《视觉样板施工合同.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《视觉样板施工合同.doc(7页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、合同编号:建筑幕墙视觉样板工程施工合同发包人(甲方):承包人(乙方):日期: 2015 年 03 月日合同目录一、 工程概况:-21.工程名称 2.工程地点 3.承包内容 4.承包方式 5.工程标高二、 工程承包范围:-2三、 合同工期:-2-3 1.开工日期 2.竣工日期 3.合同工期总日历天数 4.总工期内容 5.工期延误 6.暂停施工四、 质量标准-3-4 1.施工图设计标准、规范 2.工程质量验收标准、规范 3.检查和返工 4.隐蔽工程的中间验收五、 合同价款-41.工程总金额 2.工程付款方式 3.结算规则六、安全施工与检查-4 1.遵守安全生产规定 2.甲方安全教育 3.安全防护
2、4.工伤事故处理七、双方权利和义务-4-5 1.甲方委派代表 2.对甲方代表处理异议 3.甲方的指令 4.甲方工作 5.乙方工作八、竣工-6九、违约、争议-61.违约 2. 争议十、合同生效与终止-7十一、其它-7建筑幕墙视觉样板工程施工合同发包人: (以下简称甲方)承包人: (以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法、国家建设部、和国家工商行政管理局制定的GF-1999-0201建设工程施工合同及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本工程建筑幕墙及相关项目施工事项,经协商一致,订立本合同。一、 工程概况1、 工程名称: 2、 工程地点: 3、 承包内容: 4、
3、承包方式:包工、包料、包质量、包工期。5、 工程主体结构标高 米,承包工程最高标高 米。二、 工程承包范围 1、欣贺研发设计中心项目视觉样板工程三、 合同工期1、 开工日期: 甲方开工通知书下发之日起 2、 竣工日期: 3、 合同工期总日历天数 60 天。4、 总工期内容:包括施工材料采购、加工制作、运输、现场安装、中间验收、自检整改、工程清洁。5、 工期延误:如遇到以下情况,经甲方代表签证总工期则相应顺延。甲方未能按约定日期提供图纸。因设计变更和工程量增加。因台风、暴雨、地震、火灾等人力不可抗拒自然灾害。因甲方原因未能按合同交付工程预付款、进度款、至使施工不能正常进 行。乙方在施工中因甲方原
4、因需变更设计及乙方认为需甲方确认的工程联系单、备忘录,甲方在七天未答复时。6、 暂停施工:甲方或甲方的顾问公司代表认为:甲方或甲方的顾问公司认为确有必要暂停施工时,应当以书面形式要求乙方暂停施工,并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。乙方应当按甲方甲方的顾问公司要求停止施工,并妥善保护已完工程。乙方实施甲方或甲方的顾问公司做出的处理意见后,可以书面形式提出复工要求,甲方或甲方的顾问公司应当在48小时内给予答复。甲方或监理代表未能在规定时间内提出处理意见,或收到乙方复工要求后48小时内未予答复,乙方可自行复工。因甲方原因造成停工的,由甲方承担所发生的追加合同款,赔偿乙方由此造成的损失,相应顺
5、延工期,因乙方原因造成停工的,由乙方承担发生的费用,工期不予顺延。四、 质量标准1、 施工图设计:应符合国家标准和行业规范玻璃幕墙工程技术规范JGJ102-96。建筑幕墙JG3035-1996。金属与石材幕墙工程JGJ/T133.J-2001。建筑结构荷载规范GB50009-2001。建筑抗震设计规范GB50011-2001。其它:建筑设计防火、防雷规范、铝门窗标准、主要材料标准等。2、 工程质量验收:应符合国家标准和行业规范。质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。 因乙方原因工程质量达不到国家和行业的质量标准,乙方承担返工损失和违约责任。双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质
6、量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。双方均有责任,由双方根据其责任分别承担。3、 检查和返工:乙方应认真按照标准、规范、施工图、施工方案以及计划进度施工,随时接受甲方或甲方的顾问公司的检查检验,为检查检验提供便利条件。工程质量达不到标准规范部分,甲方或甲方的顾问公司一经发现,应要求乙方拆除或重新施工,乙方承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延。甲方或甲方的顾问公司的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行,检查检验不合格时,影响正常施工的费用由乙方承担。除此之外影响正常施工造成损失的、应追加合同价款由甲方承担,相应顺延工期。甲方或甲方的顾问公司因指令失误或其他非乙方
7、原因造成乙方损失的应追加合同价款,由甲方承担。4、 隐蔽工程的中间验收:工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位,乙方进行自检,并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方或甲方的顾问公司组织验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录,验收合格,甲方或甲方的顾问公司在验收记录上签字后乙方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,乙方在甲方或甲方的顾问公司限定的时间内修改后重新组织验收。甲方或甲方的顾问公司不能按时进行验收,应在验收前24小时以书面形式向乙方提出延期要求,延期不能超过48小时。甲方或甲方的顾问公司未能按以上时间提出延期要求,不进行验收,乙方可自行组织验收,甲方或甲方
8、的顾问公司应承认验收记录。经甲方或甲方的顾问公司验收,工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求,验收24小时后,甲方或甲方的顾问公司不在验收记录上签字,视为甲方或甲方的顾问公司已经认可验收记录,乙方可进行隐蔽或继续施工。重新检验,无论甲方或甲方的顾问公司是否进行验收,当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时,乙方应按要求对检查部位进行剥离或开孔,并在检验后重新、覆盖或修复。检验合格,甲方承担由此发生的全部追加合同价款,赔偿乙方损失,并相应顺延工期。检验不合格,乙方承担发生的全部费用,工期不予顺延。五、 合同价款1、 工程总金额(人民币):伍拾贰万贰仟零肆拾柒元整(¥:522047.00) 2、 工程付
9、款方式: (一)预付款:合同签订后一周内,向乙方支付欣贺研发设计中心视觉样板工程合同总价的50%预付款,以支票形式汇入乙方账户。(二)进度款:甲方确定欣贺研发设计中心幕墙工程的中标单位后,由欣贺研发设计中心幕墙工程的中标单位支付至合同总价的100%。 3、结算规则:甲方提供的设计发生变更,经甲方以签证作结算根据,调整合同价款。建筑结构有较大变化影响工程安装,经甲方签证作结算依据,调整合同价款。报价确认的材料,施工图设计或其它因甲方要求变更时经签证调整合同价款。六、 安全施工与检查1、 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接行业安全检查人员依法实施的监督检查,采
10、取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。2、 甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故,由甲方承担相应责任及发生的费用。3、 安全防护。乙方在动力设备、输电线路、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时,施工开始前应向甲方或监理代表提出安全防护措施,经甲方或监理代表认可后实施,防护措施费用由甲方承担。4、 发生重大伤亡及其他安全事故,乙方应按有关规定即上报有关部门并通知甲方或监理代表,同时按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担发生的费用。甲乙双
11、方对事故聘任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。七、 双方权利和义务1、 甲方派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称甲方代表,其姓名、职务、职权由甲方写明。2、 合同履行中,发生影响甲乙双方权利或义务的事件时,甲方代表或甲方的顾问应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对处理有异议时,按有关争议的约定处理。3、 除合同内有明确的约定或经甲方同意外,甲方或甲方的顾问公司代表无权解除本合同约定的乙方的任何权利与义务。4、 甲方代表的指令:乙方认为甲方代表指令不合理,应在收到指令后24小时内向甲方代表提出修改指令的书面报告,甲方代表在收到乙方报告后24通知乙方。紧急情况下,甲方代表要求乙
12、方立即执行的指令或乙方虽有异议,但甲方代表决定仍继续执行的指令,乙方应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给乙方造成的损失由甲方承担,延误的工期相应顺延。甲方或甲方的顾问公司应按合同约定,及时向乙方提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于甲方代表或者甲方的顾问公司未能按合同约定履行义务造成工期延误,甲方应承担延误造成的追加合同价,并赔偿乙方有关损失,顺延延误的工期。5、 乙方工作:根据甲方提供的施工图,按图施工。根据工程需要,提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施,并负责安全保卫。遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护、安全生产、动明火和工地安全人员的综合治理等的管理
13、规定,按规定办理有关手续,并以书面形式通知甲方,因乙方责任造成的罚款由乙方承担。已竣工工程未提交甲方之前,乙方负责对已完工程的保护工作,保护期间发生损坏,乙方自费予以修复;甲方要求乙方采取特殊措施保护的工程部位应追加合同价款。保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定,交工前清理现场和工程清洁,承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。八、 竣工1、 甲方收到已方竣工通知后组织甲方代表或甲方的顾问公司验收,并在验收合格后给予签字确认。九、 违约、争议:1、 违约:甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。甲方承担违约责任,赔偿因其违给予乙方造成的经济损失,顺延延误的工期,甲方应当支
14、付违约金。乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。乙方承担违约责任,赔偿因其违约给甲方造成的损失,乙方应当支付违约金。一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。2、 争议: 甲乙双方在履行合同时发生争议,可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解不成的,双方可以向有关辖权的人民法院起诉。 发生争议后,除非出现下列情况的,双方都应继续履行合同,保持施工连续,保护好已完工工程。1) 单方违约导致合同确已无法履行,双方协议停止施工。2) 调解要求停止施工,且为双方接受。3) 法院要求停止施工。十、 合同生效与终止1、 甲乙双方签订本
15、合同经签字盖章后合同即生效。2、 甲乙双方履行合同全部义务,竣工结算价款支付完毕,乙方向甲方交付竣工工程后,本合同即告终止。3、 合同的权利义务终止后,甲乙双方应当遵循诚实信用原则,履行通知、协助、保密等义务。4、 本合同正本两份,由甲乙双方各执一份,本合同副本肆份,甲乙双方各执贰份,正本与副本具有等效力。5、 双方根据有关法律,行政法规规定,结合工程实际,经协商一致后,可对本合同补充或修改,作为合同附加条款视作有。6、 合同订立时间: 7、 合同订立地点: 十一、 其它1、 本合同签订,其内容、附加条款、如发生争议可依中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局制定的建设工程施工合同GF-1999-0201,第二部分通用条第三部分专用条款执行。2、 本合同包括十二款内容及附件一。附件一:工程量及合同报价一览表。发包人:(公章)承包人: 法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:账号:账号:邮政编码:邮政编码: