《弱电工程三方分包施工合同.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《弱电工程三方分包施工合同.doc（22页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、弱电工程三方分包施工合同篇一：弱电系统分包施工合同 上海公安学校-音视频会议及弱电系统分包工程 承包合同 （合同编号：GNXX-YL20131018） 工程名称：上海公安学校-音视频会议及弱电系统分包工程 发包单位： 承包单位：发包单位（甲方）： 承包单位（乙方）： 甲、乙双方根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其他有关的法律、行政法规的相关规定，遵循平等、自愿、诚信的原则，结合本工程具体情况，经双方协商一致，订立本合同： 目录 第一条 工程概况 . 4 第二条 关于工期的约定 . 8 第三条 甲方工作 . 9 第四条 乙方工作 . 10 第五条 工程质量及验收标准 . 13 第六
2、条 合同价款的调整以及变更 . 15 第七条 工程价款及结算 . 16 第八条 质量保修 . 18 第九条 合同解除 . 19 第十条 违约责任及处理 . 20 第十一条 安全施工及保险 . 22 第十二条 不可抗力 . 23 第十三条 争议或纠纷处理 . 24 第十四条 其他约定 . 25 第一条 工程概况 1.1工程名称：上海公安高等专科学校中报告厅音视频会议及弱电系统分包工程 (以下简称“本工程”) 1.2工程地点： 1.3承包范围： 上海公安高等专科学校中报告厅的音视频会议及弱电系统。 A: 音视频系统可举办大型会议、报告会、演讲会、教学、高清视频播放等多种使用要求，具备音响扩声、高清
3、正投大屏显示、大屏幕两侧辅助背投显示、侧墙大屏幕辅助显示、数字信号切换和远距离传输、集中控制等功能。 B: 综合布线系统包括互联网布线、语音系统布线和公安网布线三部分。水平语音、数据采用超五类非屏蔽线缆。主干数据采用单模光纤，语音采用语音大对数电缆。互联网与公安网分别独立布线，物理隔离。互联网与公安网各配置一台接入层交换机，与设在行政楼中心机房的核心交换机互联。 C: 数字视频监控系统采用网络数字监控系统的架构，前端选用1080P的高清网络摄像机和快球，所有摄像机通过超五类网线连接至中报告厅弱电间的监控网交换机，在弱电间配置一台NVR高清嵌入式网络硬盘录像机，实时记录中报告厅各监控点的监控图像
4、。在行政楼的中心机房可远程实时调看中报告厅的所有监控图像。并调用已记录图像资料。 D: 门禁系统根据招标书的要求，在报告厅的音控室门口处配置门禁设备，对该扇门进行有效的出入控制。人员刷卡进入，里面按钮开门出门。采用MF1非接触式IC卡读卡器。系统采用能与原校园门禁系统联网的门禁控制设备。设在弱电间的门禁控制器经公安网与设在行政楼的中心机房联网，在行政楼的中心机房可实时记录该门禁的每次进出操作情况，并实时监控该门的启闭状态。 按合同文件规定(清单中所示)进行系统线缆敷设、设备采购、设备运输、设备安装、测试、验收、系统培训及维修保养等工作。包括所有的辅材、附件供应及所有系统设备到现场后的运输、搬运
5、、存储、现场倒运、安装、保护、调试、政府部门检测和验收、与其他系统的平衡连接、试运行、检查、竣工验收及保修（由业主发出竣工证书的日期起计算三十六个月） 1.4 承包内容： （1）乙方以甲方提供的平面图纸、现场勘测情况按行业规范进行深化设计、提供深化设计图纸、技术交底，并结合工程进度要求进行施工（提供书面进度计划），根据业主的书面设计变更配合变更、负责竣工图的绘制、竣工报告的整理、配合结算及审计工作。 对进场前总包单位已完成的预埋工作，进行检查、验收，对不符合要求的部分及时提出。如总包完成的预埋管与乙方提供图纸有误，以至于影响后期功能实现或成本增加，乙方须最快时间书面告知甲方，得到甲方确认后，由
6、乙方负责递交现场联系单。 （2）乙方免费提供在保养维修期内的保养及维修,并在竣工后七天内签署保修承诺书； （3）乙方免费对甲方对业主的相关人员进行必要的培训及指导包括各种设备的特性、使用操作、维修保养、简单的故障排除等内容。正规培训时间不少于七个工作日，具体的培训时间听从甲方及业主的安排； （4）乙方免费负责整理提供竣工资料并由甲方归档提交给业主； （5）乙方提供施工方案、工程进度表和甲方要求的任何修改的施工方案和修改的工程进度表，供甲方批准； （6）提供三年免费保修，自本工程全部系统移交给业主并取得业主竣工报告之日起。 （7）乙方负责对前述各系统进行调试并一次性通过业主检测验收。 1.5 承
7、包方式： 1.5.1 包整体音视频系统方案设计及施工期间不断作出之深化设计、包人工安装施工、包主材设备及材料供应、辅材供应、包施工工期、包施工质量、包安全文明施工规范，包调试以及工程验收，亦包括按图纸及工料规范要求按时执行及完成本分包工程不可或缺的工作所需的费用。（其中综合布线系统、监控系统及门禁系统的主材由甲方自购，设计由甲方负责，系统配合调篇二：智能化施工分包合同 弱电系统工程分包合同 甲方： 乙方： 合同文件组成及解释顺序： （1）本合同条款；（2）合同报价及清单；（3）标准规范及相关技术文件；（4）设计图纸;（5）工程量清单; (6)设计变更及现场签证单、联系单 ；（7）投标书及服务承
8、诺 第一条 工程概况 1.工程名称： 2.工程地点： 3.合同内容：的设备采购、施工、调试等。 4.合同范围：乙方负责为甲方进行以下系统的设备采购、工程施工、调试： ? 综合布线系统 ? 计算机网络系统 ? 无线网络覆盖系统 ? 多媒体会议系统 ? 闭路电视监控系统 ? 背景音乐及应急广播系统 ? 停车场管理系统 ? 一卡通系统 ? 多媒体显示系统 ? 楼宇自控系统 ? 能量计费系统 ? 系统集成平台系统 ? 机房系统? 综合管路系统 具体包括如下内容： 负责以上各系统设备的采购、安装和系统调试开通等工作。 保证各系统的运行使用能满足招标技术要求。 本工程如涉及到清单中未提供的材料等，甲乙双方
9、可另行商定；对数量不确定设备按最终使用数量为准，单价不变；对于项目实施过程中，双方在确定保证原系统设计的技术质量前提下，可以对系统进行优化，达到最佳性价比。 5.设备交付地点： 6.施工的开工日期：根据工程情况，双方协商，以甲方的书面通知为准. 7.竣工日期：初步确定 年 月 日前整个系统安装、调试结束，验收合格，直至交付甲方使用。 第二条 双方职责分工 1.甲方职责： 1.1在施工前提供相关水、电、平面图等方面的资料，明确安装要求。 1.2协调提供电源、水源。 1.3为乙方提供必要的辅助场所及器材存放地。 1.4甲方委派 同志为现场负责，并且监理单位为总监代表负责该工程的质量、安全、进度及工
10、程隐蔽事项的签证与办理相关手续。 2.乙方职责： 2.1任命项目经理及项目管理人员，并书面报甲方批准。施工期间若更换其中的人员，须提前征得甲方同意。 2.2在施工进场前提供较详细的施工组织计划。施工组织计划需结合土建工程及有关水、电、消防工程进度计划而制定，并经监理工程师审批认可后进场施工。 2.3遵守甲方施工管理规定，现场人员食宿自理。在施工管理中积极配合，确保整个工程的工期和质量。负责施工安全，所有乙方施工安全责任自负。 2.4会同甲方对工程进行中间验收及竣工验收。 2.5负责本工程设备材料在竣工交付使用之前成品和半成品的保护工作。 第三条 工期 1.根据双方商定的总体施工要求，乙方在甲方
11、指定日期进场施工，乙方承诺在双方商定的日期内完成工程施工，但因不可抗拒力、甲方所造成的施工延期，不应视作乙方的责任。 2.在施工过程中，如遇到不可抗力的原因，可顺延工期，但应双方协商确认，以书面形式确定顺延期限。 第四条 合同金额及支付方式 1.合同金额： 1.1 2.付款方式 2.1合同签订后一周内，支付合同总价的30； 2.2主要设备进场后一周内，付至合同价款的 70； 2.3竣工验收结束后一周内，付款至合同总价的85 ； 2.4通过各项验收，交付施工竣工图纸、竣工验收资料、竣工结算资料并经结算审核后一周内付至结算总价的95%； 2.5余款（最终结算总价的5%）至本项目质保期满后一周内付清
12、（无息）。 2.6乙方开户银行及帐号： 开户名： 开户行： 帐 号： 第五条 质量的保证条款 1.国产产品的技术标准及质量按国家标准执行。 2.进口产品的技术标准及质量按定货时生产厂家提供的标准执行。 3.主要安装材料应符合投标书规定的型号、品牌及产地并提交甲方监理审核。 第六条 安装质量的保证条款 1.须按国家有关部门现行规范、标准、规定进行安装，确保工程质量优良。在工程施工时随时接受甲方对安装情况的检查检验，按图施工未经甲方同意不得随意变更。 2.乙方在安装过程中向甲方提供进度报表，阐明所完成的工作量及安装设备、材料的规格、型号、数量等。 3.隐蔽工程，在自检合格后书面通知甲方验收。通知包
13、括乙方自检记录、验收的内容。验收合格，甲方和监理在验收记录上签字后，方可继续下道工序施工。 4.安装人员一经确定，不经甲方同意，不得随意更换。 5.乙方对本系统的安装质量、安全等全过程负责。乙方保证按规范进行施工，如质量不能达到规范要求，乙方无条件无偿返工，工期不顺延。 6.所有工程设备安装调试均由乙方负责。 第七条 工程变更和价款调整 1双方约定合同价款的其他调整因素： 双方认可的其它费用的补充协议；甲方认可的设计变更、功能调整；双方认可的设计材料品牌的改变；现场签证等；工程量按实决算，相关取费标准参照投标文件的预算报价。 2本工程为固定单价合同，数量按实结算。 3严格按照按双方审定后的工程
14、设计施工图进行施工，任何设计变更须经双方认可。现场签证单、联系单及设计变更单视为合同的补充条款，和合同具备同等法律效力。 4.如由于需要工程范围发生增加（如增加子系统、子系统工程范围增加等），乙方应积极进行方案及图纸设计调整，甲乙双方共同签署工程变更单并确认该项变更发生的费用，工程变更发生的费用计入工程合同价内。 5变更签证部分的决算款项，严格执行签证变更单中双方约定的决算方式。 6. 智能化施工单位与总包单位的配合费含在报价中。 第八条 材料采购 1.弱电系统所需的材料设备，其产品名称、规格、数量和价格详见投标报价明细表。 2.如确因工程需要，采购的产品名称、规格与材料清单不符，所选用的设备
15、、材料及价差事前须经甲方签字认可。 3.本工程所需的特种材料，由甲、乙双方共同看样定价定货。 第九条验收 1.设备材料验收：设备材料运抵甲方工地后，甲、乙双方、工程监理方等有关人员应当即、无条件为甲方调换或补齐，然后再检查原因，追究责任人。 2.系统验收：系统在安装调试合格后，经乙方自验无误后，向甲方书面提出申请。由甲3.按国家工程竣工有关规定，在竣工验收时，乙方应向甲方提供完整的竣工图纸及技术资料、施工图纸，隐蔽工程的验收资料、测试报告，工程修改通知、变更签证、竣工验收报告原件各叁份。 4.系统验收标准：按照国家颁发的“建筑智能化安装工程质量检验评定标准”进行验收，验收合格，双方签署验收报告
16、。 5.乙方提供验收报告后，甲方在15个工作日内组织验收并给予书面确认。无正当理由逾期不验收则视为工程验收合格。 第十条人员培训 1.乙方在设备安装、调试过程中及安装完成后,对业主的系统使用和维护人员（至少2个人以上）进行使用、日常维护、故障处理和网络管理等方面的培训，以保证业主方管理人员可以单独正常操作、管理本系统； 2.乙方将长期为甲方及其技术人员提供一切相关系统、设备的咨询、建议。 第十一条 施工安全 1.现场安装施工按标准化工地、文明工地要求管理； 2.乙方应按安全施工有关规定，采取安全防护措施，确保施工者和第三者的安全，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和发生的费用； 3.若发生
17、现场重大伤亡事故或技术性的事故，乙方除应按有关规定立即报告建设主管部门外，并应在24小时内通知甲方。甲方为抢救而提供的必要援助和物资，所发生的费用由责任方承担。 4乙方施工过程中，市区创建办每次检查达不到安全文明要求的或被有关部门罚款，则所有罚款费用由乙方承担，对甲方所造成的损失由乙方负责。 第十二条 质保 1. 2.在保修期内，甲方可随时要求乙方整改本工程的缺陷。因系统自身原因造成的故障和质量问题，乙方应在接到甲方通知后立即响应，如要现场维修，应在6小时内到达现场及时修复并承担相关费用。 3.在保修期内，甲方因需要增改工程或甲方人为使用不当及不可抗力造成的损坏，乙方需提供材料并进行安装及维修
18、，甲方应承担相关费用并享受与本合同同等优惠价格。 4. 乙方向第三方采购的软件应确保甲方享有该第三方提供的完整的售后服务，并提供篇三：弱电分包承包合同 工程全费用承包合同(E15S009G) 甲方：苏州颐德装饰工程有限公司 乙方： 依据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法的有关规定，遵循平等、自愿的原则，结合本工程具体情况，双方就建设工程相关事项协商一致，订立合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、建设方： 3、工程地点： 4、工程内容： 二、工程承包范围： 三、承包方式：包工包料 四、工程质量标准：合格 如果质量等级低于质量标准，按甲方与建设方签订的合同约定承担责任。 如出现的质量问
19、题比较严重，或多处出现质量问题，经整改后仍未解决的，甲方有权解除本合同，乙方在收到解除合同后三日内撤离施工现场，因此所造成的损失由乙方承担。 五、合同价款 金额（大写）：（人民币）￥： 以上总金额的组成： 六、合同工期 开工日期：2015年0月 日 竣工日期：2015年0月 日 工期延误责任：按甲方与建设方签订的合同及承诺等相关文件中约定的施工方工期延误责任执行。如果系建设方的原因，乙方应当及时收集相关证据，向建设方提出签证或索赔，甲方应予配合。因乙方的原因工期延误超过合同工期7日以上的，甲方有权解除本合同。乙方在收到解除合同通知后三日内撤离施工现场，因此所造成的损失均由乙方承担。 七、建设方
20、的招标文件及答疑文件、甲方投标文件、甲方与建设方签订的建设工程施工合同均为本合同附件。 甲方在上述文件、合同中承诺建设方且与施工承包方有关的条款，包括但不限于施工工期要求、工程质量要求、安全及文明施工要求、违约责任等条款，乙方必须遵守和执行，与施工方有关的建设方和监理的指示，乙方应视为甲方对乙方的指令，乙方必须执行。如建设方和甲方需增加工作内容，乙方应视为甲方对乙方的指令，乙方必须执行。如建设方和甲方需增加工作内容，乙方应等同于本合同中的工程承包范围内的工作予以执行。 八、承包结算 1、全费用承包造价工程造价（含税）（1税率）其他费用（主管部门收费和甲方配合成本费等） 2、全费用承包造价为甲方
21、向乙方支付的工程结算价，除国家及行政主管部门征收的税、费由甲方交纳外，工程中的所有开支均由乙方承担。 3、工程造价为甲方与建设方确定的竣工结算价。本工程代扣国家税收及甲方材料采购配合、协调、技术支持、管理等成本费率为20。结算工程款时乙方提供全额材料发票。 4、甲方与建设方竣工结算金额确定后，甲方与乙方确定竣工结算金额。 5、签约及施工过程中需要缴纳给建设方和总包方的费用（如履约保证金等）由乙方承担。 九、工程款的支付时间和金额1、甲方在收到建设方支付的工程款后，按收款比例扣除甲方成本费、履约保证金、代扣代交各类税费、水电费及其他应扣款后，在余款范围内按照甲方与建设方签订的建设工程施工合同约定
22、的付款相同比例向乙方支付工程款项。 2、如因建设方拖延支付工程进度款、竣工结算款、退还工程保修金的时间，甲方也相应顺延付款时间。乙方自行承担应延期报送各类付款申请、竣工验收、结算资料导致建设单位推迟支付工程款的责任。 3、乙方在收到工程款后应当用于本工程项目中的开支，保证工程施工的正常进行。 十、工程管理 1、乙方必须服从甲方管理，接受甲方对工程质量、安全、消防、文明施工、施工进度及工程履约资料情况进行监督、检查验收并落实有关整改事宜。 2、乙方需在每月25日（或根据甲方施工合同要求）前，向甲方提供当月已完工程的形象进度和施工月报各五份，每周五提供下周的周进度计划及乙方的工作计划。乙方应根据甲
23、方及建设单位规定的时间和要求报送各类报表、竣工资料、结算资料并配合各项工作，做好各项施工过程记录及时办理签证及联系事宜。因乙方原因延迟报送或未尽到配合义务违反合同约定产生的违约责任和违约处罚由乙方承担。 3、在工程项目施工过程中，乙方应严格执行建筑工程的质量验收评定标准、施工安全技术规范及验收规范等有关标准和要求，严格执行安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，严格按图施工、保质保量、按期完成施工任务。 4、甲方可随时按行业质量、安全规范以及甲方与建设方签订的合同内容对乙方施工情况进行检查，如乙方在工程项目施工中不按规范标准执行和不服从甲方的监督管理，有损建设方和甲方利益以及损害甲方信誉和形
24、象的，甲方有权责令整顿、整改直至解除本合同，解除合同已通知到达乙方时本合同解除。 同时乙方应承担合同造价15.00的赔偿金，赔偿金不足以弥补实际损失的，乙方按实际损失赔偿，由此产生的一切责任均由乙方承担。 5、乙方负责保管、收集、整理工程项目施工中所有技术资料、施工图纸、检验和试验报告、协议、签证、会议纪要、往来文书及送达回证等一切与工程相关的资料，工程竣工验收后均需按甲方资料归档要求装订成册转给甲方审核存档。 6、本工程项目印章由甲方派人员保管或乙方指定专人保管，签订印章保管责任书明确用印范围及流程，并建立完整用印登记制度，本项目章不得用于与实施本工程无关的事宜，所有合同类用印均需得到甲方公
25、司单独授权方为有效。 十一、乙方未经甲方同意，不得以甲方名义签订买卖合同、租赁合同、用工合同等一切与本工程相关的合同或其他合同。如果违反约定引起诉讼、仲裁的，乙方除承担裁判文书确定的由甲方履行的义务外，因此所发生的律师费等诉讼成本均由乙方承担。 十二、乙方因项目施工而雇佣工人，应自行与工人签订用工合同，操作人员均需持证上岗，特殊工种必须持证上岗，乙方应依法缴纳各种用工费用，按时结付工人工资，并将雇佣人员名单报甲方备案（附身份证、务工证、操作证、暂住证复印件）。乙方与雇佣工人之间的劳动合同纠纷由乙方自行负责解决，如因上述纠纷给甲方造成损失，乙方应承担赔偿责任。 乙方必须保证工人工资每月按有关法律
26、法规的规定定期足额发放到每一工人手中，如乙方未能及时发放工人工资，导致工人因工资问题闹事的，甲方有权从应付工程款中扣除代其直接支付，同时乙方应承担甲方因此受到建设单位/总包方索赔及/或被行政部门进行行政处罚的罚款，并需承担给甲方造成的经济损失。 十三、乙方向甲方提供合同造价15.00的履约保证金，从应付的工程款中预先扣除。工程竣工验收合格，建设方与甲方结算完成及向甲方付清全部与承包项目有关的应付款项后，履约保证金退还乙方。 十四、本工程的供应商材料款均由乙方负责支付，如有供应商向甲方索要材料款等款项导致纠纷的，甲方如同意代为支付的有权从应付乙方的工程款中扣除直接进行支付，并乙方需向甲方按该款项
27、的2倍承担违约金。 十五、由于乙方原因造成质量事故、安全事故，所发生的一切费用（包括返工费、误工费等）均由乙方承担。 十六、乙方承包期间所产生的一切债权、债务以及在施工过程中（包括工程质量、工期、安全防护、环境保护、文明施工、创建治安、防火、防盗、用工伤亡事故等）所发生的一切民事责任和经济损失均由乙方承担。如果由于乙方未及时处理或处理不当而引起纠纷对甲方造成的损失，全部由乙方承担，同时甲方可立即采取相应制约措施，以减少损失,由此产生的相关费用均由乙方承担。 十七、本合同中乙方应当向甲方承担的赔偿责任或建设方对甲方的各项违约处罚，赔偿金额及违约金甲方可在应付乙方的款项中抵扣。 十八、知识产权保护
28、 乙方在与甲方、发包人进行业务交往过程中，获悉的甲方及发包人商业秘密应履行严格的保密义务，采取相应的保密措施，未经许可，不得自行使用和许可第三方使用、不得出现泄密事件（包括主动向第三方泄露或因保护不当为第三方获知）。甲乙双方合作结束后，乙方有义务将含甲方指定内容商业秘密的相关载体（含复印件）全部交还给甲方。乙方不得侵犯甲方享有的知识产权，违反保护义务的应承担赔偿责任。乙方为甲方、发包人提供的技术或设计、采购的材料设备、制造的产品及所采用的设计方案、外观、技术如侵犯任何第三人的商标权、专利权、著作权、商业秘密等知识产权，乙方应对此负责，并对由此给甲方造成的损失负赔偿责任（包括直接损失和间接损失）
29、。 十九、本合同未尽事宜，双方另行商定，签订补充合同，补充合同条款与本合同不一致的，以补充合同为准。 二十、本合同一式四份，甲乙双方各执二份，经双方盖章及授权代表签字后生效。 二十一、本合同履行中发生争议时，双方协商解决，协商不成时，由太仓市人民法院仲裁裁决。 二十二、本合同需加盖骑缝章。 二十三、"本协议(或者合同)"内容以打印文本所述为准，任何"手改涂写"均无效。 二十四、附言 1、乙方承诺因本合同项下工程导致甲方向业主/总包、第三人承担的任何形式的违约金、罚金、赔偿金等款项及甲方所承担的行政部门罚款等均由乙方承担，甲方可直接自乙方任何一项工程款中直接扣除。 2、乙方同意甲方可依据本合同及甲方内部规定（在签订本合同时，乙方对于甲方的各项内部规定均已了解）对乙方的违约或不当行为要求乙方承担违约金或进行罚款，甲方可直接自乙方任何一项工程款中直接扣除。 3、如乙方一旦提供虚假发票，一切责任与后果均由乙方承担。 甲方： 授权代表人： 日期： 年 月 日 乙方： 授权代表人： 日期： 年 月 日22
