《电力线路工程总承包合同范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《电力线路工程总承包合同范本.docx（6页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、电力线路工程总承包合同范本电力线路工程总承包合同范本 工程承包合同 发包人： 承包人： 按照中华国民共和国合同法、中华国民共和国建筑法及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方按照执行。 一、工程概况 1、工程名称： ； 2、工程地点： ； 3、工程范畴： ； 4、承包方法： 。 5、材料及工艺补充说明。 二、合同工期及工期延误 1、开工日期： 年 月 日 ，竣工日期 年 月 日 ，合同工期总天数 天； 2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之 的违约金，算至验收合格之日； 3、因以下原
2、因造成工期延误，工期相应顺延： a发包人未能按约定供给施工图纸及开工条件； b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款； c发包人代表未按约定供给指令、批准等，致使施工不能正常进行； d设计变更或工程量增加； e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 小时； f不可抗力； g其他非因承包人原因造成停工累计超过 小时。 4、承包人在以上情况发生后 日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表提出报告；发包人代表在收到报告后 日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。 三、质量标准 工程质量标准：合格、依照钢结构施工质量验收规范验收。 四、合同价款 总计合同金额 ，小写￥ 。
3、五、工程款结算及支付 1、开工前，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的预付款； 2、主体施工中期，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款； 3、工程全部完工之日起 日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款；承包人向发包人开具工程合同总价款 的银行保函作为保修金，发包人于壹年内返还承包人； 六、施工准备 1、承包人在合同签定后 日内完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。 2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作，供给基准测量点； 3、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续，和谐好周边及有关部门关系； 4、承包人于接到审查合格图纸
4、日内完成主构件的加工并运抵工地现场 5、承包人严格依照施工图纸中的材料进行采购和加工，提供主材的质量保证书； 七、安全施工与检查 1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患； 2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育；发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工，因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用； 3、如发生安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按*有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用； 4、当发包人与承包人对事故责任
5、有争议时，应按*有关部门的认定处理。 八、工程竣工验收及保修 1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间；发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担； 2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格； 3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担； 4、工程已基础竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全
6、部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续； 5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人供给终身优惠服务。 九、现场代表 发包人现场代表，承包人现场代表 ，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理；如一方换人时应提前三天书面通知对方。 十、违约责任 一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金 万元。 十一、争议解决 双方约定，在履行合同进程中产生争议时，双方应及时协商，协商不成，任何一方应可向法院起诉。 十二、附则 本合同未尽事宜，双方可依据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力；本合同以双方签字盖章后生效，一式四份，发包人与承包人各执二份，具有同等法律效力。 组成本合同的文件包含： 1、本合同 2、标准、规范及有关技术文件 3、图纸 4、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件 合同订立时间：年月日 合同订立地点： 本合同共 页 发包人： 承包人： 住所： 住所： 法定代表人： 法定代表人： 电话： 电话： 传真： 传真： 开户银行： 开户银行： 账 号： 账 号： 邮政编码： 邮政编码：
