施工赔偿协议书范本.doc

《施工赔偿协议书范本.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《施工赔偿协议书范本.doc（16页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、施工赔偿协议书范本篇一：工程索赔范本 工程索赔费用报告书 一、索赔成立 1、与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失。 2、造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。 二、工程索赔的依据 按照现行法律法规、合同文件及工程惯例, 合同法第284条规定：“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构建积压等损失和实际费用。” 合同文件按照甲乙双方签订的施工合同，工程惯例主要参考清单计价规范以及相关施工规范。 三、索赔事项概述 由我单位承建的，于201

2、3年12月27日举行开工典礼，于2013年12月28日我单位积极组织进场，投入大量机械设备和人员以确保施工工期。然自2014年3月6日起，由于建设方联系的外借土方未到场，现场处理停工、半停工状态，至2014年4月26日开始复测A区缺土方量，最终确定由我单位在红线以外进行开挖借土，用于场地土方回填。开挖时间为2014年4月28日，延期时间为54天。 根据甲方提供的地质勘测数据显示，钻探1号孔至4号孔、6号孔至12号孔开挖至设计标高全部为土方。现场施工过程中发现1号孔至4号孔、6号孔至12号孔都存在大量石方，局部存在成片大量石方，与原设计地质情况不符，从而增大了施工难度和增加了施工时间。 根据甲乙

3、双方签订的施工合同；专用合同条款7.5.1项中因发包人原因导致工期延期外借土方不到场情况，对工期进行索赔54天。 通用条款中2.4.3项发包人向承包人提供地质勘察资料等相关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责；通用条款中3.4项因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。 四、索赔项目 索赔事件性质分以下几种：1、工期延长索赔，2、工程变更索赔，3、工程中断索赔，4、工期终止索赔，5、工程加速索赔，6、意外风险和不可预见因素索赔，7、其他原因索赔。 结合实际情况本项目主要存在工期延长和工程变更， 其中工期延长索赔分以下几部分组成： 1、人工费：由于非施

4、工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用；法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费。 2、施工机械费：因索赔事件发生，额外工作增加的机械使用费，工效降低以及机械停工、窝工的费用，现场使用机械均为租赁设备按照实际租金计算。 3、管理费：因索赔事件发生，额外增加的现场管理和公司管理费，按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。 4、利息：主要为履约保证金拖期付款利息。按照按中国人民银行规定的同期贷款利率计算。 5、措施费：包含环境保护、临时设施、安全、文明施工费用和大机进出场及安拆费。按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。 工程变更的索赔包含成

5、本、管理费和利润的索赔。 五、索赔计算 一、工程延期索赔 1、人工费：工日：1754工日=918工日 人员窝工按照定额单价乘以0.75, 52.23元0.75918=35960元 工资上涨费不予考虑。 2、施工机械费： 挖机350型2台市场租赁价48000元/月，推土机16t2台市0场租赁价24000元/月，压路机20t2台24000元/月。 48000元54302=172800元 24000元54304=172800元3、管理费 合同工期120天，现延期54天，投标管理费为1240949.7元 工程延期管理增加费用：1240949.712054=558427元 4、利息 履约保证金115万元

6、，按照现行中国人民银行规定的同期贷款利率5.6%计算。 1150000元54305.6%=115920元 5、措施费 合同工期120天，现延期54天，投标措施费为381448.67元 工程延期管理增加费用：381448.6712054=171652元 工程延期索赔合计：1227559元 二、工程变更的索赔 原设计A区挖方211490m3，根据发包人提供的地质勘察资料土石比例为 5.6%，由于工程招标时发包人提供的技术资料有误或失实，现场开挖实际图示比例为17.5%，增加石方开挖数量为28551m3，单价采用发包人组价对坚石和次坚石的组价，坚石次坚石比例按照2:8选定，暂定价格为61.8元/m3

7、，原单价为10.12元/m3，工程变更索赔金额为： （61.8-10.12）211490（17.5%-5.6%）=1275479元 索赔金额合计：1227559+1275479=2503038元 六、索赔说明 此项目索赔未提出以外风险和不可预见因素索赔以及其他索赔，主要包括因为工程延期造成雨季来临对施工的影响，中期计价支付延期产生的费用，施工期间由于图纸延期造成的误工，工程量增加产生的利润和管理费的索赔，工程排污费、社会保障及住房公积金和危险作业意外伤害保险费。 二O一四年七月一日篇二：赔偿协议书范本 赔偿协议书范本 甲方： 代表人： 身份证号： 电话： 乙方： 代表人： 身份证号： 电话：

8、2014年07月07日中午10时，乙方为甲方运货，在重庆到成都高速路途中不慎翻车， 将甲方货物损坏，给甲方造成 人民币的损失，现甲乙双方根据各自的过 失程度经双方充分协商后自愿达成如下协议： 一、乙方自愿赔偿甲方货物损失费 人民币。 二、乙方以给甲方运货的方式抵扣甲方货物损失费，甲方将扣除每次运输费用的40%， 直至扣完为止；若到五月底还未扣完，乙方将以现金的方式支付剩余的费 用给甲方。 三、乙方履行赔偿义务后，甲方保证就此事不再以任何形式、任何理由向乙方提出任何赔偿费用要求。 四、本协议为双方平等自愿协商的结果，是双方真实意思表示，且公平合理。 五、本协议内容甲乙双方已经全文阅读且理解无误，

9、甲乙双方明白违反本协议所涉及后果，甲乙双方对此协议处理结果表示完全满意。 六、本协议书一式两份，双方各执一份，经双方签字或按手印后生效，双方代表人应以此为据，全面切实履行本协议，不得再以任何理由纠缠。 甲方代表人签字： 乙方代表人签字： 日期： 年 月 日篇二：民事赔偿协议书(范本) 民事赔偿协议书 甲方： 乙方： 经双方协商一致，现（甲方）与 （乙方）就此事赔偿事宜，本着平等、自 愿、公平原则，经友好协商，达成如下协议： 一、甲方愿一次性赔偿乙方医疗费、误工费、交通费、住宿费、精神抚慰金等合计 元。 二、付款时间及办法： 三、上述费用支付给乙方后，由乙方内部自行安排分配和处理处分，其分配处理

10、处分的 方式及后果不再与甲方有任何关系。 四、甲方履行赔偿义务后，乙方保证就此事不再以任何形式和任何理由向甲方提出其他 任何赔偿或者补偿费用要求。 五、甲方履行赔偿义务后，就此事处理即告终结，甲乙双方之间不再有任何权利和义务。 以后因此次赔偿事故的结果和因此事衍生的结果亦由乙方自行承担，甲方对此不再承担任何 责任。 六、本协议签订后，双方当事人应以此为据，全面切实履行本协议，不得以任何理由纠 缠。如违约的，除由违约方赔偿另一方因此造成的损失外，还应承担违约金 元。 七、本协议为双方平等、自愿协商之结果，是双方真实意思表示，且公平合理。 八、本协议内容甲乙双方已经全文阅读并理解无误，甲乙双方明白

11、违反本协议所涉及的法律后果，甲乙双方对此协议处理结算完全满意。 九、本协议为一次性终结处理协议。 十、本协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力，经双方签字后生效。十一、协议附件 甲方： 二零一 年乙方：月日 见证人：篇三：打架赔偿协议书范本打架赔偿协议书范本 甲方： 乙方： 经双方协商一致，现 (甲方)与 (乙方)就此事赔偿事宜，本着平等、自愿、公平原则， 经友好协商，达成如下协议： 一、甲方愿一次性赔偿给乙方医疗费、误工费、交通费、住宿费，精神抚慰金等合计人 民币_元。 二、付款时间及办法(含有关条件)： 三、上述费用支付给乙方后，由乙方自行安排处理，其安排处理的方式及后果不再与甲 方

12、有任何关系。 四、甲方 履行赔偿义务后，乙方 保证就此事不再以任何形式和任何理由向甲方 提出其 他任何赔偿费用要求。 五、甲方 履行赔偿义务后，就此事处理即告终结，甲乙双方之间不再有任何权利、义务。 以后因这次赔偿事故的结果亦由乙方 自行承担，甲方 对此不再承担任何责任。 六、本协议为双方平等、自愿协商之结果，是双方真实意思表示，且公平、合理。 七、本协议内容甲乙双方已经全文阅读并理解无误，甲乙双方明白违反本协议所涉及后 果，甲乙双方对此协议处理结果完全满意。 八、本协议为一次性终结处理协议，本协议书一式二份，双方各执一份，经双方签字或 捺指印后生效，双方当事人各应以此为据，全面切实履行本协议

13、，不得再以任何理由纠缠。 九、乙方 今后身体或精神出现任何问题均与甲方 无关。 十、其它： 甲方： (签字)盖章 乙方：(签字) 见证人：(签字) 年 月 日 年 月 日 年 月(转 载于:wWW.cSsYq.cOM 书业网:施工赔偿协议书范本) 日- 甲方： 乙方： 对年月日在路口发生的交通事故，甲方和乙方协商制定以下赔偿协议： 1、 乙方把甲方所提供的一系列证明材料交给太平洋保险公司进行理赔过程中，保险公 司对甲方所提供的证明材料进行调查取证时，如发现甲方所提供的材料不充分或虚假，存在 隐瞒或欺诈等因素，造成保险公司不能按照交警出具的第三者损失的经济赔偿凭证中的赔偿 金额赔偿给乙方的，则乙

14、方将按照保险公司实际赔偿给乙方的金额赔偿给甲方。 2、 本协议一式一份，由乙方保管。 3、 本协议自制定之日起生效。甲方（签字）： 乙方（签字）：年 月 日 年 月 日 - 甲方：xxx(赔偿人姓名)乙方：xxx(受偿人姓名) 甲乙双方就发生于xxxx年x月x日的甲将乙打伤的民事赔偿一事，达成以下协议： 一、就此事，甲向乙赔偿人民币xxxxxx元(大写)，其中包括：医疗费：xxxx元，误工费：xxxx元，护理费：xxxx元，住院伙食补助费：xxx元，交通 费：xxx元，伤残赔偿金：xxxxx元，被扶养人生活费：xxxxx元，后续治疗费：xxxx元。 二、以上赔偿，定于xxxx年x月x日前，由甲

15、方一次性支付给乙方。 三、甲方付清以上赔偿款项后，乙方不再就此问题向法院提起刑事附带民事诉讼。四、本协议书自双方当事人签字后生效。如果甲方到时不能付清此赔偿款项，则本协议 作废。 五、本协议书一项两份，甲乙双方各执一份。甲方;(签字) 乙方;(签字) xxxx年x月x日篇四：工伤赔偿协议书范本2013工伤赔偿协议书范本2013 本文提供工伤赔偿协议书范本，具体详细内容请当事人依据实际情况进行。 甲方(用人单位)： 乙方(工人)： ，男， 岁，身份证号：乙方于 年 月 日在吉利区施工工地施工时不慎发生伤害事故，左手腕骨骨裂。事后，甲 方立即将乙方送往医院抢治，经治疗后复查，现无大碍，为妥善解决乙

16、方受伤事宜，甲乙双 方本着平等自愿、互谅互让的原则，经友好协商达成如下协议： 1、自乙方受伤之日起截止本协议签订之日所实际发生的和其它应当由甲方支付的医疗费、 交通费等各项费 ，在本协议签订之前已由甲方全部付清，协议签订之后乙方不得再以任何理 由向甲方主张前述期间发生的任何费用。 2、经甲乙双方协商同意，甲方再向乙方一次性支付伤残待遇、一次性医疗补助金、误工 费用等依法应由甲方支付的全部费用(以下合并简称“一次性补助金”)，合计人民币5000 元(大写：伍仟元整)，由甲方在协议双方签字时一次性付完。 3、乙方收到一次性补助金后，应当合理分配、处理，自觉留足可能发生的后续治疗、康 复、生活等费用

17、。乙方分配、处理前述费用的方式由乙方自行决定，后果由乙方自行承担。 4、甲乙双方签署本协议后，终止双方的权利和责任。乙方承诺不再以任何形式、任何理 由就与劳动有关的事宜向甲方要求其他任何费用或承担任何责任。 5、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，协议自甲乙双方签字后即发生法律效力。 6、本协议为一次性终结处理协议，双方当事人应以此为断，全面切实履行合同，不得再 以任何理由纠缠。乙方今后身体或精神出现任何问题均与甲方无关。 甲方(负责人)签字： 乙方签字： 日期： 日期： 赔偿协议书范本 甲方：_ 乙方：_ 甲、乙双方于_年_月_日签订箱式变电站购货合同，约定 由乙方向甲方提供包含型号为_变压器

18、在内的箱式变电站，由于乙方现提供的型号与 原合同约定不符，且未按规定在高压开关安装联动隔离板，导致该变电站经供电局两次验收 均不合格。为了妥善解决相关事宜，减少乙方因此而造成的损失，经甲、乙双方协商，达成 如下协议： 第一条 关于变压器型号的问题： 甲方接受乙方已安装的型号为_的变压器，但附有如下条件： 1乙方必须保证该箱式变电站的质量优良，能够正常使用，保证该产品在本协议签订后 能够一次通过供电局的验收并合格，否则，甲方有权拆除已安装的箱式变电站，另行购买其 他产品安装使用，除所造成的一切损失由乙方承担，乙方还需赔偿甲方双倍于合同金额的赔 偿金。 2自验收合格之日起一年内，如该产品出现质量问

19、题，甲方有权退货，乙方应承担由此 造成的一切损失，并赔偿甲方双倍于合同金额的赔偿金。3本产品的保修执行原合同第六条的规定，在保修期内收到甲方通知后2小时内必须派 员维修，如经通知未派员或未及时派员维修达十次以上，甲方仍有权退货，乙方应承担由此 造成的一切损失。 第二条 关于赔偿问题： 由于该变压器二次验收未能通过，乙方同意赔偿甲方： 1临时增加的电线等费用：_元。 2使用临时变压器造成的电费价差：_元（自_年_月_日计至 _月_日，_月_日至验收通过并通电所发生的差价另计）。 3因验收不合格所产生的验收费用由乙方承担（不合格的原因是乙方过错造成的），凭 供电局验收费单据支付。但最后一次验收合格

20、所需费用不由乙方承担。 第三条 争议的解决 本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式 予以解决。经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉 讼。 第四条 其他 本协议可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与协议具有相同法 律效力。本协议自各方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。 本协议一式两份，双方各执一份，具有相同法律效力。篇三：施工赔偿协议书 赔偿协议书 甲方：身份证号： 乙方：身份证号： 乙方于年月日受雇进入甲方木工施工班组，乙方于年月日在项目施工时不慎摔伤，后经甲方及时送往医院接受

21、治疗，现已治愈出院，治疗期间甲方委派其妻子对乙方进行医疗陪护，并已付清乙方在治疗期间的一切费用（含医疗费）。鉴于乙方要求甲方就上诉事件给予相应赔偿并提出离职要求，经双方协商一致达成以下协议： 一、由甲方一次性给乙方支付赔偿金（包括后续医疗费、伤残补助金、护理费及经济补偿等各项费用）共计人民币，（现金付款），以终结双方因此事件产生的赔偿问题及其他一切权利义务关系。 二、乙方在收到赔偿金后，不得再以其他理由就上述事件主张其他权利，并放弃追究甲方及公司的一切法律责任，甲方就上述事件不再承担任何责任义务，如乙方违背上述约定，给甲方或公司造成损失，甲方将依法追究乙方相关责任。 三、甲方在双方签订本协议后三天内一次性向乙方支付上述赔偿款，乙方自收到甲方的赔偿款之日搬离项目部。 本协议一式三份，甲乙双方各执一份，见证人执一份，协议自甲乙双方签字后即发生法律效力。 甲方签字： 年月日 乙方签字： 年月日 见证人签字： 年月日 担保人签字： 年月日