《工程价款结算与竣工结算课件.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程价款结算与竣工结算课件.ppt（101页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、工程价款结算与竣工结算PPT,本PPT课件仅供学习使用 本PPT课件仅供学习使用 本PPT课件仅供学习使用 学习完毕请自行删除,我国工程价款的结算(工程预付款工程进度款的支付中间结算工程竣工结算)FIDIC合同条件下的工程价款结算工程价款价差调整的主要方法工程变更工程索赔工程竣工决算,本章主要内容,一、工程价款结算的内容,我国工程价款的结算方式,1、按月结算。采用旬末或月中预支，月终结算，竣工后清算。在我国使用最为广泛。2、分段结算。该结算方法将单项或单位工程按照工程形象进度，划分不同阶段进展结算。3、其他结算方式。预付款等按合同规定支付,1、工程预付款性质2、预付款的额度3、预付款的支付4、
2、预付款的扣回,工程预价款的支付,工程预付款的性质,工程款的支付可分为三个主要过程：即开工前预付，施工过程中作中间结算，办理竣工验收手续后进展竣工结算。,施工企业承包工程，一般都实行包工包料，这就需要有一定数量的备料周转金。在工程承包合同条款中，一般要明文规定发包人在开工前拨付给承包人一定限额的工程预付备料款。此预付款构成施工企业为该承包工程工程储藏主要材料、构造件所需的流动资金。因此也可称为预付备料款。,预付时间应不迟于约定的开工日期前7天。发包人不按约定预付，承包人在约定预付时间10天后向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通知后7天停顿施工，发包人应从
3、约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任。,工程预付款仅用于承包人支付施工开场时与本工程有关的发动费用。如承包人滥用此款，发包人有权立即收回。在承包人向发包人提交金额等于预付款数额(发包人认可的银行开出)的银行保函后，发包人按规定的金额和规定的时间向承包人支付预付款，在发包人全部扣回预付款之前，该银行保函将一直有效。,工程预付款的计算及拨付,发包人拨付给承包人的预付备料款属于预支性质，到了工程实施后，随着工程所需主要材料储藏的逐步减少，应以抵充工程价款的方式陆续扣回。,即：当月实际付款金额=应签证的工程款 应扣回的预付款,关键问题：1、从何时开场起扣？2、每次支付工程价款时扣
4、回多少？,工程预付款的扣回,从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于备料款数额时起扣，从每次结算工程价款中，按材料比重扣抵工程价款，竣工前全部扣清。,起扣点计算方式,式中：T起扣点，即预付备料款开始扣回时的累计完成工作量金额；M预付备料款限额；N主要材料所占比重；P承包工程价款总额。,起扣点计算公式,当工程款支付未到达起扣点时，每月按照应签证的工程款支付。当工程款支付到达起扣点后，从应签证的工程款中按材料比重扣回预付备料款。,起扣计算时间选择：在承包人完成金额累计到达合同总价的10%后，由承包人开场向发包人还款。,每次扣款额的规定：发包人从每次应付给承包人的金额中按约定金额扣回工程预付款，
5、发包人至少在合同规定的完工期前三个月将工程预付款的总计金额按逐次分摊的方法扣回。,特殊情况处理：当发包人一次付给承包人的余额少于规定扣回的金额时，其差额应转入下一次支付中作为债务结转。,简单计算方式,工程进度款的支付中间结算,支付款项不仅包括合同中规定的初始收入，还包括由于合同变更、索赔、奖励等原因而形成的追加收入。,在进度款支付时，一般应预留出一定比例的尾留款作为质量保修费用，又称为工程保修金。,工程量的计量与确认,1承包人应当按照合同约定的方法和时间，向发包人提交已完工程量的报告。发包人接到报告后14天内核实已完工程量，并在核实前1天通知承包人，承包人应提供条件并派人参加核实，承包人收到通
6、知后不参加核实，以发包人核实的工程量作为工程价款支付的依据。发包人不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加核实，核实结果无效。2发包人收到承包人报告后14天内未核实完工程量，从第15天起，承包人报告的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据，双方合同另有约定的，按合同执行。3对承包人超出设计图纸含设计变更范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量。,工程进度款支付的规定,1根据确定的工程计量结果，承包人向发包人提出支付工程进度款申请，14天内，发包人应按不低于工程价款的60%，不高于工程价款的90%向承包人支付工程进度款。按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程进度款同期结算抵扣；对
7、于发包人确认的合同规定的调整金额和工程变更价款作为追加减的合同价款与工程进度款同期支付；对于质量保证金从应付的工程款中预留。2发包人超过约定的支付时间不支付工程进度款，承包人应及时向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付，协议应明确延期支付的时间和从工程计量结果确认后第15天起计算应付款的利息利率按同期银行贷款利率计。3发包人不按合同约定支付工程进度款，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进展，承包人可停顿施工，由发包人承担违约责任。,工程竣工结算,1、竣工结算的编制和审查1单位工程竣工结算由承包人编制，发包
8、人审查；实行总承包的工程，由具体承包人编制，在总包人审查的根底上，发包人审查。2单项工程竣工结算或建立工程竣工总结算由总承包人编制，发包人可直接进展审查，也可以委托具有相应资质的工程造价咨询机构进展审查。政府投资工程，由同级财政部门审查。单项工程竣工结算或建立工程竣工总结算经发、承包人签字盖章后有效。3竣工结算的审查,工程竣工结算审查时限：如表所示,审查内容：核对合同条款。检查隐蔽验收记录。落实设计变更签证。按图核实工程数量。认真核实单价。防止各种计算误差。,2、竣工结算确实认和支付1发包人收到承包人递交的竣工结算报告及完整的结算资料后，应按照上表规定的时限合同约定有期限的，从其约定进展核实，
9、给予确认或者提出修改意见。2发包人收到竣工结算报告及完整的结算资料后，按上表中规定或合同约定期限内，对结算报告及资料没有提出意见，那么视同认可。3承包人如未在规定时间内提供完整的工程竣工结算资料，经发包人催促后14天内仍未提供或没有明确答复，发包人有权根据已有资料进展审查，责任由承包人自负。4承包人根据确认的竣工结算报告向发包人申请支付工程竣工结算款。发包人应在收到申请后15天内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任。,工程竣工结算,3、竣工结算的工程价款合同收入包括两局部内容：一是合同中规定的初始收入，即建造承包商与客户在双方签订的合同中最初商订的合同总金额，它构成了合同收入的根本内容；二
10、是因合同变更、索赔、奖励等构成的收入,工程竣工结算,工程质量保证金,1、含义：根据?建立工程质量保证金管理暂行方法?建质20057号的规定，建立工程质量保证金保修金以下简称保证金是指发包人与承包人在建立工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建立工程出现的缺陷进展维修的资金。2、主要内容：缺陷及缺陷责任期；保存金的预留返还和管理；缺陷责任期内责任的承担,工程质量保证金,3、缺陷与缺陷责任期1缺陷：指建立工程质量不符合工程建立强制性标准、设计文件，以及承包合同的约定。2缺陷责任期：指承包人对工程可能存在的缺陷承担责任的期限，从工程通过竣交工验收之日起计。由于承包人
11、原因导致工程无法按规定期限进展竣交工验收的，缺陷责任期从实际通过竣交工验收之日起计。由于发包人原因导致工程无法按规定期限进展竣交工验收的，在承包人提交竣交工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期。3缺陷责任期一般为六个月、十二个月或二十四个月，具体可由发、承包双方在合同中约定。,4、保证金的预留全部或者局部使用政府投资的建立工程，按工程价款结算总额5左右的比例预留保证金。社会投资工程采用预留保证金方式的，预留保证金比例可参照执行5、保证金的返还发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14日内会同承包人按照合同约定的内容进展核实。如无异议，发包人应当在核实后14日内将保证金返还给承包人，逾期支
12、付的，从逾期之日起，按照同期银行贷款利率计付利息，并承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14日内不予答复，经催告后14日内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。,工程质量保证金,6、保证金的管理：缺陷责任期内，实行国库集中支付的政府投资工程，保证金的管理应按国库集中支付的有关规定执行。其他政府投资工程，保证金可以预留在财政部门或发包方。社会投资工程采用预留保证金方式的，发、承包双方可以约定将保证金交由金融机构托管。,工程质量保证金,某建筑工程承包合同总价为1000万元，工期5个月，方案在2005年上半年完成。主要材料及构造件金额占总造价的62.5%。合同中有如下规定：1工程预
13、付款额度为合同价的20%，从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于预付的工程款数额时起扣；2保修金的拘留比例为5%，从承包商价款结算开场的第1个月起拘留；3承包商2005年前4个月实际完成产值经工程师确认如表1所示问按月如何进展结算?,例题1,表1 某工程承包商各月实际完成的产值 单位：万元,解：(1)工程预付款100020200(万元)(2)工程预付款的起扣点，即开场扣回工程预付款时的工程价值1000-20062.5%=680万元因此，当累计结算工程价值为680万元后，开场扣回预付的工程款。(3)1月份完成产值140万元，小于工程预付款扣回的起扣点680万元，拘留5%的保修金，工程结算的
14、价款为：140(1-5%)=133(万元)。(4)2月完成产值200万元，累计工程价值为140+200=340万元，小于工程预付款扣回的起扣点680万元，扣除保修金后工程结算的价款为：2001-5%=190万元。,(5)3月份完成产值240万元，累计工程价值为340+240=580万元，小于工程预付款扣回的起扣点680万元，扣除保修金后工程阶算得价款为：240(1-5%)=228(万元)。(6)4月份完成产值240万元，累计工程价值为580+240=820万元，超过工程预付款扣回的起扣点680万元，需扣回预付的工程款。4月份应扣回的工程预付款为：820-68062.5%=87.5万元4月份应扣
15、除的保修金为：2405%=12万元4月份应结算的工程价款为：240-87.5-12=140.5万元(7)5月份完成产值180万元，应扣回的工程预付款为：18062.5%=112.5万元5月份应扣除的保修金为：1805%=9万元5月份应结算的工程价款为：180-112.5-9=58.5万元,FIDIC合同条件下工程结算及支付,1、FIDIC合同条件下的支付内容2、工程进度款的支付3、竣工结算4、最终结算,FIDIC合同条件下工程支付的内容,工程支付,清单费用,清单以外费用,工程变更,本钱增减,费用索赔,工程量清单,预付款,保存金,迟付款融资费,违约罚金,工程费用,暂付费用,违约费用,工程进度款的
16、支付,1、工程量计量工程师计量，或在工程师监视下承包商计量2、承包商提出付款请求承包商应按工程师规定的格式提交一式六份本月期中支付申请报表 包括永久价值、计日工、补偿、预付款、价差款3、工程师签证工程师的审查和签证工作，应在收到承包商报表后的28天内完成 4、业主支付56天内支付,竣工结算,1、时点：颁发工程接收证书后的84天内，承包商应按规定的格式报送竣工报表，进展竣工结算。2、竣工报表内容：1到工程接收证书中指明的竣工日期，根据合同完成全部工作的最终价值；2承包商认为应该获得的其他款项，如要求的索赔款、应退还的局部保存金等；3承包商认为根据合同应支付给他的估算总额。3、合同金额的调整：进展
17、竣工结算时，不管增加还是减少的额度超过有效合同价15%以上时，均要对承包商的竣工结算总额加以调整。,最终结算,1、含义：颁发履约证书后，对承包商完成全部工作价值的详细结算，以及根据合同条件对应付给承包商的其它费用进展核实，确定合同的最终价格。2、申请最终支付证书1承包商提交最终报表草案。收到履约证书后的56天内，承包商应按工程师批准的格式，向其提交最终报表草案，一式六份，同时附有证明文件。2工程师审核。3、结清单：附加确认的证据4、最终支付证书的签发：工程师在接到最终报表和结清单附件后的28天内签发最终支付证书。业主应在收到最终支付证书后的56天内支付。,关于工程预付款的比照分析,关于工程工程
18、进度款的比照分析,二、合同价格的调整,1、不同合同条件下价风格整的规定我国相关规定与FIDIC合同2、物价上涨或国家政策法令变化引起的合同价风格整调整的四种方法3、工程变更引起的价风格整 4、工程索赔在下一节讲述),不同合同条件下价风格整的规定,1、我国的相关规定：1固定总价合同：根据规定，只有发生重大变更，合同价款才能调整，还需在专用条款中规定。2固定单价合同：对于合同单价，只有约定专用条款中重大事项发生，才可调整，对于合同总价，只要工程量发生变化，便可调整。3可调总价合同：对于物价风险及工程变更事项，只调整合同总价 4可调单价合同：对于物价风险可调整合同单价，对于暂定金额工程可调整单价，对
19、于工程变更可调整合同单价，进而影响合同总价款。,5对于以可调价格形式订立的合同，其合同价欲调整的范围包括：1国家法律、法规和政策变化影响合同价款书；2工程造价管理部门公布的价风格整；3一周内非承包人原因停水、停电、停气等遣成累计停工超过8小时。6本钱加酬金合同：只要影响本钱的事件发生，便应调整酬金事项 7调整时效问题：价款可以调整的情况发生后，承包人应当在14天内通知工程师由工程师确认后为追加合同价款，假设工程师在收到通知14天后未做答复，那么视为已经同意。,不同合同条件下价风格整的规定,不同合同条件下价风格整的规定,2、FIDIC合同条件的规定：1关于后继法规变更应予调价的规定：在基准日期之
20、后，如果工程所在国的法律发生变动，引入了新法律，或废止修改了原有法律，或者对原法律的司法解释或政府官方解释发生变动，从而影响了承包商履行合同义务，那么应根据此类变动引起工程费用增加或减少的具体情况，对合同价格进展相应的调整2关于因费用波动而调整的规定：如果实施工程的费用，包括劳动、物品以及其他投入，在施工期间有波动，那么支付给承包商的工程款应按调值公式进展调整，可以上调，也可下调；对于没有调整到的局部，那么认为中标合同款中已经包含了那局部物价波动的风险费；,1、工程造价指数调整法2、实际价风格整法3、调价文件计算法4、调值公式法,合同价款调整方法,调值公式法,P327 例6-3,P调值后合同价
21、款或工程实际计算款P0合同价款中工程预算进度款a0固定要素尽可能小a1,a2 代表有关各项费用在合同总价中所占比例A0投标截止日期前28天与a1,a2,a3对应的各项费用的基期价格指数或价格A在工程结算月份与a1,a2,a3对应的各项费用的现行价格指数或价格。,工程变更概念及分类,1、工程变更的含义：一般认为工程变更是指在合同实施过程中，当合同状态改变时，为保证工程顺利实施所采取的对原合同文件的修改与补充的一种措施。,2,工程变更产生的原因业主提出的变更。这种变更通常是对工程特性和规模作出修改时产生的在业主拒绝验收有缺陷的土程并要求改正时也会发生变更。工程师提出的变更。这种变更通常是对设计标准
22、、设计错误进展修改时发生的，也可能中对承包商和施工图进展审查或在现场检查后要求修改引起的或者由于施工中遇到困难或其他间题而进展必要修改引起的变更现场提出的变更这种变更主要有a施工过程中发现实际情况与设计预计情况不同；b承包人之间或承包人与业主之间工作发生脱节与重叠；c设计或技术规程模糊不清或存在错误。承包商提出的变更。在施工过程中承包商可能会发现实际情况与合同所述情况不一致，要求工程师进展变更但承包商只能要求变更，并没有变更决定权，不得擅自变更。工程师或业主代表按照承包商的变更要求后，对合理且可行的变更要求，向承包商发出变更通知书。其他原因的变更。业主不能及时交付由他提供的设备，业主提供的设备
23、量不能满足要求不可抗拒事件如水、风基等引起的工程损害和工期延误；法制机构强加的要求,工程变更概念及分类,3、工程变更的分类1按指令变更的形式：指令性变更和推定变更2按工程变更的内容：合同变更、设计变更、施工变更3不同合同条件下的变更分类1我国?建立施工合同示范文本?的分类：设计变更和其他变更2FIDIC合同条件下的变更分类：对合同中任何工作工程量的改变；任何工作质量或其它特性的变更如在强制性标准外提高或者降低质量标准；工程任何局部标高、位置和尺寸的改变；删减任何合同约定的工作内容；进展永久工程所必需的任何附加工作、永久设备、材料供给或其他效劳，包括任何联合竣工检验、钻孔和其它检验以及勘察工作新
24、增工作内容与合同工作范围性质一致；原定的施工顺序或时间安排。,工程变更的程序,1、我国?建立施工合同文本?规定设计变更程序1变更提出：发包人或承包人提出2承包人在双方确定变更后的14天内项工程师提出变更工程价款的报告3工程师应在收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认 4工程师不同意承包人提出的变更价款，按照合同约定的争议解决方式进展处理 5工程师确认增加的工程变更价款作为追加的合同价款，与工程款同期支付。其他变更程序参考设计变更程序,承包商提出变更申请,工程师审批,承包商提出价款变更要求,工程师审批,调整合同价,造价管理部门调解,仲裁或诉讼,同意,不同意,同意,不同意,同意,不同意,工程变
25、更的程序,2、FIDIC合同条件下的变更程序1指示变更工程师在业主授权范围内根据施工现场的实际情况，在确属需要时有权发布变更指示。2要求承包商递交建议书后再确定的变更其程序为：工程师将方案变更事项通知承包商，并要求他递交实施变更的建议书。承包商应尽快予以答复。工程师做出是否变更的决定，尽快通知承包商说明批准与否或提出意见。,工程变更后合同价款调整,1、我国?建立工程价款结算暂行方法?财建2004369号的规定1合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；2合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；3合同中没有适合或类似于变更工程的价格，由承包人或发包人提出
26、适当的变更价格，经双方确认后执行。如果双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地工程造价管理机构进展咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。,工程变更后合同价款调整,2、我国?建立工程工程量计价标准?(GB-50500-2003)的规定 合同中综合单价因工程量变更，除合同另有约定外应按以下方法确定。1工程量清单漏项或由于设计变更引起新的工程量清单工程，其相应综合单价由承包方提出，经发包人确认后作为结算的依据。2由于设计变更引起工程量增减局部，属于合同约定幅度以内的，应执行原有的综合单价；增减的工程量属于合同约定幅度以外的，其综合单价由承包人提出，经发包人确认后作为结算的依据。3由于工程量的变更
27、，且实际发生了规定以外的费用损失，承包人可提出索赔要求，与发包人协商确认后，给予补偿。,工程变更后合同价款调整,3、FIDIC合同条件规定1变更估价的原那么。变更工作在工程量表中有同种工作内容的性质无变动，不应调整该工程的单价。工程量表中虽然列有同类工作的单价或价格，但对具体变更工作而言，该项工作的性质或实施条件不同，原单价或价格已不适用，那么应在原单价和价格的根底上制定合理的新单价或价格。变更工作的内容在工程量表中没有同类工作的费率和价格，应按照与合同单价水平相一致的原那么，确定新的费率或价格。任何一方不能以工程量表中没有此项价格为借口，将变更工作的单价定得过高或过低。,2调整合同工作单价的
28、原那么。具备以下条件时，允许对某一项工作规定的费率或价格加以调整：此项工作实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于10%；工程量的变更与对该项工作规定的具体费率的乘积超过了承受的合同款额的001%；由此工程量的变更直接造成该项工作每单位工程量费用的变动超过1%；该项工作并没有在合同中被标明为“固定单价项,工程变更后合同价款调整,工程变更及合同价款调整,例1.某施工单位乙方于某年某月某日与某建立单位甲方签订了建造2000平方米的两层厂房的固定价格施工合同该合同工期为8个月。甲方在乙方进入施工现场后：因资金紧缺，口头要求乙方暂停施工一个月。乙方亦口头容许。工程按合同规定期限验收
29、时，甲方发现土程质量有问题要求返工两个月后，返工完毕。结算时甲方认为乙延迟交付工程应按合同约定偿付逾期违约金15.000元乙方认为临时停工是甲方要求的，乙方为抢工期加快施工进度才出现了质量问题，因此延迟交付的责任不在乙方甲方那么认为临时停工和不顺延工期是当时乙方容许的，乙方应履行承诺，承担违约责任问该工程采用固定总价合同是否适宜？该施工合同的变更形式是否妥当？此合同争议依据合同法律标准应如何处理？,解答：由于固定总价合同适用于工程量不大大且能准确计算、工期较短，有把握的工程。故该建造厂房工程采用固定总价合同是适宜的根据国?合同法?要求，建立工程合同应当采取书面形式、合同变更也应当采取书面形式本
30、例中甲方要求临时停工，乙方也容许，甲、乙方是口头协议，其变更协议的形式不符合?合同法?有关规定，是无效的变更，双方应按原合同执行。甲方在乙方进入施工现场后，因资金紧缺，口头要求暂停施工一个月即甲方不能按 约定日期支付工程款，致使工程不能正常进展这属于甲方违约，应对停工承担责任故应当赔偿乙方停工一个月的实际损失工程因质量间题返工，责任在乙方，乙方应承担返工的费用，造成逾期交付，应由乙方支付逾期违约金。,例2某施工单位乙方与某建立单位甲方签订了某项工业建筑的地基强夯处理工程包括开挖、填方、点夯、满夯等由于工程量无法准确确定，按照施工合同规定，按施工图预算方式计价，乙方必须严格按照施工图及施工合同规
31、定的内容及技术要求施工工程量由造价工程师负责计量根据该工程的合同特点，造价工程师提出的工程量计量与工程款支付程序的要点如下：1乙方对已完工的分项工程在7天内向监理工程师申请质量认证，取得质量认证后，向造价工程师提交申请报告。2造价工程师在接到报告以后7夭内核实已完工程量，并在计量前24小时通知乙方，乙方为计量提供便利条件并派人参加乙方不参加计量，造价工程师按照规定的计量方法自行计量，计量结果有效计量完毕后，造价工程师签发计量证书 3乙方凭质量认证和计量证书向造价工程师提出付款申诸 4造价工程师审核申报材料，确定支付教额，向甲方提供付款证明文件；5甲方根据乙方取得的计量证书与付款证明对工程的价款
32、进展支付或结算 工程开工前，乙方向业主提交了施工组织设计并得到批准,问题：1在工程施工过程中，当进展到施工图所规定的处理范围边缘时，乙方在取得在场的监理工程师认可的情况下，为了使夯击质量得到保证，将夯击范围适当扩大施工完成后，乙方将扩大范围的施工工程量向造价工程师提出计量付款的要求，但遭到拒绝试问造价工程师拒绝承包商的要求是否合理？为什么？,解答：向题1：造价工程师拒绝承包商的要求正确。这是因为该局部的工程量超出了施工图的要求，一般地讲，也就超出了工程合同约定的工程范围，不属于造价工程师计量的范围监理工程师、造价工程师均无权处理合同以外的工程内容监理工程师认可的是承包商的保证施工质量的技术措施
33、，一般在业主没有批准技术措施费用应由乙方自己承担,一、索赔的含义与分类一索赔的概念与处理原那么1.索赔的概念 索赔是指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失向对方提出经济补偿和或时间补偿的要求索赔是工程承包中经常发生的正常现象。工程索赔特指承发包中因对方不履行或不完全履行约定的义务，或者由于对方的行为以及无法防止的外因使权利人受到损失而向对方提出赔偿要求的权利。索赔的性质属于经济补偿行为，而不是惩罚。索赔主要有如下三方面的含义：1一方违约使另一方蒙受损失，受损方向对方提出赔偿损失要求2发生应由甲方承担责任的特殊风险事件或遇到不利的自然条件情况使承包商乙方
34、蒙受较大损失而向业主提出补偿损失要求。3承包商本应获得的正当利益，由于没能及时得到监理工程师或甲方代表确实认和业主应给予的支付，而以正式函件向业主索要。上述后两条，双方都没有违约，同样也会出现索赔事件，从这一点看，索赔是一种正当的权益要求，同守约并不矛盾索赔工作是承发包双方之间经常发生的管理业务，是双方合作的方式，而不是对立因此，可以这样理解索赔是承包商和业主之间承担风险比例的合理分摊。,工程索赔,2.索赔的处理原那么不管是国际工程承包中的索赔问题还是国内工程中甲、乙双方处理索赔的向题，都应遵循以下原那么(1)以事实为依据，以合同为准绳索赔的成功与否首先依赖于是否有充分的理由和事实为依据遇到索
35、赔事件时工程师必须以完全的身份，站在客观公正的立场上审查索赔要求的正当性，必须对合同条件、协议条款等有详细的了解，以合同为依据来公平处理合同双方的利益纠纷签订合同是业主和承包商的一项法律行为，合同一旦签订，对缔约双方都有约束力，这种约束力是受法律保护的。因此，索赔应以合同为依据。,(2)注意资料的积累 在提出索赔要求时，必须提出一整套原始的资料和数据作为索赔证据，否那么索赔不能成功。因此，在同施工企业、建立单位研究的技术问题、进度问题和其他里大问题的会议应做好文字记录，并争取会议参加者签字，作为正式文档资料同时应在合同实施过程中，应建立完善的资料记录制度、签证制度，认真系统地收集积累施工进度，
36、质量及财务收支资料即应建立严密的工程日志也应建立业务往来的文件编号档案等业务记录制度做到处理索赔时有事实、有数据，依法办事。(3)坚持平等原那么，及时合理地处理索赔 索赔发生后，必须依据合同的准那么及时地对索赔进展处理。在交涉谈判过程，应坚持平等原那么，作出合理的让步，使索赔成功否那么引起对方反感或陷入旷日持久的争端中将得不偿失。,二索赔的作用1.索赔可以保证合同的正确实施 索赔的权利是施工合同法律效力的正确具体表达，索赔能对违约者起戒备作用，使其能充分考虑到违约的后果，这样其便可尽力防止违约事件的发生2.索赔是落实和调整施工合同当事人双方权利义务关系的有效手段在施工合同履行过程中由于未履行或
37、不适当履行合同规定的义务而侵害对方权利的，应根据对方的索赔要求，承担相应的经济贵任离开索赔，施工合同当事人双方的权利义务关系便难以平衡和维系3.索赔是施工合同及有关法律赋予施工合同当事人的权利。对于施工合同当事人来说索赔是一种保护自己、维护自己正当权益、防止损失增加利润的手段事实证明，不精通索赔业务往往蒙受很大的损失，直至不能进展正常的生产经营，导致破产,三索赔产生的原因 工程施工工程内容繁多复杂，合同履行过程中在签约时没有考虑到的因萦，即未尽事宜随时都可能发生或者说合同中留下活口的方面便是索赔行为的开场工程实施过程中的索赔大致有以下几方面的原因：1、客观原因1工程自身的特点。现代工程工程具有
38、规模大、技术性强、投资额度大、工期长、材料设备价格变化快等特点，使得工程工程在实施过程中存在许多的不确定变化因素。2外部环境的复杂及多变性。工程工程的技术环境、经济环境、法律环境的变化。这些环境的变化是承发包双方无法预见、无法抑制和无法防止的，即通常所说的不可抗力事件。不可抗力又可以分为自然事件和社会事件。,三索赔产生的原因 1、客观原因3工程合同的复杂性。建立工程合同文件多而复杂，经常会出现措辞不当、缺陷、图纸错误以及合同文件前后自相矛盾和意思解释上的偏差，容易造成合同双方对合同文件理解不一致而出现索赔。2、主观原因1当事人违约 2工程师指令 3合同缺陷,四索赔的分类索赔可以从不同的角度，以
39、不同的标准进展分类1.按索赔目的划分，分工期索赔和费用索赔 1工期索赔指由于甲方原因造成延长工期，乙方要求业主延长施工时间，使原规定的工程竣工日期顺延，从而防止到期不能完工而追究承包商的违约责任承包商的工期索赔实质上是一种权力家赔要求在合同的通过条件中都列有可顺延工期的条款，具体指出在哪些情况下承包商有权要求延长工期(2)费用索赔指由于甲方原因使乙方造成经济损失既包括施工单位由于施工的客观条件改变而增加了开支时，向业主要求补偿额外费用支出，也包括由于施工单位的质量事故及拖延工期等，建立单位向施工单位索取违约罚款。在实际工程中，大多数情况是承包商就某一事件既提工期索赔，又提经济索赔按通常的索赔惯
40、例，两种索赔应地提出,2.按索赔依据划分为：1)合同内的索赔指索赔涉及的内容可在合同文件中找到依据例如工程量的计算规那么，变更工程的计算和价格，不同原因引起的拖延等一般但凡工程工程合同文件中有明示条款的，这类索赔不大容易发生争议，(2)合同外的索赔。索赔的内容或权益虽然难于在合同条款中找到依据，但可能来自于民法，经济法或政府有关部门公布的法规等赋予的权利。例如：在一些国际工程的合同条件中，对于外汇汇率变化给承包商带来的经济损失，并无明示条款规定但是，由于承包商确实受到了汇奉变化的损失有些汇率变化与工程所在国政府的外汇政策有关，承包商那么有权提出汇率变化损失索赔这虽属于合同外的索赔、但也能得到合
41、理的经济补偿(3道义索赔额外支付例如施工单位在投标时对标价估计缺乏，实施过程中发现工程比他原预计的困难要大很多，致使投入本钱远远大于他的工程收入尽管承包商在合同和法律中找不到依据，但业主可能察及实际情况，为了使工程获得良好进展，出于同情和对承包商的信任而大方予以补偿。这种补偿较为罕见,4.按索赔的处理方式分为：(1)单项索赔：指针对某一个干扰事项提出的。干扰事项发生时或发生后立即索赔。(2)总索赔又叫一揽子索赔或综合索赔，一把在工程竣工前，承包商将工程施工过程中为解决的单项索赔集中起来，提出一份索赔报告，通过最终谈判，以一揽子方案解决索赔问题。,五工程索赔的程序1、我国?建立工程施工合同示范文
42、本?GF19990201规定的工程索赔程序,2、FIDIC土木施工合同条件规定的工程索赔程序1承包商发出索赔通知。该通知应当尽快在承包商觉察或者应当觉察该事件或情况后28天内发出。2承包商未及时发出索赔通知的后果。如果承包商未能在上述28天期限内发出索赔通知，那么竣工时间不得延长，承包商无权获得追加付款，而业主应免除有关该索赔的全部责任。3承包商递交详细的索赔报告。在承包商觉察或者应当觉察该事件或情况后42天内，或在承包商可能建议并经工程师认可的其他期限内，承包商应当向工程师递交一份充分详细的索赔报告，包括索赔的依据、要求延长的时间和或追加付款的全部详细资料。4工程师的答复。工程师在收到索赔报
43、告或对过去索赔的任何进一步证明资料后42天内，或在工程师可能建议并经承包商认可的其他期限内，做出回应，表示批准、或不批准、或不批准并附具体意见。,二、常见的索赔情况一承包商向业主进展的索赔1、施工现场条件变化引起的索赔1第一类现场条件的变化。此类现场条件的变化是指招标文件描述现场条件失误，即在招标文件中对施工现场存在的不利条件虽然已提出，但严重失实，或其位置差异较大，或其严重程度差异较大，从而使承包商误入歧途。这一类现场条件的变化通常指的是地质条件的变化。2第二类现场条件的变化。此类现场条件的变化指在招标文件中根本没有提到，是完全出乎意料的不利现场条件，这种不利的现场条件是承包商和业主都难以预
44、见的情况。,一承包商向业主进展的索赔2、业主原因引起的工程延误的索赔1业主拖延交付合格的施工现场。2业主拖延交付图纸。3业主或工程师拖延审批图纸、施工方案、方案等。4业主拖延支付预付款或工程款。5业主指定的分包商违约或延误。6业主未能及时提供合同规定的材料或设备。7业主拖延关键路线上工序的验收时间，造成承包商下道工序延误。8业主或工程师指令错误，打乱了承包商施工方案。9业主提供的设计数据或工程数据延误。10业主原因暂停施工导致的延误。11业主设计变更或要求修改图纸，导致工程量增加。12业主对工程量质量要求超出原合同的规定。13业主要求增加额外工程。14业主的其他变更指令导致工期延长。,一承包商
45、向业主进展的索赔3、加速施工引起的费用索赔 加速施工指承包商加快工作的进展速度，比合同工期提早完成任务。根据合同法中的公平原那么，承包商有权利在合同的规定期限和正当的延长工期内完成工程。因此，当工程的业主要求在工程合同工期内提前完成工作，工程的业主就促使了承包商的加速施工，业主也就要对承包商为加速施工所承担的额外费用负责。4、业主不正当终止工程而引起的索赔 由于业主不正当地终止工程，承包商有权要求补偿损失，其数额是承包商在被终止工程中的人工、材料、机械设备的全部支出，以及各项管理费用、保险费用、贷款利息、保函费用的支出减去已结算的工程款，并有权要求赔偿其盈利损失。5、物价上涨或国家政策法令变化
46、引起的索赔由于业主国家或地方的任何法规、法令、政令或其他法律或规章发生变更，导致承包商本钱增加，业主应给与一定的补偿。,一承包商向业主进展的索赔6、业主的风险根据FIDIC合同条件第17条的规定，业主风险包括以下八个方面：1战争以及敌对行为；2工程所在国的内部起义、恐惧活动、革命等内部战争或；3非承包商包括其分保商人员造成的和混乱等；4军火和其他性材料，放射性造成的离子辐射或污染等造成的威胁，但承包商适用此类物质导致的情况除外；5飞机以及其他飞行器造成的压力波；6业主占有或使用局部永久工程合同明文规定的除外；7业主方负责的工程设计；8一个有经历的承包商也无法合理预见并采取措施来防范的自然力的作
47、用。7、不可抗力,二业主向承包商进展的索赔1、工期延误索赔 在工程的施工过程中，工程竣工日期拖后，给业主造成经济损失。如果工程竣工延期是由于承包商原因造成的，按照国家惯例，业主有权向承包商进展误期损害赔偿索赔。2、工程质量不符合合同要求的索赔 当承包商的施工质量不符合合同要求，或使用的设备和材料不符合合同规定，或在合同缺陷责任期未满以前没有完成应该负责修补的工程时，业主有权向承包商追究责任，要求不场所受到的经济损失。3、承包商不履行的保险费用索赔 如果承包商未能按照合同条款指定的工程投保，并保证保险有效，业主可以投保并保证保险有效，业主所支付的必要的保险费可在应付给承包商的款项中扣除。4、业主
48、对超额利润的索赔 如果工程量增加很多，使承包商预期的利润加大，业主可以同承包商讨论，收回局部超额利润。5、业主合理终止合同或承包商不正当放弃工程的索赔 如果业主合理终止承包商的承包合同或承包商不合理放弃工程，业主可以从承包商手中收回由新的承包商完成工程所需的工程款与原合同未付局部的差额。,三、索赔的证据与索赔文件一索赔的证据1.对索赔证据的要求(1)真实性，2)全面性：所提供的证据应能说明事件的全过程。3关联性：索赔的证据应能互相说明，不能互相矛盾。4及时性；(5)具有法律证明效力：一般要求证据必须是书面文件，有关记录、协议、纪要必须是双方签署的，工程中重大事件、特殊情况的记录，统计必须由工程
49、师签证认可。,可以作为索赔证据的内容(1招标文件、工程合同及附件、业主认可的施工组织设计、工程图纸、技术标准等(2定期与监理工程师及甲方代表的谈话资料。(3)各种施工进度表4来往文件和信件(5)施工日志备忘录。(6)会议记录(7工程有关施工部位的照片及录像等(8)施工变更通知单，变更图纸等。(9)工程送电、送水道路开通、封闭的日期及数量记录。(10)工程停电，停水和干扰事件影响的日期及恢复施工的日期(11)工程验收记录或验收单，由甲方驻地工程师或工地代表签字归档(12)工资单据和付款单据。(13)财务和本钱账目表及各种原始凭证(14凡属建立单位命令施工单位去完成与合同和图纸及说明不一样的工程任
50、务时，施工单位均应建立案卷，对由此引起的材料、人工、时间上的消耗都记录在案，作为结算的依拥并提出索赔要求(15国家、省、市有关影响工程造价、工期的文件、规定等,二索赔文件内容构成 索赔文件是承包人向业主索赔的正式书面材料也是业主审议承包人索赔请求的主要依据。索赔文件主要由三个内容组成：1.索赔信索赔信是承包人致业主或工程师的一封简短的信函它主要包括的内容有：(1)说明索赌事件；(2)列举索赔理由；(3)提出索赔金额及或工期；4附件说明。2.索赔报告索赔报告是索赔文件的正文，对索赔的解决有！大的影响索赔报告一般有三局部组成即标题，事实与理由，损失计算及要求赔偿的金额和或工期，在撰写索赔报告时，主
