《北海市金滩市政道路工程补充协议15亿发邮件.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《北海市金滩市政道路工程补充协议15亿发邮件.doc（8页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、建设工程承包施工补充协议书 合同编号：2014- 补发包人：北海金滩旅游开发集团有限公司（以下简称甲方）承包人： （以下简称乙方）根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建筑安装工程承包合同条例及有关规定，为明确甲乙双方在承包工程施工过程中的权利和义务，甲乙双方遵循自愿、公平、诚信的原则，经甲乙双方充分协商，特签订本补充协议，以便共同遵守。 一、工程名称：金滩新城贵族大道、滨海大道、桥梁工程项目二、工程地点：北海市合浦县党江镇沙涌村三、工程内容：贵族大道双向拾车道约9000米、滨海大道双向捌车道约10000米的路基、路面、排洪、排污管道，强、弱电管道工程施工；连接贵族大道周江口大桥约2
2、60米，小区内桥梁四座约300延长米等工程施工。四、质量要求达到：建筑工程施工质量验收统一标准合格以上。五、工程造价：贵族大道双向拾车道约9000米，以每壹仟米8000万元估算，计工程总价款72000万元；滨海大道双向捌车道10000米，以每壹仟米7000万元估算，计工程总价款70000万元；桥梁五座约560延长米，估计工程价款约8400万元；以上项目工程合计总价款150400万元。六、施工工期：1、施工工期及开工日期：施工工期为730天日历天（不含法定节假日），2014年2月 日进场，2014年3月 日开工。2、乙方必须在合同规定的工期内竣工验收（加顺延工期），否则工期每拖延一天按未完成工程
3、量的总造价的万分之四向甲方支付违约金。3、遇下列情况工期顺延，双方可在施工日志上签证，乙方不承担误工、怠工费用：（1）因设计变更导致增加的工程量大于原设计3%的单项项目。（2）在施工中因停电、停水，每次时间超过8小时，影响正常施工的。（3）人力不可抗拒的因素而影响工期的（如：五级以上地震、八级以上台风，正面登陆我市的暴风、暴雨，或发生战争、暴乱等）。（4）连续2天以上的不正常雨天或因洪水影响而不能施工（以北海市气象局公布为准），国家和区（市）政府规定的节假日。（5）在施工中确有上述情况发生，乙方应做好相关记录，并经监理工程师及甲方工地代表确认。甲方要求停建、缓建原因造成停工的，甲方承担乙方因此
4、造成的经济损失。七、承包方式以及承包内容：1、承包方式：由乙方包工包料进行施工，按甲方提供的施工图纸内所有工程项目总承包（贵族大道双向拾车道约9000米、滨海大道双向捌车道约10000米，连接贵族大道周江口大桥约260米，小区内桥梁四座约300米等工程施工），甲方按合同约定支付进度款。 2、工程设计图纸在施工期内需调整的，甲方以书面的形式在该项工作施工前的七天内通知乙方，已施工的部分按工程量增减予以办理签证； 3、在施工中如遇地下障碍物或文物等不可预见问题而影响工程进展，除工期顺延外，甲方应追加工程量并及时签证。八、工程造价及工程量确定：1、结算编制依据：（1）工程竣工结算以广西最新的市政道路
5、定额及上值取费标准。其他计费均按广西区有关部门最新文件执行计算调整结算。（2）材料价格采用合同工期施工期间的北海市（或合浦县）造价管理部门的公布信息价（甲方与乙方另有约定的除外）。 2、属于甲方应上缴有关部门的养老保险费，政府按政策规定退回给乙方的部分属乙方所有。甲方应缴未交部分并入进度结算支付给乙方。乙方承担施工单位与施工工人的保险、劳资责任，所产生的劳资纠纷由乙方承担。3、结算时间：总工程竣工验收合格甲方收到乙方提交结算书后60天内审查定案，如超过约定审核时间即视为乙方送审造价已确定。4、结算单位：由甲、乙双方共同完成认定或委托具备资质的工程造价预（结）算公司或机构进行结算，费用由双方负责
6、各50。九、工程款支付方式：1、甲方按本合同总价款150400万元的3%向乙方支付预付款4512万元人民币。乙方进场后，甲方于2014年2月22日首次向乙方支付预付款3000万元；开工后15天内甲方再向乙方支付1512万元预付款。以后按工程进度每月25日报进度报表给甲方。经甲方现场代表审核批复，于次月的5日前，甲方按当月完成工程造价的82%给乙方支付进度款。路基及路面配套工程完成后五天内，支付已完成的总工程款的90%款项给乙方，余下10%待工程竣工验收，工程竣工结算双方确认后五天内一次性付清8%，留下2%作为工程质量保证金。保修期满后，余款2%一次性付清。2、乙方所申报的实际完成工程量，必须经
7、监理工程师及甲方驻工地代表验收合格签字确认后，方能办理工程款审批手续。甲方在收到工程申报表7个工作日内审定，并按相应的条款支付约定的工程款给乙方。十、工程质量评定及竣工日期1、工程竣工日期以北海市（或合浦县）质监站及相关部门组织的工程竣工验收合格之日为准。2、乙方除按规定提交给有关部门竣工图纸及竣工资料外，竣工后30天内还需提供竣工资料及竣工图纸各两套，交由甲方存档。3、乙方在完成施工任务后30天内，必须将建筑垃圾、机具、材料、人员清退完毕，水、电设备等移交手续给甲方，并结清施工用水、用电的费用。十一、工程质量保修期责任与费用1、甲方预留工程总价的2%作为保修金。2、保修期内属于施工质量出现问
8、题，乙方应在接到甲方通知后3天内开始维修，如乙方在接到甲方通知后3天内未进场维修，甲方有权另聘其他施工队伍进场维修，所发生的费用从保修金中扣除，不足部分由乙方补足。3、基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限。4、保修期从竣工验收合格之日起。如没有质量问题，预留保修金在保修期满24个月后的10天内将返还保修金的100%给乙方，如发现质量问题，扣除维修费后剩余的预留保修金期满后15天内一次性返还乙方。保修金不计息。十二、使用建筑材料标准乙方所购材料必须符合国家标准以及图纸设计要求。乙方使用的建筑材料确保质量合格，并能提供工程材料合格证或试验合格报告，需要送检的材料或试块应当送到
9、当地的权威部门检测，检测费由乙方负担。因质量问题造成的工程问题由乙方负责。十三、安全责任乙方应严格按照国家现行安全生产法及相关的施工安全规范、规程、规章制度进行现场施工管理，严格按安全标准组织施工，并随时接受该行业各级安全检查人员（包括甲方和监理现场人员）检查，依法接受监督、检查及处理的决定，及时按有关规定投入安全防护措施所需费用，在施工期间所造成的一切安全事故等问题，经济与法律责任均由乙方负责，甲方概不负责。十四、权利和义务1、甲方有权对乙方的工程施工质量及工期时进行监督和督促。2、甲方有权监督乙方选购建筑材料及设备、产品。3、甲方应按合同有关的规定履行义务。4、乙方应确保施工期间的安全，由
10、于乙方原因引起的施工安全责任及相应的经济赔偿由乙方自负，且工期不得顺延。5、乙方应按审定的施工图及国家现行施工规范、规程进行施工，并确保工程质量和工期。6、施工过程中所发生的签证，乙方必须在3天之内提交给甲方，甲方在收到签证3天内回复，正常情况下，如甲方超过第4天不回复视为同意。7、乙方所有现场管理人员必须持证上岗，施工期间项目经理、施工人员须常驻现场，甲方有权提出撤换不称职的施工技术管理人员乃至项目经理。十五、双方责任甲方职责1、甲方负责办理好规划报建手续并协助乙方办理本项目工程的议标工作。2、提供具备开工条件的施工场地，提供施工所需的水源、电源。3、办理有关证件和批件，负责支付属于建设单位
11、有关报建所需缴纳的费用，提供施工图纸五套给乙方。4、组织乙方、设计单位、监理单位及勘察单位进行图纸会审和设计交底。乙方职责1、施工质量若达不到设计、施工验收规范及合同约定的要求，乙方负责整改或返工达到合格验收标准，若整改仍达不到要求的，甲方有权要求乙方赔偿甲方因此造成的直接或间接经济损失。2、因乙方的原因，致使所承包的工程项目在合理使用期限内造成人身和财产损害的，乙方承担因此而产生的经济责任和法律责任。3、乙方不得在无正当理由情况下连续停止施工5天以上，如出现这种情况的，经甲方通知纠正但乙方仍未纠正时，甲方有权单方面终止与乙方签订的工程承包合同，所造成的一切损失由乙方承担。4、乙方应遵守北海市
12、（或合浦县）政府有关部门对施工场地、交通道路、施工噪音以及环境保护和安全生产等管理规定，由乙方按规定办理相关手续的由乙方办理，并承担相应的费用，做到材料堆放有序，场地整洁，文明施工。5、乙方按支付工程进度款的时间，提前5天向甲方提供当月完成工程量进度款报告。6、提供施工组织设计和施工进度计划，使用各种材料品种计划，经甲方确认后方可进行。7、为方便施工而需要的场地铺设，埋设构筑物等均由乙方负责并承担费用。8、施工场地内的水、电等施工管线及用水用电费用，由乙方自行铺设并承担费用；9、按规定交纳属乙方交纳的各项费用。10、乙方在施工过程中发现设计图纸中有不明之处或存在着质量隐患时，应及时通知甲方或监
13、理单位，以便及时与设计单位研究处理方案。11、乙方施工完成后经甲、乙双方交接后无条件清理施工垃圾及拆除临时设施。十六、违约责任甲方责任1、未能按本协议规定履行自己应负的责任，除工期顺延外，还应赔偿乙方由此带来的损失。乙方支付1500万元合同履约金给甲方后，由于甲方原因（包括资金、图纸及有关开工手续）造成乙方不能按本合同约定的时间进场开工，甲方按1500万元超期一天支付违约金千分之一点五(1.5)给乙方，违约金按此类推计算给乙方，直到乙方能开工为止。2、因甲方工程款不能按时支付，导致乙方施工停工。甲方补偿乙方工人停工工资100元/天（以乙方进场施工管理人员及进场做工人员工资表发放为准），并且工期
14、顺延。其他机械停置台班费，挖掘机，大型推土机及15吨的自卸汽车每台每天1000元，小汽车每台每天300元，大型汽车每台每天800元，工期相应顺延。3、甲方不能如约支付乙方每月完成的工程进度款，造成停工而影响进度，除工期顺延外，由从延误之日起，甲方必须按应付进度款中未付款项的千分之壹点伍（1.5），作为日利息支付给乙方，按此类推支付日利息。4、竣工验收合格后，甲方不能如约支付结算款。从延误之日起，甲方每日必须按应付款中未付款项的万分之四作为违约金支付给乙方。乙方责任1、由于乙方原因造成逾期交付，按本协议合同价款每日1.5支付违约金给甲方，赔偿违约金按天累计计算。2、乙方因自身原因而造成停工、怠工
15、连续达5天以上等现象，经甲方书面通知仍未能改进，甲方有权单方面终止合同，另请施工队伍接替进场施工。此外，乙方必须赔偿甲方因此带来的损失。赔偿金额以权威评估公司对甲方损失的评估结果为准。 十七、其它1、乙方需提供与原件核对无误的，具有合法经营的施工资质证书、营业执照及施工人员岗位证书的复印件并加盖公司公章后给甲方。2、开工前，乙方向甲方提供总体施工进度计划，施工期间，乙方每月25日前提供当月完成工程量及下月计划，若未按时提供，延误了进度款的拨付责任由乙方负责。若乙方未按计划施工，延误了工程进度，按本协议合同价款每日1.5支付赔偿违约金给甲方。3、乙方违约、违纪、违规等被罚款项，由乙方自负。甲方代
16、缴交的，甲方从付给乙方的工程进度款项中直接扣除。4、施工过程中用水、用电，由乙方负责，乙方要按时按规定交纳水、电费。5、本补充协议双方签约完毕，乙方按合同总价款150400万元的2%，向甲方支付合同履约金3000万元人民币。双方签订合同完毕之日，乙方首付1500万元，转账至甲方指定银行账户，同时，甲方由指定银行给乙方办理1500万元银行履约保函；以上银行保函在甲方开出进场通知书开工之日起，此银行履约保函自行失效。余下50%，即1500万元合同履约金，届时从工程预付款抵扣。以上首付的合同履约金1500万元，在本补充协议所规定的乙方正常施工两个月后五天内，由甲方一次性退还给乙方。从工程预付款中抵扣
17、的50%合同履约金1500万元，在正常施工后第五个月初起，平均分五个月退还给乙方。十八、本协议未尽事宜，经双方协商后，可另行再签订补充协议。本补充协议在双方签定建筑工程施工合同后作为该合同的补充协议。本补充协议若与双方签订的建筑工程施工合同相抵触，以本补充协议约定条款执行为准。十九、争议或纠纷处理，本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商或要求有关部门进行调解。调解不成时，双方均可直接向当地人民法院起诉。二十、协议生效，本补充协议经甲、乙双方法定代表人（或委托代理人）签字、盖章后，乙方首付合同履约金1500万元转入甲方指定帐户之日起即生效；至本补充协议全部条款履行完毕之日即自行失效。本协议一式四份，甲、乙方各执二份，本补充协议书与本工程建筑工程施工合同具有同等法律效力。发包人：北海金滩旅游开发集团有限公司 承包人： 法定代表人： 法定代表人 ：委托代理人： 委托代理人：工程负责人： 工程负责人：日期：2014年 月 日 日期：2014年 月 日
