《饭店装修合同范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《饭店装修合同范本.docx（6页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、饭店装修合同范本转让方（甲方）：_身份证号：受让方（乙方）：_身份证号：甲、乙双方经友好协商，就该饭店转让事宜达成以下协议：一、甲方将自己位号的饭店转让给乙方经营。二、该店铺（房屋）产权人为，产权人与甲方签订了租赁合同，租期日到日止，年租金人民币。店铺交给乙方后，乙方同意代替甲方向房屋产权人履行该租赁合同，每年交纳租金及该合同约定由甲方交纳的水、电费等各项费用，该合同期满后由乙方自行与房屋产权人协商续租等事宜。三、该店铺的营业执照、卫生许可证已由甲方办理，经营范围为餐饮，租期内乙方继续以甲方名义办理营业执照、卫生许可证等相关手续，但相关费用及由乙方经营引起的债权债务全部由乙方负责，与甲方无关。
2、乙方接手经营前该店铺及营业执照上所载企业所欠一切债务由甲方负责偿还，与乙方无关。四、如因自然灾害等不可抗因素导致乙方经营受损的与甲方无关。五、本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字之日起生效。甲方签字：_乙方签字：日期：日期：饭店合作合同范本甲：_乙：一、甲乙双方本着互惠互利，合作共赢的原则经友好协商签订本协议。二、甲方因举办集训营的需要而租借乙方场地。甲方可以用对外宣传。可以在乙方的场所设置适当广告设施。三、甲方在使用乙方物品过程中要注意不得损坏，否则照价赔偿。四、甲方需提前_天通知乙方，确定需要的教学用房间和住宿人数。甲方在集训营结束的当日一次性付足租金。租金的计算方法是：讲课用的房间是
3、_，使用时间以周五_至周日_为一个时间单位，每一个时间单位约定租金_；学员住宿费用按每人每晚_计算。此外不再向乙方支付另外物品的租金费用。五、乙方不再向甲方学员个人收取费用。应保证甲方学员的住宿需要，并及时腾出教学用的房间。为甲方提供学员用的椅子，讲课用的白板等设施。六、乙方有在公众面前做好甲方良好形象宣传的义务，有为甲方学员提供良好服务的义务。七、乙方在为甲方宣传过程中做出有效的工作，确实单独为甲方招到学员的。乙方可单独予收_作为宣传开支费用。八、有未尽事宜由双方另外共同商定。如有变化的，双方需提早_天通知对方。九、本协议约定生效时间为：_年_月_日至_年_月_日。自签订之日即为有效。期满有
4、需要的另再商定。本协议一式两份双方各执一份，涉及商业秘密的不得向第三方透露！甲方：_乙方：_年_月_日=合伙人：甲（姓名），男（女），_年_月_日出生，现住址：_市（县_街道（乡、村_号合伙人：_乙（姓名），内容同上（列出合伙人的基本情况）合伙人本着公平、平等、互利的原则订立合伙协议如下：第一条甲乙双方自愿合伙经营_（项目名称），总投资为_万元，甲出资_万元，乙出资_万元，各占投资总额的_、_。第二条本合伙依法组成合伙企业，由甲负责办理工商登记。第三条本合伙企业经营期限为十年。如果需要延长期限的，在期满前六个月办理有关手续。第四条合伙双方共同经营、共同劳动，共担风险，共负盈亏。企业盈余按照各自
5、的投资比例分配。企业债务按照各自投资比例负担。任何一方对外偿还债务后，另一方应当按比例在十日内向对方清偿自己负担的部分。第五条他人可以入伙，但须经甲乙双方同意，并办理增加出资额的手续和订立补充协议。补充协议与本协议具有同等效力。第六条出现下列事项，合伙终止：（一）合伙期满；（二）合伙双方协商同意；（三）合伙经营的事业已经完成或者无法完成；（四）其他法律规定的情况。第七条本协议未尽事宜，双方可以补充规定，补充协议与本协议有同等效力。第八条本协议一式_份，合伙人各一份。本协议自合伙人签字（或盖章）之日起生效。合伙人：_（签字或盖章）合伙人：_（签字或盖章_年_月_日饭店供货合同范本饭店供货合同范本
6、购买方：_（以下简称乙方）甲方与乙方进行商品交易的任何相关程序为达到双方平等、互利、合法、公平的交易原则，经双方友好协商，签署如下协议：一、合作关系甲、乙双方自协议签订之日起形成供需合作伙伴关系：1.甲方所供产品，必须符合产品质量标准，如出现产品质量问题，甲方无条件退货或换货；2.甲方按乙方所需产品规格、数量及时送达乙方，响应时间不超过12小时；3.乙方在协议期内不得使用其它同类品牌；4.乙方月均计划消化甲方产品件，全年消化甲方产品件；5.甲方根据乙方全年实际消化产品数量及货款结算方式的不同给予乙方下列奖励：二、供货品种及价格1._大众号（400克_22袋/件）元（每件人民币壹佰壹拾元正）；2
7、._精壹级（400克_22袋/件）元（每件人民币壹佰伍拾肆元正）。在本合作协议书有效期内，如甲方调整产品价格，应及时通知乙方，双方均按调整之日起的新价格执行，若甲方降价则由甲方补偿乙方当日锁定库存（甲乙双方各派代表清点当日库存）之进货金额与以新价格计算之金额的差价（下次发货中以货抵款补足）。三、货款结算方式甲、乙双方根据实际情况及奖励的不同采用如下货款结算方式之一：1.现款现货结算（是；不是）；2.批结（是；不是），甲方按每批件为一送货单位向乙方供货，次批货到时乙方无条件向甲方支付前批货款；3.期结（是；不是），甲乙双方按天为一货款结算期，乙方应予当期的最后一天无条件支付甲方当期所供产品全部价
8、款。乙方必须按时结算货款，不得延迟。本协议结束之日，乙方应结清所欠甲方所有货款。四、违约责任甲方违反以上协议，应向乙方支付违约；乙方违反以上协议，除结清所欠货款外，并向甲方支付违约。五、协议期限本合作期限自年_月_日至年_月_日止有效，有效期届满,双方本着真诚合作的态度及供需平衡的情况，在本协议结束前,再行签定新协议书。六、其它本协议一式两份，甲、乙双方各执一份备查，如有未尽事宜，协商解决。甲方：_乙方：饭店装饰合同范本饭店装饰合同范本一甲方：_乙方：_按照、中华人民共和国建筑法、室内装饰装修管理办法及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具
9、体情况，双方协商达成如下合同。第一条工程概况1工程地点：2工程内容：总建筑。3承包范围;装饰装修人工费用;4开工日期：日;竣工日期：日;总工期(包括法定节假日)：29个工作日。第二条合同价款1装饰装修人工费用总金额(人民币大写)：壹拾叁万贰仟元;2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%;3、装修装饰工程完成80%，甲方第二次支付费用40%，4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%，5、乘的5%做为工程质量保证金，保证金在工程竣工验收后的一年内支付，第三条甲方责任1指派_为发包人驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，和其他事宜。2装饰装修工程开工前
10、，负责到有关部门办理审批手续。3向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。4开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。5负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，第四条乙方责任1指派_为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。2严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查记录，严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。3严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。4工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。5保
11、证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。第五条材料供应1装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。2由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。3凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。第六条安全责任1发包人提供确认的图纸施工说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应
12、承担由此产生的一切经济损失。2承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。3由承包人在施工过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全事故(包括人身事故)，应承担由此引发的一切责任。第七条质量验收1本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。2发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。3工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。第八条工程变更
13、1发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时沟通签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。2承包人提出合理化建议变更设计方案和材料的换用，必须经设计师、发包人同意方可变更方案。第九条工程保修1验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程(保修一年)。第十条违约责任1由发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的5%支付滞纳金。2由承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_%。3承包
14、人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。4未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。5承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。6未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。7因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止合同，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第十一条争议解决1本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。2在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;也可由有关部门调解;
15、协商或调解不成的，可提交大连仲裁委员会仲裁;或依法向工程所在地人民法院起诉。发包方(盖章)：_承包方(盖章)：_发包方电话承包方电话_年_月_日_年_月_日饭店装饰合同范本二发包方：(以下简称甲方)身份证号码：_承包方：(以下简称乙方)承包方负责人：_身份证号码：_一、合同内容：甲方委托乙方对甲方属下需装修的店内装饰进行设计及施工。二、乙方按甲方书面确认的装饰方案进行施工(设计方案包括平面图、水电图、施工布置图、施工要求及施工工艺流程表等)。三、甲方的权利和义务(一)甲方的权利1.甲方有权对不符合甲方设计意图的地方要求返工的权利;2.对乙方装修过程中的重大质量问题，甲方除有要求乙方赔偿的权利外，还有终止合同的权利。 第6页 共 6页
