《合同纠纷之“装修超预算能否拒付款”.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《合同纠纷之“装修超预算能否拒付款”.docx（13页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、合同纠纷之“装修超预算能否拒付款”委托方（甲方）：_承接方（乙方）：_工程项目：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。第一条：工程概况1.工程地址：_2.居室规格：房型_层（式_室_厅_厨_卫，总计施工面积_平方米。3.施工内容：详见本合同（一）家庭装潢施工内容单和施工图。4.委托方式：_5.工程开工日期：_年_月_日6.工程竣工日期：_年_月_日工程总天数：_天第二条：工程价款工程价款（金额大写_元，详见本合同（二）家庭装潢工程材料预算表。1、材料款_元；2、人工费_元；3、设计费_元；4、施工清运费_
2、元；5、搬卸费_元；6、管理费_元；7、其他费用（注明内容_元。第三条：质量要求1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。2.工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。3.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。4.凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。5.甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便工作衔接。第四条：材料供应1.乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料
3、的双倍价款补偿给甲方。2.乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。3.甲方负责采购供应的材料、设备，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。如延期到达，施工期顺延，并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。第五条：付款方式1.合同一经签订，甲方即应付100%工程材料款和施工工费的50%；当工期进度过半（日），甲方即第二次付施工工费的40%.剩余10%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。（注：施工工费包括人工费）。甲方在应付款
4、日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。2.工程施工中如有项目增减或需要变动，双方应签订补充合同，并由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增减项目的价款，当场结清。3.甲方未按本合同规定期限预付工程价款的，每逾期一天按未付工程价款额的1%支付给乙方。4.甲方在居室装潢中，如向银行按揭，须将按揭的凭证及相关文件（复印件）交给乙方。第六条：工程工期1.如果因乙方原因而延迟完工，每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方元。2.由甲方自行挑选的材料、
5、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承担，由乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。3.在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签证，甲方须承担全部施工费用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承担责任，工期不变。5.施工中，甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，甲方自负责任。第七条：工程验收1.工程质量验收，除隐蔽工程需分段验收外，待工程
6、全部结束后，乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。2.乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后，甲方应在三天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。甲方自行搬进入住，视为验收合格。3.甲方如不能在乙方指定时限内前来验收，应及时通知乙方，另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期，并承担乙方的看管费和相关费用。第八条：其他事项1.甲方责任1）必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图，或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场交底。2）二次装饰工程，应全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中
7、所滞留的家具、陈设物等，须采取必要的保护措施，均需与乙方办理手续和承担费用。3）如确实需要拆、改原建筑物结构或设备、管线，应向所在地房管部门办理手续，并承担有关费用。施工中如需临时使用公用部位，应向邻里打好招呼。2.乙方责任1）应主动出示企业营业执照、会员证书或施工资质；经办业务员必需有法人代表的委托证书。2）指派一名工作人员为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。3）负责施工现场的安全，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。4）严格履行合同，实行信誉工期，
8、如果因延迟完工，如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资，举查后均按违约论处。5）在装潢施工范围内承担保修责任，保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起，为12个月。第九条：违约责任合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。第十条：争议解决本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决，或协商解决不成时，可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。第十一条：合同的变更和终止1.合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后
9、重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10%交付违约金，并办理终止合同手续。2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。第十二条：合同生效1.本合同和合同向双方盖章，签字后生效。2.补充合同与本合同具有同等的法律效力。3.本合同（包括合同、补充合同）一式份，甲乙双方各执份。甲方（业主）：_（签章）:_乙方：_（签章）:_住所地址：企业地址：邮政编码：邮政编码：工作单位：法人代表：委托代理人：_委托代理人：_签约地址：签约日期：房屋装修预算清单范本房屋装修预算清单范本一拆
10、除工程1拆除钢门窗(单、双扇)樘2拆除钢门窗(三、四扇)樘3拆除钢门窗(四扇以上)樘高层建筑按50元计取4拆除铝合金窗樘阳台封闭式铝合金窗另议5拆除木门窗樘樘6拆除砖墙平方米7凿除地砖、墙面砖平方米8铲除墙面粉刷平方米9铲除平顶粉刷平方米10铲除墙面平顶墙纸平方米11铲除墙面平顶墙布平方米12拆除木地板(含木地搁栅)平方米13拆除小木地板平方米14拆除固定木制品平方米15拆除白铁水管(明管)米16拆除台式洗面盆只包括台面、支架17拆除立式洗面盆只18拆除水斗(水盘)只19拆除坐式大便器连水箱只20拆除浴缸只铸铁浴缸另议二砌粉工程21新砌1砖墙平方米22新砌1/2砖墙平方米23新砌1/4砖墙平方
11、米24新砌玻璃砖墙平方米25新粉墙面(粉光)平方米二度26新粉平顶(粉光)平方米二度27地坪找平层(粉平、厚度2cm)平方米厚度4cm，单价为7元28铺地砖平方米29铺玻化地砖平方米30地坪铺花岗石、大理石平方米31铺花岗石、大理石踢脚板米32地坪铺鹅卵石平方米拼花另议33铺墙面砖(块料周长40cm以下)平方米34铺墙面砖(块料周长40cm以上)平方米35铺无缝墙面砖平方米36墙面铺文化石平方米37内墙面挂贴花岗石、大理石平方米38墙面铺鹅卵石平方米拼花另议39砌粉管道根40修粉门窗樘樘三吊顶工程41木龙骨纸面石膏板吊平顶(平面)平方米42木龙骨纸面石膏板吊平顶(高低)平方米特殊造型另议43塑
12、料扣板吊平顶平方米包括木基层44金属条板、方板吊平顶平方米包括基层45木格玻璃吊平顶平方米包括玻璃安装四隔墙、墙裙工程46新做木龙骨石膏板隔墙(双面)平方米47新做轻钢龙骨石膏板隔墙(双面)平方米48护墙板(双层夹板)平面平方米49护墙板(双层夹板)凹凸平方米50墙面安装镜面玻璃平方米规格超1平方米/块另议51墙面贴织物平方米五地板工程52铺单层长条企口地板平方米不包括磨地板53铺双层长条企口地板平方米不包括磨地板54铺单层免漆地板平方米55铺双层免漆地板平方米56铺复合地板平方米57铺双层复合地板平方米包括木地搁栅58安装成品木质楼梯栏杆、扶手米特殊造型另议59安装成品楼梯踏步板(有基层)步
13、弧形另议60机械磨地板平方米61钢结构楼梯、平台安装配套施工费层六门窗工程62新做门窗樘樘63新做木窗扇扇包括安装64新做满固门(双层夹板)扇包括安装65新做工艺门扇包括安装66新做玻璃木门扇包括安装67安装成品木门扇68进户防盗门安装配套施工费扇七装修工程69新做筒子板(有樘子)米70新做筒子板(无樘子)米71实木贴脸安装(8cm以内)米成品线条72实木贴脸安装(8cm以外)米成品线条73夹板贴脸制作安装米机制人造板、夹板、木线条74天棚顶角线木线条米75天棚顶角线石膏线(角线)米76天棚顶角线石膏线(平线)米77新做腰线米夹板、面层、上下线条78木质窗台板米79大理石窗台板(宽度30cm以
14、内)米80大理石窗台板(宽度30cm以外)平方米81窗帘箱米包括导轨安装82踢脚板安装米实木成品83踢脚夹板制作安装米夹板、面层夹板、线条八橱柜工程84厨房吊柜包括门板米宽35cm、高60cm85厨房吊柜不包括门板米宽35cm、高60cm86厨房低柜包括门板米宽50cm、高80cm87厨房低柜不包括门板米宽50cm、高80cm88房间壁橱木筋基层平方米89房间室内壁橱板式结构平方米九油漆工程90墙面、天棚乳胶漆平方米包括二度批嵌，机喷费另加3元91墙面、天棚贴墙纸平方米92木材面刷聚氨脂清漆平方米三度，机喷费另加3元93木材面刷聚氨脂色漆平方米三度，机喷费另加3元94木材面刷硝基清漆(蜡克)平
15、方米六度，机喷费另加3元95木材面刷硝基色漆平方米含机喷费96地板刷油漆平方米三度97地板擦清蜡平方米98地板木基层防水涂料平方米二度十水电工程99铺设ppR水管米100铺设铝塑水管米101安装闸阀只102安装三角阀只103安装浴缸只104安装坐式大便器只105安装挂式小便器只106安装净身盆只107安装面盆、水盘只108安装浴缸龙头只109安装面盆龙头只110安装水盘龙头只111铺设金属电管米含管内穿导线112铺设塑料电管米含管内穿导线113安装开关、插座只114木地板安装地插座只115安装吸顶灯只116安装日光灯只117安装壁灯只118安装筒灯(射灯、冷光灯)只119安装浴霸只不包括墙体打
16、洞120安装排气扇只不包括墙体打洞121安装脱排油烟机只不包括墙体打洞122安装热水器(电热式)只不包括墙体打洞123安装嵌入式配电箱只124砖墙凿槽米含修粉125砼墙凿槽米含修粉住宅室内装饰装修工程造价计算顺序表一人工费二材料费按实结算三设计费按实结算四拉圾清搬费按实结算五管理费(一)+(二)+(三)+(四)(5%10%)六合计(一)+(二)+(三)+(四)+(五)七税金(六)%八总价(六)+(七)房屋1、墙地砖：客厅、厨房、卫生间大自然19000元2、大理石：门槛、飘窗、卫生间台盆金线米黄、中国黑等5550元3、地板：房间、起居室16154元4、坐便器：箭牌7610元5、龙头：淋浴房、台盆
17、、水漕、洗衣机8105元6、拖把头(2个)及落水克莱顿1320元7、地漏、铜角阀：天莎1739元8、板材、线条：绿峰、柳桉等12900元9、吊顶材料：佳乐彩3898元10、门类：房门、移门德乐移门8989元金斧柳桉工艺门、橱板门等4158元11、家具五金：合页、吊轮、吊轨、门吸等品良、APK、信凯、安派克727元12、油漆涂料：立邦、鸽牌7211元油漆辅料1939元13、能率热水器2200元14、开心脱排+煤气灶2240元15、奥普浴霸(2个)1020元16、水管尊雅PPR热熔管2640元17、熊猫电线3800元18、象牌水泥2475元19、其他辅料：黄沙、钉子、胶水、麻花钻等3700元水暖五
18、金等1114元电工辅料2400元|以上材料合计：71138元(左右)|20、人工费13000元21、设计费、管理费、税金等：4000元(左右)|以上全包装修费用合计：88138元(左右)此外自购部分(估价)：1、整体橱柜米兰(吉林森工露水河板、纯亚克力台面)17000元2、全套柏木家具：12元3、开关插座朗能或西蒙502300元4、防盗门步阳防盗门1188元5、天普太阳能热水器TP1800/20244500元6、封阳台(2个)、半封露台7200元7、雨蓬1200元8、台盆、台盆柜、龙头等3000元9、主卧衣柜、床、床头柜3000元10、沙发3200元11、灯具2500元12、窗帘3000元13
19、、液晶电视11000元14、空调机4000元自购合计：143900元(左右)总计：232038元装修合同纠纷起诉状范本原告：住所地：法定代表人：_被告：住所地：法定代表人：_诉讼请求：风险提示：诉讼请求必须具体明确，该写的一定要写，因为其事关法院审查的范围。但千万不可不加思考地乱要求，如果无相应的证据来支持你的主张_必遭到败诉的后果，通常还会因此而向法院支付相应的诉讼费。另外，诉讼请求应提出具体的数额，不能笼统地说“赔偿原告的一切损失”之类。虽然这是没有争议的，但并不等在提出诉讼请求时多多益善，比较切合实际的请求数额，不仅可以减收诉讼成本，降低诉讼风险，而且有利法院的调解和双方当事人的和解，减
20、少讼累。一、请求依法判令被告支付原告工程款人民币_元，并支付原告上述款项自_年_月_日起至实际支付之日止的利息损失（按中国人民银行同期同档次贷款基准利率计算）；二、本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：风险提示：诉状是个利剑，挑起战争。如果没有写好，那么势必倒过来伤到自己。因此，要摆事实，讲明道理，引用有关法律和政策规定，为诉讼请求的合法性提供充足的依据。摆事实，是要把双方当事人的法律关系，发生纠纷的原因、经过和现状，特别是双方争议的焦点，实事求是地写清楚。讲道理，是要进行分析，分清是非曲直，明确责任，并援引有关法律条款和政策规定。_年_月_日，被告将_厂房防腐工程发包给原告，并与原告签订了_厂
21、房防腐施工合同，合同约定：施工面积约为_，总工程价约为_元，按实际施工面积结算工程款。在原告施工过程中，被告又增加了_厂房三楼、四楼的地坪防腐工程。合同对如何支付工程款作了约定：1、合同签订后，被告向原告支付总款_%作为合同定金；2、工程全部完成，经现场验收合格，核对施工数量，被告向原告付清工程款_%，余下_%质量保证金，待保修期满一年后，一次性付清。合同中明确约定工程保修期为_年，保修期自竣工验收签字之日起计。合同签订后，被告支付了_万元的定金。_年_月_日，被告验收了该工程，并对原告实际施工面积和工程总价款都予以了签字确认。原告实际施工防腐面积为_，工程总价款为_元。时至今日，该工程的保修
22、期早已届满，但被告分文未付余下工程款_元。原告曾多次催讨该款项，但被告均以各种理由推脱，至今未付。综上所述，被告的行为已严重损害了原告的合法权益。为此，为使原告的合法权益得到保护，根据我国相关法律法规之有关规定，特向贵院提起诉讼，请依法予以判决。此致_人民法院具状人：_年_月_日风险提示：提起民事诉讼的原告负有举证责任，要能够举出证明案情事实，支持自己诉讼主张_种证据等等。注意，列书证，要附上原件或复制件，如系摘录或抄件，要如实反映原件本意，切忌断章取义、并应注明材料的出处；列举物证，要写明什么样的物品，在什么地方由谁保存着；列举证人，要写明证人的姓名、住址，他能证明什么问题等。另外，证据和证据来源，虽然法律规定必须提交，但提交时的说明应能简就简，尽可能在法律许可的范围内保留自己的杀手锏，在庭审辩论中占据主动。附：起诉状副本_份；证据材料副本_份。 第13页 共 13页
