桥梁工程施工合同协议书（范本）.doc

《桥梁工程施工合同协议书（范本）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《桥梁工程施工合同协议书（范本）.doc（91页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、桥梁工程施工合同协议书发包人（全称）： 承包人（全称）： 项目经理姓名： 资格等级： 壹级 证书号码： 本工程于 2008 年 10 月 21 日公开招标，确定由承包人承建。依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规、规章，并结合XX市有关规定及本工程的招标文件要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建设施工事项协调一致，订立本协议。一、 工程概况工程名称： 工程地点： 工程内容： 结构形式： / 层/幢： / 建筑面积 / 平方米；工程立项批准文号： / 资金来源： 国有资金 二、 工程承包范围承包范围包括XX设计研究院编制的 人行天桥施工图纸及设计变

2、更，主要有：1、土石方工程2、桥梁基础工程3、桥梁主体工程4、其它。三、 合同工期开工日期： 2008年 12 月 10 日竣工日期： 2009年 04 月 09 日 合同工期总日历天数： 120日历天 四、 工程质量标准工程质量标准：达到与该工程有关的质量检验评定标准规定的合格标准。五、 合同价款币种： 人民币 合同价（大写）： （小写）： 根据XX经济特区政府投资项目审计监督条例，本政府投资项目必须进行审计，最终结算价格以XX市审计局政府投资审计专业局审计报告为准。六、 组成合同的文件组成本合同的文件包括：1.本合同协议书2.中标通知书3.投标文件澄清纪要4.投标书及其附件5.招标文件及补

3、遗6.本合同专用条款和补充条件7.本合同通用条件8.标准、规范及有关技术文件9.图纸10.工程量清单报价表11.工程报价单或预算书12.工程质量保修书13.双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件七、 本协议中有关词语含义与招标文件第二卷第7篇合同通用条件、第8篇合同专用条件定义相同。八、 双方承诺1.承包人向发包人承诺，按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，并履行本合同所约定的全部义务。2.发包人向承包人承诺，按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。九、 补充条款1.关于合同工期，本工程开工日期：2008年12月10

4、日(暂定开工日期，实际以开工令为准)。竣工日期：2009年04月09日(暂定竣工日期)。2.关于工程保修期，本工程保修期为1年。3.合同中没有适用或类似变更工程的项目单价，变更价款的确定方法：按现行工程造价管理规定计取后，按本工程下浮比率15.67下浮，最终结算价按市政府有关规定，以市政府投资审计专业局审定价为准。4.如投标文件中有关施工技术、材料选用和验收标准等方面的要求与招标文件不一致，以招标文件中的规定为准。5. 施工合同会审会议纪要为本协议的附件。十、 合同份数本合同一式 12 份，正本 4 份，副本 8 份。十一、 合同生效合同订立时间： 2008 年 11 月 21 日合同订立地点

5、： 本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。发 包 人：（公章） 承 包 人：（公章）住 所： 住 所：法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：电 话： 电 话：传 真： 传 真：开户银行： 开户银行：帐 号： 帐 号：邮政编码： 邮政编码： 备案意见：经办人：备案机构（公章）年 月 日工程质量保修书 发包人（全称）： 承包人（全称）： XX市龙华建筑总公司 为保证XX大道上塘村人行天桥工程（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人根据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例和XX经济特区建设工程质量条例经协商一致，对XX大道上塘村人行天桥工程（工程名

6、称）签订工程质量保修责任书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，电气管线、给排水管道、设备安装、空调及制冷系统工程、桥梁、市政道路路基、路面以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： / / / 二、质量保修期质量保修期从工程竣工验收合格之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。双方根据建设工程质量管理条例规定，结合该工程约定质量保修期如下：1、基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和

7、主体结构工程为设计文件规定的（50年、70年、100年）合理使用年限，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；2、电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；3、空调及制冷为2个供冷期；4、室外的给排水和小区道路等配套工程为2年；5、市政桥梁工程为 1 年；6、市政道路路基为 / 年；7、市政道路路面为 / 年；8、其他项目保修期限约定如下： / / / 三、质量保修责任1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理,保修费用从质量保修金内扣除。2、发生紧急抢修事故的（如给排水跑水、燃气漏气

8、等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照房屋建筑工程质量保修办法的规定，立即向所属建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。4、质量保修完成后，由发包人组织验收。四、质量保修金的支付工程质量保修金按工程价款结算总额 5 %左右预留，本工程约定的工程质量保修金为工程价款结算总额的 5 %。本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为（大写） / ，发包人从结算价中扣留。质量保修金银行利率为： / 五、质量保修金的返还发

9、包人在工程质量验收满二年后第14天内，将剩余保修金和利息返还给承包人，但不免除承包人在保修期内的保修责任。六、其它双方约定的其他工程质量保修事项： / / 本工程质量保修书作为施工合同附件（由施工合同发包人承包人双方共同签署），其有效期限至保修期满。发 包 人（公章）：法定代表人（签字）： 年 月 日承 包 人（公章）：法定代表人（签字）： 年 月 日不可撤销履约保函中标通知书 日期： 年 月 日致： 贵单位于 年 月 日 为建设 工程以人民币（大写）： 万元（RMB： 万元）所提交的投标书已被我方接受。请按要求提交合同履约保函，并做好签署合同的准备。谨致。 招标人：XX市土地投资开发中心 法

10、定代表人： （或委托代理人）： 附：会议纪要及澄清记录 法定代表人证明书（存根） 字第 号陈毓章 同志，现任我单位 总经理 职务，为法定代表人，特此证明。有效日期：2009年 月 日 签发日期：2008年 月 日单位： XX市龙华建筑总公司 （盖章） 法 定 代 表 人 证 明 书 字第 号陈毓章 同志，现任我单位 总经理 职务，为法定代表人，特此证明。有效日期：2009年5月30日 签发日期：2008年9月1日单位： XX市龙华建筑总公司 （盖章） 附：代表人性别： 男 年龄： 44 工作证号码：营业执照号码：4405071020668 经济性质：全民主营（产）： 同营业执照兼营（产）： 同

11、营业执照进口物品经营许可证号码：主营：兼营：说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。3、将此证明书提交对方作为合同附件。 法定代表人证明书（存根） 字第 号陈毓章 同志，现任我单位 总经理 职务，为法定代表人，特此证明。有效日期：2009年 月 日 签发日期：2008年 月 日单位： XX市龙华建筑总公司 （盖章） 法 定 代 表 人 证 明 书 字第 号陈毓章 同志，现任我单位 总经理 职务，为法定代表人，特此证明。有效日期：2009年5月30日 签发日期：2008年9月1日单位： XX市龙华建筑总公司 （

12、盖章） 附：代表人性别： 男 年龄： 44 工作证号码：营业执照号码：4405071020668 经济性质：全民主营（产）： 同营业执照兼营（产）： 同营业执照进口物品经营许可证号码：主营：兼营：说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。3、将此证明书提交对方作为合同附件。 合同专用条件合同专用条件合同专用条件是对合同通用条件有关条款的补充、修改或具体化。应按照合同通用条件中同一编号的条款一起阅读和理解，如果合同专用条件与合同通用条件之间有不符之处，以合同专用条件为准。1.1 增加：（1）本工程的项目主任是：

13、张晓东 （2）本工程监理工程师是： 本工程总监理工程师是： 张杰 其地址： XX市福田区竹子林竹盛花园15栋2楼 增加 305安全文明施工措施费的支付：安全文明施工措施费分几次支付，见下表：工程类别 施工阶段 支付比例 支付金额 房建工程 安全前提条件审查合格 30%安全达标验收合格 20%结构封顶(检查合格) 15%装饰施工完成30%(检查合格) 15%竣工评价合格 20%市政工程及单独发包的其它工程(如安装、装饰、绿化等) 安全前提条件审查合格 30%完成工程量的10%(检查合格) 20%完成工程量的40%(检查合格) 15%完成工程量的70%(检查合格) 15%竣工评价合格 20%【备注

14、：安全文明施工措施费在建设工程造价中所占的比例一般分别为：（一）土建工程或土建和安装一同发包的工程：2.0% （二）市政工程：1.5% （三）单独发包的安装工程、土石方或桩基工程：1.0% （四）市政维修工程: 1.0% (五)单独发包的装饰工程:0.4% (六) 园林建筑工程1.5% (七)绿化工程0.7%】34.1 增加：农民工工资的支付承包人必须严格按照国家、省、市等有关规定支付农民工工资，不得拖欠或克扣。36.2 增加：（1） 根据需要，发包人可要求承包人制作样板。承包人制作的样板，经发包人检验合格后，由发包人、承包人双方封存。样板作为发包人竣工验收的实物标准。制作样板的全部费用，由承

15、包人承担。（2）.承包人报价时提供的样板，由发包人、承包人双方封存，作为发包人竣工验收的实物标准。（3）承包人需要使用代用材料时，材料品质和标准、性能不能低于被代用材料，且须经发包人认可后才能使用，超出部分费用由承包人承担。48.1 增加：1、承包人必须按XX市城市档案馆的规定及XX市建筑工务署工程档案管理相关规定整理并移交竣工档案后，凭相关工程档案移交签字单方可办理工程结算支付。2、承包人的档案员必须持有XX市城建档案上岗证。3、工程竣工验收合格后承包人必须将成品移交给发包人指定的接管单位。在向发包人指定的接管单位移交钥匙的同时必须办理：（1）办理钥匙移交清单；（2）双方抄好水表电表底数；（

16、3）列出详细的设备、物件移交清单，标明名称、数量、外观、状态等基本资料。即办理xxxxx项目钥匙交接清单、xxxxx项目水电表抄表记录、xxxxx项目物业交接清单、xxxxxx设备移交书、xxxxxx设备资料移交书和xxxxx设备专用工具和备用件移交书。60.2 增加：月支付的最小单位合同价格为10万元以上的项目，其月支付款数额以万元为最后一位，其尾数金额向下一个累计，小数点后保留两位数字如15.00万元；合同价格为10万元以下的项目，其月支付款数额以千元为最后一位，其尾数金额向下一个累计，小数点后保留两位数字如5.50万元；67 增加：67.6双方约定，在履行合同过程中产生争议，调解不成时，

17、采用下列第 （1） 种方式解决：（1）向仲裁委员会提请仲裁，仲裁委员会的名称是：R XX仲裁委员会； 中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会； 其他仲裁委员会 。（2）向 人民法院提出诉讼。70.1条全部删除，代之以：(二选一)70.1承包人在投标时应考虑到在招标期间及合同有效期间内，由于劳务和（或）材料价格的上涨，以及任何其他事项的价格上涨而引起工程施工成本增加的风险，合同价款不会因此而调整（政府有明文规定的外）。70.1在合同履行过程中，主要材料（包括：结构用钢材、混凝土、电缆、其他： ）价格比投标期的信息价格（指市造价管理部门公布的材料价格信息 年第 期）涨落超过5%（不含5%）时，其超过部

18、分的材料价格可给予调整，调整公式为：（1）当材料价格上涨时：若Pt P0 ,且，则：C增=Q总Pt若Pt P0 ,且，则C增= Q总Pt （2）当材料价格下跌时，且时：若Pt ，则：C减= Q总Pt 0.95-若Pt,则不予调减，即：C减=0式中：C增调增工程造价；C减调减工程造价；Q总 某材料到第i 个月的实际总用量；Q 施工期第i 个月 某材料实际用量；Pt 承包人投标文件商务标书中某材料的投标单价；P 施工期第i 个月XX建设工程价格信息发布的某材料价格；P0 投标期（商务标的编制日期）XX建设工程价格信息发布的某材料价格；如投标报价中无法确认某材料的单价时，可用P0替换Pt，根据上述办

19、法调整工程单价。 当XX建设工程价格信息中无该种材料的价格信息时，由承包方提交材料价格确认报告和有关的证明资料，经监理审核、发包方审批，并经XX市审计专业局审定的材料价格可作为材料结算价格。如材料价格上涨，实际发生的材差调增金额与工程进度款同期支付，支付金额为该材差金额的70%，剩余款项待结算时,经审计部门审定后给予支付；材差调增金额经核准后可签订补充合同；如材料价格下调，实际发生的材差调减金额在工程进度款中扣减，扣减金额为该材差金额的100%。承包人在投标时应考虑到在招标期间及合同有效期间内，由于劳务价格的上涨，以及任何其他事项的价格上涨（不含上述调差材料）而引起工程施工成本增加的风险，合同

20、价款不会因此而调整（政府有明文规定的外）。70.2条全部删除，代之以：70.2承包人在投标报价中应考虑到国家和(或)本市颁布的法律、法规、法令、规章或条例在合同执行期间发生变更而产生的费用增加的风险，合同价款不会因此而调整。70.3发生下列情形之一的，其措施费可根据实际情况由承包人提出申请并经发包人确认批准并经审计部门确认后予以适当调整。（1）重大的设计变更；（2）发包人要求调整工期且工期提前 28 天及以上或延后 84 天及以上的。新增条款75.1、支付担保的提交与退还发包人在承包人提交履约担保的同时，向承包人提供本工程支付担保。支付担保的金额为合同价的 15% 。支付担保在履约担保有效期满

21、前14天保持有效并可执行。支付担保到期后14天内，承包人应退还支付担保。支付担保退还后14天，发包人将按约定时间退还履约担保。支付担保延迟退还时将被视为严重违约，承包人应承担发包人由此引起的任何损失，并承担相应的责任。76.1、适用规范、标准当国家、行业及工程所在地地方标准、规范存在不一致时，约定采用的标准应按较严格的标准执行，除非设计另有规定。77.1、发包人的索赔根据本合同的有关规定，发包人如果认为有权得到任何付款和（或）对履约担保期限的任何延长，发包人应在了解引起索赔事项或情况后7天内发出索赔通知，关于履约担保期限任何延长的通知应在该期限到期前14天内发出。上述通知应详细说明提出索赔依据

22、的合同条款或其他依据，还应说明根据合同发包人有权得到索赔金额和（或）延长期限的事实根据。监理工程师在充分了解和与发包人或承包人沟通后，合理确定发包人有权得到的由承包人支付的金额（如果有），和（或）延长履约担保的期限（如果有），并有权在当期（或最后）支付证书中作为扣减项进行冲销或扣除，或另外对承包人提出索赔。本款的执行不影响发包人对合同其他条款权利的缩小或免除。78.2 工程量清单遗漏对于工程量清单遗漏项目的设置遵循如下规则：招标文件技术规范部分有规定时，按招标文件规定执行；没有规定时，按建设工程工程量清单计价规范执行。遗漏项目的单价确定、计量与支付按合同有关规定条款执行。79.1施工工地及发包

23、人现场办公场所的保安要求要求承包人聘请正规保安公司的保安负责施工工地及发包人现场办公场所的保安管理工作，确保现场安全。81.1 因降水或基础施工不当等引起邻近建筑物、构筑物、道路、管网等受到损害或构成安全隐患的，由承包人承担全部责任及费用。82.1 根据工程实际，部分材料或设备（如 等）拆除后需要保留利用的，承包人施工时应对材料或设备进行保护性拆除，同时将拆下来的材料或设备采取相应措施妥善保管，保证材料或设备的正常安装和使用。若承包人拆除或保管不当造成损坏引起费用增加，由承包人自行承担。83.1 竣工结算在合同工程通过竣工验收后42天内，承包人应按照合同通用条款附件2工程变更、工程结算管理办法

24、的有关要求编报工程竣工结算。办理竣工结算的有关规定详见合同通用条款附件2工程变更、工程结算管理办法。若承包人不按上述规定时间报送结算，发包人可对承包人发催报书面通知；在通知规定期限内仍不报送结算的，发包人有权按已有资料或按已付工程款报审计专业局办理结算。85.1、承包人在基础开挖中，发现实际地质情况与有关地质报告严重不符造成施工难度增加的，承包人可提出延长工期的申请，经监理工程师、发包人批准同意后可延长工期。85.2、根据发包人合同履约评价管理办法的有关规定，在本工程履约过程中，发包人将对承包人进行履约评价，评价结果将影响承包人对工务署（包含直属单位）负责建设的其他项目的投标。85.3、如果承

25、包人未能按照规定的工期完成合同工程，或者未能在相应的工期内完成某区段或某单项工程，且拒不执行发包人发出的在一段合理的时间内完成前述工程的指令，则发包人有权雇用他人执行该项指令，并向其支付有关费用。所有由此造成的或伴随产生的费用，由监理工程师在与发包人和承包人协商后确定，然后由发包人从承包人处收回，也可以从任何应付或到期应付给承包人的款项中扣除上述费用。监理工程师应通知承包人，并抄送发包人。86.1、根据关于限期禁止施工现场搅拌砂浆的通知（深建字2007200号）的规定，本工程禁止施工现场搅拌砂浆，并按规定使用预拌砂浆。86.2、根据关于进一步加强建筑劳务分包工作的通知（深建字200745号）精

26、神，制定本招标文件补遗。适用范围为：预选承包商名录II组和I组企业可承接的政府投资建设工程中地基基础及主体部分，包括房屋建筑施工总承包、市政公用施工总承包和地基基础工程。（一）本招标工程在施工中应当实行建筑劳务分包制度，具体要求详见关于在全市政府投资工程中推行建筑劳务分包制度的通知（深建字2006124号）、关于进一步落实在政府投资工程中实行建筑劳务分包制度的通知（深建字200711号）和关于进一步加强建筑劳务分包工作的通知（深建管200745号）。（二）投标人应当在投标时充分考虑实行建筑劳务分包后，对施工风险、成本的影响，自主报价。（三）实行建筑劳务分包制度后造成的费用变动，投标人可以在总分

27、包管理费中综合考虑。（四）承包企业应对劳务分包企业的用工情况和工资支付进行监督，并对本工程发生的劳务纠纷承担连带责任。（五）在技术标书中，投标人增加编制劳务分包管理方面的内容。附件一 新增工程项目、漏项、设计变更等单价重新确定的原则一、工程量清单漏项、新增工程、设计变更等项目,有下列情形之一的，其价格可重新进行确定。下列条款二选一 单项预算造价大于50万元的，调整其大于50万元部分的价格。本条款适用于合同价大于1000万元时R单项预算造价大于原合同总价5%的，调整其大于5%部分的价格。本条款适用于合同价小于1000万元时重新确定价格的方法：承包人按项目发生当月并根据XX市计价规定报预算造价，经

28、市审计专业局审定后按市造价管理部门公布的上年度相应工程中标价对比标底的下浮率下浮作为合同结算价。若承包人的中标价下浮比例小于市造价管理部门公布上年度下浮比例的，其价格按本合同通用条件52.2条执行。二、工程量清单中的项目，实际测出的数量超过招标清单列出的数量25%（不含25%）以上（工程量清单漏项、新增工程、设计变更等项目的工程量不计入此项），其超出部分工程量的价格可重新进行确定，重新确定价格的方法：以市审计专业局审定标底的项目综合单价，按市造价管理部门公布的上年度相应工程中标价对比标底的下浮率下浮作为合同结算价。若承包人的中标价下浮比例小于市造价管理部门公布上年度下浮比例的，其价格按本合同通

29、用条件52.2条执行。上述两种情况发生后，承包人可以提出申请，经监理工程师审核，报发包人审批，报市审计专业局审定；价格的调整应在工程结算时进行。补充条款一、预留金预留金是招标人为可能发生的工程量变更或招标人风险而预留的金额，并非支付给承包人的实际费用。结算时，应按实际完成的情况进行结算，剩余部分仍归发包人所有。二、土方取用、弃置点及运距本工程发包人不指定取土点和弃土点，由承包人自行解决，但所取土方的质量必须满足本工程的设计与施工要求，土方在单价综合考虑材料采购、运距、运输车辆管理、土石方现场清运、弃土运输、借土运输、缴纳取土费、缴纳弃土费等一切费用。借土及弃土地点、时间、运输线路承包人应取得国

30、土、城管部门的同意，不得由此带给发包人任何费用的增加。凡是因承包人措施不当而引起的罚款、索赔和指控等由承包人自行承担。当发包人指定弃土地点时，承包人必须服从，并不得因此提出任何费用要求。三、商品砼承包商要提供不少于三家适用于本工程商品混凝土供货商的名录，由发包人、监理等单位进行实地考察，同意后方可进行采购，否则，所造成的后果由承包商自负，发包人、监理考察所需费用包含在混凝土单价中。本工程所用C20(含C20)以上等级的砼全部采用商品砼。混凝土搅拌站由承包人自行选择并报监理和招标人批准。承包人所购买的商品砼必须满足本工程的设计与施工要求，承包人要综合考虑材料采购、运距、运输车辆管理等一切费用，结

31、算时不因运距等的改变而作调整。四、饰面材料的管理人行道砖、盲道砖、天桥铺装的质量必须满足质检部门要求，外观与颜色必须经发包人、设计院、监理工程师等确认后方可使用；必须于现场铺设样板，经各方确认后方可大量采购及铺设；材料单价不因此而调整。五、工程保险（1）发包人委托承包人购买“建筑工程一切险”和“第三者责任险”，购买保险时，“被保险人”、“受益人”、“付款人”名称均为承包人。（2） 当工程施工及保修期间发生了本工程保险合同责任范围内的事故和损失时，承包人必须及时按保险合同条款约定向保险公司报案并进行索赔，发包人不承担责任及负担任何与此有关的费用索赔。（3） 购买保险的费用由发包人承担，保险合同生

32、效后，承包人凭相关凭证向发包人申请付款，并按进度款审批程序审批支付。（4） 工程结算时，保险费按实际发生计入工程结算价中，且不占用预留金。六、对措施项目清单的补充说明措施项目清单中的施工措施费用均包括其修建、维修、养护、拆除或摊销的费用，工程完工后，恢复修建前的原有状态，并使监理工程师和发包人满意，满足政府管理部门的规定和要求，除非竣工前另有协议，因承包人措施不当而引起的罚款、索赔和指控等由承包人自行承担。措施项目清单的报价除有特殊说明以外为包干费用，结算时一般不作调整。在施工过程中，不论是服务于整个项目的措施，还是服务于某单项工程或单位工程或分部分项工程的措施，承包人均应报监理工程师批准。若

33、发生了某措施项目在施工措施项目清单中未列出，则视为该措施项目的费用已由承包人分摊在分部分项工程量清单的单价或已列施工措施项目的金额中，其费用不予增加；若发生施工方案的改变，除另有规定，施工措施项目清单及费用不予调整。投标人可根据需要增列措施项目费用，但不得减列措施项目费用。投标人在投标文件中应对增列项目予以详细准确地解释说明。措施项目清单中各种费用，经监理工程师检查合格，以总额计入相应的细目中，按相应方式进行支付。若经监理工程师检查不合格，发包人有权拒绝支付。措施项目费用按下列三种方式支付： (1)经监理工程师检查合格后当月一次性支付。适用本支付方式的措施费用是指服务于整个项目的施工措施，并且

34、属于一次性发生费用的项目，如工程保险费、履约担保手续费等。除合同另有规定外,承包人应按规定投保工程险和第三者责任险(包括招标人的财产)。投标人根据算出上述保险费的金额，在投标报价时单独列入措施项目清单中，以总额计量，并按实际缴付保险费的凭证经监理工程师核证后支付，支付金额不超过承包人的保险费投标报价。(2) 经监理工程师检查合格后按所报总额价除以工期的月数得出每月的平均总额价，从开工的月份起等额支付。适用本支付方式的措施费用主要指服务于整个项目的施工措施，但不属于一次性发生费用的项目，如施工现场安全文明措施费、现场施工围栏、其他等。(3)经监理工程师检查合格后按完成的实体工程量占分部分项工程量

35、清单中数量的比例支付，总额不变。适用本支付方式的措施费用主要指服务于单位工程或单项工程或分部分项工程的施工措施，如大型机械设备进出场及安拆、施工排水、降水、交通维护、临时供水、临时供电、监理办公室及会议室、钢筋砼模板及支架、脚手架、已完工程及设备保护等。1.施工现场安全文明施工措施费承包人现场安全文明措施费包括承包人临时设施、所有涉及工程安全和文明施工的费用等。作为非竞争性费用，投标人应按照公布标底中的承包人现场安全文明措施费费用值填入措施项目清单计价表中，计入总报价,不得修改。“临时设施”是承包人为进行建设工程施工所必需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其它临时设施的搭设、维修、拆除费用或

36、摊销，包括临时宿舍、文化福利及公用事业房屋与构筑物，仓库、办公室、加工厂以及现场临时道路、水、电、管线、消防、环卫等临时设施。“安全施工”是指按照现行施工安全规程及规定所搭设的一切安全设施。应严格按照XX经济特区建设工程施工安全条例、建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)及有关法律法规的规定执行。“文明施工”是为满足XX市建设工程现场文明施工管理办法(深建施【1998】41号)的要求而采取的一切文明施工措施。包括施工现场采用符合设计要求的围挡、现场工程标牌(五牌一图)、现场场地及道路硬化、污水的处理和排放、粉尘控制、噪音控制、运输车辆的文明管理以及消防、现场卫生、现场安全保卫等工作，并应对可

37、能损坏的周围建筑物、构筑物、市政设施和管线制订相应的保护措施，必要时还应采取监理工程师批准的临时加固措施。本工程全部施工期内，承包人必须认真贯彻执行（深府2003135号）XX市“净畅宁工程”实施方案中的各项规定和要求，各承包人驻地的围墙、标示、标牌为保证整体一致性，其规格、颜色、材质由监理工程师统一协调，由此所发生的一切费用及技术要求（施工方案、施工方法、进度、安全文明施工、现场临建及管理、交通组织等方面）相应采取的措施和安排等。承包人现场安全文明措施费还包括施工期间采取的一切安全、文明施工措施费及与周边相关单位协调的费用。以上所发生的相关费用以总额形式计入措施费清单“施工现场安全文明施工费

38、”中。并按月平均支付至85%，其余15%在项目竣工验收后一次性支付。若承包人的文明施工未能满足XX市建设工程现场文明施工管理办法而被投诉的，每被投诉一次扣除2000元的施工现场安全文明施工措施费。另外，若现场的安全文明施工工作未按经监理工程师审批同意的方案实施，或监理工程师验收不合格的，则该项费用不予计量和支付。承包人在接到监理工程师的整改通知，在通知要求期限内拒不整改的，发包人有权委托第三方实施该项内容，费用由承包人承担。该项费用投标人必须按照招标人给定的固定金额填报，不得修改。2.临时接水、接电费本工程临时用水、用电由承包人在工程300m范围内，根据工程实际情况自行解决，并承担一切相关费用，包括初装手续的办理、接口、安装、恢复以及使用期间的水、电费缴纳等，施工期间，承包人还应做好临时管线维