《承诺书(0829正确).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《承诺书(0829正确).doc（4页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、承诺书浙江广济建设工程有限公司：本人 ， 浙江省 市 区 镇（街道） 村（社区） 人，身份证号 ，代表公司负责主持 项目的具体工作，担任本项目经济责任人和第一安全责任人，本人承诺在遵守合同法及上级有关部门和公司相关规定的基础上，进一步调动职工积极性，确保工程施工质量、安全、进度，及时高效地完成各项经济技术指标。一、工程概况1、工程名称 。2、承诺负责施工范围： 。3、工程造价： 。4、开工日期： 年 月 日。以开工报告为准 竣工日期： 年 月 日。以竣工报告为准 合同工期： 日历天二、形式、指标1、单位工程全额经济负责制形式：即包工包料、自负盈亏。2、公司与建设单位签订的工程施工合同条款、询标
2、条款等均由本人承担和享受。3、本人提供承诺履约担保的形式为： 1.现金；2.个人财产；3.第三方担保，折和人民币 万元。该保证金待工程竣工备案结束、质量安全事故纠纷处理完毕、施工用材料款支付和民工工资等劳资发放全部结清（对存在部分欠款的由承诺方与债权人签订还款协议书）后无息退还给本人。4、确定本人为该工程的经济责任人和第一安全责任人，负责主持该项目的具体工作，承担该项目一切经济和法律的全部责任。项目部管理人员配备将按照公司【附件：项目部管理人员配备要求】执行。5、质量指标：杜绝工程质量事故发生，承诺达到公司与建设单位签订的施工合同中要求的质量等级，若竣工工程质量达不到合格，由本人负责将工程整改
3、到合格为止，并向公司支付工程造价1%的名誉损失费并承担工程整改的一切费用。建设行政主管部门工程质量检查中如出俱工程质量限期整改单、停工令的，我承诺在3天内上报公司工程部，如隐瞒或不报的，我愿接受每次500_元罚款。在公司工程质量月度检查中出俱限期整改单，限期内拒不整改的，我愿接受每次300_元罚款；在建设行政主管部门工程质量检查中出俱限期质量整改单，限期内拒不整改的，公司可对我进行每次处1000_元罚款；建设行政主管部门在工程质量检查中出俱停工令的我愿接受每次_1500_元罚款。6、安全指标：建设行政主管部门工程安全检查中如出俱工程安全限期整改单、停工令 的，我承诺在3天内上报公司工程部，如隐
4、瞒或不报的，我愿接受每次600_元罚款。在公司工程安全月度检查中出俱限期整改单 ，限期内拒不整改的，我愿接受每次500_元罚款；在建设行政主管部门工程安全检查中出俱工程安全限期整改单，限期内拒不整改的，公司可对我进行每次处1500_元罚款；建设行政主管部门工程安全检查中出俱停工令的我愿接受每次_1500_元罚款。工程发生一切事故均由本人负责一切经济和法律的全部责任。7、工期指标：本人严格履行公司与建设单位签订的施工合同中所规定的工期，本工程的工期奖罚均由本人承担和享受。三、工程资金的使用、结算和管理1、资金卡：按照公司经济责任制之规定，使用工程资金使用卡，款项使用必须执行资金卡所规定的额度，资
5、金卡使用专款专用。2资金卡管理：资金卡中出现红字或需向公司借调资金必须支付利息，并记入卡中，接受公司财务的管理与监督。3、工程款拨付及取费：工程款拨付按施工合同有关条款，并参考劳务公司与各班组签订的清工劳务协议【注：清工劳务协议公司工程部备案】。本人同意公司收取工程总价 %的税管费。4工程款催讨：若在施工过程中建设单位资金不能按公司与业主签订的合同约定按时到位或竣工后工程款不能结清，由公司协助本人共同向业主催讨。5、工程结算：总造价20%的工人工资，本人保证提供工资表及劳务发票，另提供80%的材料发票。如我材料发票不能全部出俱，公司财务部有权扣除不能提供材料发票部分金额的 0.6 % 的费用作
6、为发票抵扣金。民工工资如不能清付公司有权从履约保证金和工程款中先行支付，如产生垫付，公司事后将按 8 %月息收费。若因拖欠、克扣民工工资而造成集体上访至建设单位或政府主管部门，每发生一次，我愿接受每次8000元罚款，造成政府职能部门对公司处罚的，其费用也由本人承担。6、工程款申领和使用必须经我本人签字，申领前先报财务上OA系统后经公司各级部门审批，符合相关条件后领取和使用，并无条件接受公司监督。四、要求公司配合1、参加工程地基基础验收、中间结构验收、竣工验收。审核本项目编写的施工组织设计、各项专项施工方案、施工技术交底和施工合同以及协助项目部处理施工中发生的技术问题。2、负责对工程质量、安全、
7、工期进行监督、不定期进行检查并对发现的问题及时提出整改意见。3、负责对我财务的统一管理，有权对不符合公司规定的合同、协议等予以撤销或责成修订。4、审批项目部管理班子、审批和签署经济责任承包合同、协助项目部处理重大问题。5、向项目部下达各项管理制度、措施、条例，实施各种行政及经济奖励和处罚，对涉及本项目的所有人员的违纪、违法行为予以查证、追究，视情节可作出处理。6、本工程 万元的工资支付保证金由 承担。如因本人原因导致该保证金不能收回，则由本人承担责任并负责承担公司有关一切经济损失。五、本人的职责1、本人保证完成招、投标时公司向业主承诺的各项有关本工程的事项。2、负责项目工程生产进度、工程质量、
8、安全、文明施工、职工教育等管理，认真做好企业形象，组织项目管理班子，对施工管理人员报公司有关部门备案，对新工人上岗前必须进行安全、生产教育，没有经过培训和教育的人员不上岗。3、招收外来民工必须经过劳务公司，施工班组与劳务公司签订劳动合同，项目部不与班组签订用工合同，劳务合同到相关部门备案；施工现场做好外来人员管理、登记工作，确保治安防范，使用外来民工必须年满16周岁，无“三证”的人员不招用，若被公司及有关部门查处，责任由本人承担。4、有计划的安排生产，严格遵守操作规程和验收规范的要求，隐蔽工程及时验收签证，不经验收不进行下道工序施工，违反以上条款造成的一切责任和经济损失由本人自负。5、每月25
9、号前本人指定专职人员把本月完成的工程量、产值、形象进度、质量、安全等报表抄送到公司工程管理部备案。6、严格执行安全生产法规和规定，执行施工现场【安全生产管理制度】，项目负责人和安全员对员工按要求进行三级教育，对施工现场进行定期和不定期检查，服从公司的管理，对工程中的隐患、违反操作规程等及时进行改正。7、检查和保养施工所需的各种机具，对脚手架、塔吊等必须验收后才能使用，如发生安全事故均由本人自负。8、参加图纸会审、编制施工组织设计和各项专项施工技术方案、技术交底文件并及时报公司技术负责人审批。按审批后的施工组织设计组织施工。如不按审批后的施工组织设计施工的，公司有权发出【停工令】停工整改，整改产
10、生的费用由本人承担，因此如产生法律责任由本人全部承担。9、严格按施工规范和操作规程要求进行施工，严格控制材料采购和原材料的试验工作，积极配合公司的各项检查和服从公司对工程施工的全程监督。杜绝质量和安全事故的发生。10、严格按图纸和工程变更联系单施工，发生工程变更及时签证。工程中间验收和竣工验收前一周通知公司进行初验收，初验通过后进入工程中间验收和竣工验收组织工作。11、安排专职的资料员，根据工程进度做好工程技术资料的收集、整理、编制工作，同步做好安全台账。所有资料在中间验收前10天，竣工验收前15天送交公司工程管理部复查，经查验齐全后再送相关部门。竣工验收二个月内送公司一套完整的竣工图和竣工资
11、料，如不能提供则愿接受5000 10000元重新整理费。12、负责编制工程竣工结算并及时报送公司经营部审核，审核无误送建设单位进行审计，审计完成后及时向建设单位催收工程款。13、工程保修：项目工程保修期内必须做好工程质量回访保修工作。接到维修电话，必须在按工程保修书的要求派人上门修理，及时解决各种问题。若以上工作不作为，公司有权指派相关专业人员进行上门维修，所产生的费用公司可按3倍向本人收取。14、用章规定：本人在项目工程中对外所盖的公司印章必须经公司相关管理部门会签同意，如需刻项目部技术专用章须签订用章承诺书，并按承诺书的要求执行。六、违约1、在本项目实施期间，作为项目的经济责任人和第一安全
12、责任人，若因本人原因无法履行的，将由担保人履行。2、因本人原因对公司造成不良影响，被媒体曝光一次处罚本人5000-30000元。七、材料供应及采购1、本人采购的材料除建设单位指定的品牌外，其他的工程原材料、装饰材料、水电材料等必须在确保质量的前提下，通过材料报验、监理方同意后方可使用。2、本人不无故拖欠工程材料款，若因本人原因导致材料商法院起诉，则本人承担由此造成的一切经济损失，并承担相关法律责任。八、其它1、本承诺经本人签字后生效，工程竣工验收符合要求，移交全部工程资料，结清相关费用后终止。2、施工过程中全部工程款均须汇入公司指定账号，否则公司有权作未收到工程款论处，并保留运用法律手段追讨工程款和追诉本人违法的权利。3、公司委派 工程部 全权负责现场安全、质量、文明施工等全过程跟踪和监督，发现问题有权责令整改，有权发出【停工令】。4、本人承诺本工程现场安全生产和文明施工须达到市双标工地标准；若达不到市双标工地标准，本人承担 万元的处罚。 公司法人： 承诺人： 电 话： 电 话：担保人：身份证号：电 话：日期： 年 月 日
