人所提供类似项目所在地的建设管理机构和工程档案馆进行核查比对，凡查证属伪造以骗取中标的，将取消其中标资格并没收其投标保证金。注：本项目提到的同类工程是指近五年内有做过金额在300万（含300万）元以上的同类供水设施工程业绩1个及以上。条 款 号条款名称编 列 内 容1.4.2是否接受联合体投标不接受1.9.1踏勘现场不组织集中踏勘1.10.1投标预备会不召开1.10.2投标人提出问题的截止时间 201

19、2年3月20日下午11：00时前；1.10.3招标人书面澄清的时间 2012年3月23日下午18：00前；1.11分包不允许条 款 号条款名称编 列 内 容2.1构成招标文件的其他材料招标人发出的答疑及补遗书，投标人在开标前随时关注重庆市工程建设招标投标交易信息网（）上关于本工程答疑、补遗等相关资料，若投标人未及时下载任何关于本工程的相关文件资料，则业主视为投标人已了解，并不对此负任何责任。2.2.1投标人要求澄清招标文件的截止时间投标人在收到招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等

20、应在 2012年3月20日11时前在重庆市工程建设招标投标交易信息网（）上告知招标人。并由各投标单位自行在（）补遗、答疑区下载招标人发出的答疑及补遗书。2.2.2投标文件递交时间投标文件递交时间： 2012年 4月9日 13：00 时 0 0 分至 14：30 时 0 0 分（北京时间）投标截止时间：2012年 4月9日14：30时 0 0 分（北京时间）3.1.1构成投标文件的其他材料投标人的澄清、说明和补正（不得改变投标文件的实质性内容）条 款 号条款名称编 列 内 容 3.2投标报价1投标人应按本须知和第五章“工程量清单”的要求填写相应清单表格。投标人的投标报价应是本章投标人须知前附表1

21、.3.1项中所述的本工程合同段招标范围内的全部工程的投标报价，并以投标人在工程量清单中提出的单价或总价为依据。2投标人应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程子目的单价或总价。投标人没有填入单价或总价的工程子目，招标人将认为该子目的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和总价中。投标人必须按施工图完成工作，并不能得到额外支付。实施过程中因招标人原因，未填入单价或总价的子目，若在实施时要取消或减少实施工程量，招标人有权按本工程结算原则中工程变更的组价原则计算出该项目的综合单价以及相应的措施费、规费和税金，并按此金额从结算价款中扣除。投标人不得对招标人发出的工程量清单的项、量进行修改或省略项目特征，

22、否则按废标处理。评标过程中评标委员会未发现的算术性修正，评标结束后发包人有权根据本条款按最不利于投标人的原则予以修正，投标人应无条件接受。3.在合同实施期间，投标人填写的单价按专用合同条款第16条的规定不予调整。4.如发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致，应于本须知2.2.1项中规定的时间前书面通知招标人核查，除非招标人以补遗书的形式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。5招标人在工程量清单中所列出的价格（包括暂列金额、暂估价等），投标人不得修改。否则，将被认定为废标。6、本工程招标将设置最高限价，并在投标截止日期3天前公布。投标人的投标报价不得超过最高限价，否则，将被认定为废标

23、。7投标人根据招标文件中的工程量清单填报工程项目总价表、单项工程费汇总表、单位工程费汇总表、分部分项工程量清单计价表、措施费项目清单计价表、施工组织措施项目清单计价表、施工技术措施项目清单计价表、其他项目清单计价表、分部分项工程量清单综合单价分析表、技术措施项目综合单价分析表、人工、材料、机械数量及价格表、主要清单项目综合单价表。投标人不得采用总价百分比优惠（下浮）的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的单价中。8报价原则：本招标工程由投标单位以招标文件、合同条件、工程量清单、本次招标范围的施工设计图、地勘报告、现场踏勘情况、国家技术和经济规范及标准、建设工程工程量清单计价规范（G

24、B50500-2008）、重庆市建设工程工程量清单计价规则（CQQDGZ-2009）、重庆市建设工程工程量清单计价编制指南（2009）重庆市建设工程费用定额CQFYDE-2008）、混凝土及砂浆配合比表、施工机械台班定额（CQPSDE-2008）以及相关配套文件为依据，由投标人结合自身实力、市场行情自主合理报价。该报价包含了为实施和完成该项目所需的直接费、间接费、利润、税金、措施费、保险费、风险费（含工程实施期间物价涨落的风险）、运输费、管理费等所有费用，与其他专业单位配合费，并考虑政策性文件规定的费用，以及合同文件中明示或暗示的应由承包人承担的所有责任、义务和一般风险等费用，招标人除此以外不

25、支付其它任何费用。9、本工程各分部分项工程量清单子项不论其对应的项目特征和工作内容是否描述完整，都将被认为已包括招标人分部分项工程量清单对应项目并包含建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2008）、重庆市建设工程工程量清单计价编制指南（2009）中相应项目编码和项目名称及施工图纸、相关规范、标准、政策性文件、规定、限制和禁止使用通告等所有工程内容及完成此工作内容而必须的各种主要、辅助工作；其综合单价应包括完成该子项所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费用等除税金、安全文明施工专项费、措施费、规费外的所有费用。中标后招标人不再对综合单价进行调整10. 安全文明施工专项措施费用

26、：本工程安全文明施工专项费用,由投标人根据“渝建发2010158号文”按合格标准计算，投标时以暂定金额填报，暂定金额随最高限价一并发出。投标函中的安全文明施工专项费用必须按暂定金额填报，不得浮动，否则视为对招标文件不作实质性响应，其投标文件按废标处理（结算时按照渝建发2010158号文之规定合格标准计取）。安全文明施工专项措施费的要求与内容、提取支付方法以及违反约定造成损失的赔偿等条款，按照现行规范性要求执行，做到专款专用。11安全文明施工定额费用，纳入投标报价中，结算时不作调整。安全文明施工按实计算部分费用由投标人自行考虑，单列纳入措施费报价中，包干使用。12材料采购及报价12.1本工程所需

27、材料、设备由中标人自行采购（钢管、球墨铸铁管和阀门等由招标人依法采购供应，以招标人给出的暂定价进行填报），但所采购的主要材料必须符合国家规范标准及设计文件、招标文件要求，并提供相应合格证明资料、质保书等交业主和监理签字确认后方可实施（相关材料色彩和质量由有招标人确认后方可实施）。12.2本工程所需的全部材料、设备由各投标人参照重庆工程造价信息公布的信息价并结合市场行情以及投标人的自身实力自主报价，承担施工期材料价格涨跌风险，并且投标人所报综合单价分析表中的材料价格应与“人工、材料、机械数量及价格汇总表”中的相应材料价格一致，否则视为投标人不实质性响应招标文件，其投标文件按废标处理。12.3材料

28、运输距离由投标单位根据自身情况及踏勘现场情况自行确定,中标后不调整。12.4本工程钢材必须采用重钢、威钢、水钢、攀钢等大厂合格钢材，水泥必须采用旋窑水泥厂生产的合格产品，水池主体结构采用符合设计和规范要求的合格的商品砼。12.5墙地砖类、乳胶漆类、吊顶类、洁具类以招标人给出的暂定价进行填报。13. 人工费：本工程人工单价参照重庆工程造价信息，由各投标人结合市场行情自主测算计入各分部分项综合单价中，中标后不再调整。14. 其他说明：14.1施工投标函的投标总报价必须与所附工程量清单报价表所报金额一致，若不一致，作废标处理；投标报价光盘中的数据必须与书面工程量清单一致，若不一致，作废标处理。如评标

29、时未发现，在中标后招标人按最不利于中标人的原则进行修正，中标人必须无条件接受修正结果，如不接受，招标人有权取消授标或立即终止合同，同时招标人将没收中标人的投标保证金和履约保证金，并对已完合格工程支付70%工程款，并要求退场。14.2按政策和合同约定的应由承包人交纳的各种保险费由承包人自行投保，保险费由承包人承担并支付，并根据企业自身和本工程情况，测算包含在相应的报价中。14.3 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。14.4每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受

30、，其投标文件为废标。14.5投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价格的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。3.3.1投标有效期 90 日历天（从提交投标文件截止日起计算） 3.3.2投标保证金有效期投标有效期+30天3.4.1投标保证金一、投标保证金的交纳1、投标保证金交款形式及要求：投标人从企业的基本账户（开户行）在投标文件截止3小时前通过转账支票直接划付或以电汇方式直接划付，自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。2、投标保证金的金额：5万元整（人民币）3、投标保证金收款单位（任

31、选其一）： 4、投标保证金专用账户(1) 户 名： 重庆市工程建设招标投标交易中心 开户行： 中国建设银行股份有限公司重庆中山路支行 投标保证金账号： 50001004141059866666-2139 投标保证金专用账户(2) 户 名： 重庆市工程建设招标投标交易中心 开户行： 招商银行重庆分行营业部 投标保证金账号： 1239052337103012139 6、投标人必须在付款凭证备注栏中注明是“教育学院高位池供水工程施工投标保证金”。7、投标保证金有效期为投标有效期加30天。8、投标人在开标前必须到重庆市工程建设招标投标交易中心对基本帐户进行登记，“投标单位银行基本账户登记表”在重庆市工

32、程建设招标投标交易信息网（WWW.CPCB.COM.CN）下载。二、投标保证金的退还中标通知书发出5个工作日内，市交易中心向中标候选人以外的其他投标人退还投标保证金；收到经项目监督部门备案的合同副本（复印件）和招标人的书面意见后5个工作日内，市交易中心向中标人和其他中标候选人退还投标保证金。3.5资格审查资料本须知前附表1.4.1条规定内容及第3.5.3项至3.5.7项规定须提供的资料均需提供原件的复印件加盖公章并提交原件现场备查。3.5.2财务状况的年份要求经审计的2008、2009、2010年度财务报表3.5.3近5年完成的类似项目的年份要求2007年2011年3.6是否允许递交备选投标方

33、案不允许3.7.3签字盖章要求资格审查资料、投标函部分、商务部分所有投标资料均应加盖投标人公章，法定代表人或其委托代理人签字盖章处按招标文件格式相应位置要求签字或盖章。3.7.4投标文件的份数1、资格审查资料、投标函部分、商务部分各提供正本一份、副本一份；副本可为正本复印件，但封面需加盖鲜章。（中标人中标后向招标人补四套投标文件）2、电子文档二张：资格审查资料、投标函部分在同一张光盘上；商务部分单独一张光盘。3.7.5 装订要求1、本工程应将投标函部分、商务部分、资格审查资料各自分别装订成册。2、装订（1）投标函部分的装订要求应按照第八章规定格式装订成册，并应编制目录，逐页标注页码。（2）商务

34、部分的装订要求应按照第八章规定格式装订成册，并应编制目录，逐页标注页码。（3）资格审查资料的装订要求应按照第八章规定的编排顺序及格式装订成册，并应编制目录，逐页标注页码。4.1.1投标文件的密封1.投标文件袋使用重庆市建设工程招标投标办公室统一监制的“投标函部分”袋、 “商务部分”袋以及“投标文件”大袋。2.投标函部分装入“投标函部分”袋中，密封并在袋上加盖投标人单位公章。3.商务部分装入“商务部分”袋中，密封并在袋上加盖投标人单位公章。54.“投标函部分”、 “商务部分”等小袋装入“投标文件”大袋中密封，并在大袋上按投标人须知前附表4.1.2提供的格式写明相关内容并加盖投标人单位公章。6.“

35、资格审查资料”单独封装、密封，并在封套上按投标人须知前附表4.1.2提供的格式写明相关内容并加盖投标人单位公章。7.如果投标文件没有按上述规定密封，该投标文件将被拒绝接收。条 款 号条款名称编 列 内 容4.1.2投标文件大袋封套上写明投标人名称： (加盖公章) 招标人名称：重庆市自来水有限公司 教育学院高位池供水工程施工 投标文件在 2012 年 月 日 14：30 时 00 分前不得开启4.1.2资格审查资料 封套上写明投标人名称: (加盖公章) 资格审查资料 投标文件4.2.2递交投标文件地点重庆市工程建设招标投标交易中心4.2.3是否退还投标文件不退还5.1开标时间和地点开标时间：同投

36、标截止时间开标地点：重庆市工程建设招标投标交易中心5.2开标程序1. 宣布开标纪律；2. 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；3. 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；4. 参加开标会议的投标人的法定代表人或其授权的代理人应当随身携带本人身份证（原件），授权的代理人还应当随身携带法定代表人授权书（原件），交易中心展示投标保证金缴纳情况。市外建筑施工企业在渝负责人必须到场并随身携带本人身份证（原件），以备核验其合法身份，参加开标会议的授权代理人未携带法定代表人授权书（原件）的、市外建筑施工企业在渝负责人未到场或未携带本人身份证（原件）的，将退还其投标文件。投标人未派代表参

37、加开标会议的，其投标文件的有效性不受影响，并视同对整个开标过程认可。否则，将视为投标单位自动弃权。投标人法定代表人或授权人在评标过程中应保证评标委员会随时质询。若投标人法定代表人或授权人因故不能接受质询，其投标文件仍有效，但应视为投标人已默认评标委员会对缺席的质询所做出的结论。5.密封情况检查：招标人检查投标文件是否按本表4.1.1项的规定密封、投标文件封套是否按本表4.1.2项的格式注明相关内容.如发现投标文件没按本表4.1.1项、4.1.2项的规定执行，则当众原封退还。6.开标顺序：随机开启； 7.开启投标文件大袋及投标函部分袋，宣读投标人名称、投标函部分内容。8.各投标人代表、招标人代表

38、、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字。9.开标结束。6.1.1评标委员会的组建1评标委员会构成：5人。业主代表1名，评标专家4名2评标专家确定方式：在重庆市综合评标专家库中随机抽取4名专家（其中技术类专家1名，经济类专家3名）。条 款 号条款名称编 列 内 容7.1是否授权评标委员会确定中标人否，推荐经评审得分由高到低排名前三名为中标候选人。7.3.1履约担保及其他保证金1.担保形式：转账支票或电汇。2.担保金额：1）、中标人应按中标价的10向招标人提交履约担保。3.提交时间：中标公示结束后10日内且签订合同前3天。4.退还方式：发包人在工程竣工或单位工程验收后一次性退还履约担保及其他保

39、证金给承包人（不计利息）。8.1重新招标 1.按投标人须知第8.1（1）执行；2.按投标人须知第8.1（2）执行；3.经评审后，如合格的投标人少于三个的，且明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，招标人将重新组织招标。10需要补充的其他内容10.1支付担保由招标人出具与履约担保等额的支付承诺书作为担保方式10.2结算原则本合同采用固定综合单价承包形式，综合单价不因工程量的增减（工程量的变化、施工方式的变化）而调整。除非合同另有约定，投标报价的工程量清单中的综合单价或总价均已包含了承包人为实施和完成合同工程量清单项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费、措施费、企业管理费、利润、规费、税金、

40、保险、缺陷修复等费用，以及与其他专业单位配合费、预留预埋，并考虑政策性文件规定的费用，以及合同文件中明示或暗示的应由承包人承担的所有责任、义务和一般风险等费用。结算合同总价=实际完成分部分项工程量中标的分部分项工程量清单综合单价+措施项目费+安全文明施工专项费+规费+税金+经招标人确认的设计变更、新增项目价款。（1）实际完成分部分项工程量：工程量计算以竣工图、施工图和有效签证资料作为计算依据，按建设工程工程量清单计价规范（ GB50500-2008）、重庆市建设工程工程量清单计价规则（CQQDGZ-2009)约定的计量规则计算的实际合格工程量作为结算依据。（2）中标的分部分项工程量清单综合单价

41、以中标人投标报价时的分部分项工程量清单中子目综合单价为结算依据。当某一分项子目合价小于所报综合单价和该项工程量的乘积所得的合价，则结算时以该子项的合价报价除以子项工程量清单所得的单价为相应子项的结算单价。如中标总价小于各工程量清单报价之和，则结算总价按中标总价与工程量清单报价之和相比的同比例进行下浮。若两种情况存在，则先按中标总价与工程量清单报价之和相比的同比例下浮该子项总价，再用下浮后的合价报价除以相应子项工程量清单量所得的单价为相应子项的结算单价。（3）措施项目费（包括技术措施和组织措施）除设计变更实体部分的模板、脚手架外结算时不做调整，包干使用。其中的安全文明施工按实计算费用必须专款专用

42、，不因投标人报价的多少而拒绝实施，如不满足要求，招标人有权另行委托其他单位实施，发生的费用由招标人在该投标人进度款中扣除。 （4）规费：为不可竞争费，按照重庆市建设工程费用定额（CQFYDE-2008）所规定费率结算。如果投标人投标时未按照重庆市建设工程费用定额（CQFYDE-2008）所规定费率填报，结算时按投标报价时费率进行结算。（5）安全文明施工专项费：按渝建发2010158号文之规定专项费用合格标准予以调整。未按要求填报的，施工投标函无效。安全文明施工专项费用由各投标人列入“单位工程费汇总表”的“税金”项前计入投标报价。（6）税金：为不可竞争费用，按渝建2011440号规定费率结算。如果投标人投标时未按渝建2011440号规定费率进行填报，结算时按投标报价时费率进行结算。（7）投标人承担施工期材料的涨价风险，不予调整。（10）本工程结算最终以重庆水务集团委托的造价咨询单位审定的金额为准 10.3低价风险担保若中标人中标价低于招标人限价的80%时，应缴纳低价风险担保金。计算公式为：低价风险担保金额=招标人最高限价0.8-中标人中标价（金额为负值则不需提交）担保方式：银行转账支付时间：中标通知书发出10日内提交退还方式：工程竣工验收或单位工程验收合格后10个工作日内一次性退还（不计利息）注：履约过程中