《电力设施建设工程施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《电力设施建设工程施工合同.docx（6页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、电力设施建设工程施工合同电力设施建设工程施工合同 工程名称： 建设单位： 施工单位： 年 月 日 甲方： 乙方： 电力设施建设工程施工合同 依照中华人民共和国合同法、电力法、电力供应使用条例、电力建设工程施工合同范本以及有关法律，法规等规定，为维护供用电的公共安全，保障电力系统安全、经济、可靠的供电，就 工 程的相关事宜，双方本着平等互利，协商一致的原则，达成如下条款，供双方信守。 一、工程概况。 1、工程名称： 2、工程地点： 二、工程承包形式、内容。 1、工程形式：乙方承包工程方式为总承包。 2、工程内容：该工程为交钥匙工程，乙方负责为 工程项目架设10 KV用电线路，主要包括电缆敷设、采
2、购和安装 KVA变压器 台，相关高压配电、高压远程抄表装置系统、高压集控计量柜的设施建设，并负责办理相应的供用电手续，直至当地供电局检测、验收合格；满足甲方用电需求。本工程范围内配置容量按照延安市新建设住宅供配电设施建设技术指导及甲方提供的建筑户型面积户数及公共建设面积进行计算准确，电气设备及材料以本工程电气设计施工图所列为准。 三、工程工期。 1、工程时间， 年 月 日之前完成全部工程内容并检测验收合格且通电。 2、如遇下列情况，工期相应顺延。 、由于甲方原因使乙方延误工期，经甲方代表同意后，工期顺延。 、由于气候等不可抗拒因素造成的工期延迟，工期顺延。 、由于*部门及电力系统要求统一停产整
3、顿时，乙方工期可以顺延。 四、图纸资料。 1、甲方向乙方提出要求，乙方向甲方提供电气施工图纸资料，本合同缔结后1 0日内，乙方向甲方提供施工图纸两套，其中施工现场图1套。 2、甲方要求乙方严格按照建设工程施工合同执行。 3、工程预算书 一 份。 五、材料设备供应。 材料、设备由乙方供应，供应方必须提供生产厂家设备说明书和产品合格证，如在产品保修期内出现安全质量问题，由乙方承担；若是因甲方使用方法不当造成的损坏，乙方不负任何责任。 六、工程质量。 1、乙方的施工应符合国家电力行业设计、安装标准。 2、工程质量属于 合格工程 。 七、工程价款。 工程包干总造价为人民币 元 一次性包死。此合同价不含
4、税，为税后价。 1、 工程费用标准及结算方式。 、工程采用陕西省电力公司根据物价部门规定的10KV以下电气安装工程预算编制定额及配套定额。 2、工程费付款方式： 、付款方式： 现金转账 。工程完工并经供电局验收合格后再付工程总造价 %，即 元全部结清施工费用。 八、甲方应承担的主要工作及责任。 1、该工程所涉及的青苗赔偿、配电房等基础设施费用由甲方承担。 2、积极协助乙方处理配电施工过程中发生的不利于施工的所有外部因素。如甲方在乙方施工中故意损坏乙方安装的各种设备，所造成的损失由甲方承担。 3、提供材料的堆放场地。 4、完成施工现场场地障碍的清除，确保具备开工条件，保证施工期间畅通。 5、保证
5、施工现场满足施工运输的需要，保证施工期间的道路畅通。 6、协调施工现场上各施工企业相互交叉作业关系，及时处理有关问题。 7、甲方未按照合同约定履行以上义务，则承担由此导致的费用支出，赔偿因此造成的乙方损失，延误的工期根据电力部门安全程序及相关规定进行顺延。 8、在接供电局通知需缴纳分时划拨电费时，甲方不得以任何理由进行拖延，若因未能及时进行上交而造成施工延误，甲方应赔偿乙方的所有损失。 9、甲方必须按期给乙方支付工程款。如超过10天仍不付款，每天按总工程款万分之三承担违约金。 九、乙方承担的责任： 1、按照给甲方提供的施工图纸进行施工。 2、所有施工人员必须具有相应的资质证书，做到施工现场安全
6、防护、文明施工；按照相关的规定办理施工手续，如发生安全事故一切责任由乙方承担。 3、必须管理好施工机械，如管理不善发生遗失，甲方不承担任何责任。 4、本工程所需材料和电气设备均由乙方组织采购，同时乙方应将电气材料和电气设备相关资料完工后交付甲方备案。 5、乙方采购的电气设备必须具有国家相关部门颁发的电气设备生产许可证、产品合格证、认证证书、实验报告。乙方对其设备在质量保修期内负完全责任，如有不合格的材料和制品乙方必须负责更换并承担费用。 6、工程验收合格投运正常后 5 个工作日内，乙方向甲方办理完毕移交手续并提供施工资料及其他资料。 7、如乙方不能按期交工，超出合同天数后，每天按总工程款万分之
7、三承担违约责任。 十、工程变更： l、施工中，不得擅自变更工程设计，如甲方需对原设计进行变更，应取得设计单位同意，其增减工程量的费用，由甲乙双方在合同价款之外另行商量。 2、如因甲方原因，致使工程停工，甲方应赔偿乙方造成的所有损失，并给付已完成部分的工程费用，如因乙方原因造成的工程中途停工，而给甲方造成的损失由乙方承担。 十一、安全施工： 1、甲方应积极配合乙方清除场地上各方面的障碍，确保工程顺利进行，乙方在施工中应按有关规定，严格执行安全防护措施，保证施工安全，并承担由自身安全措施不力造成的事故责任和因此造成的一切损失。 2、甲乙双方对事故责任有争议时，应按照有关部门的认定进行处理。 十二、
8、工程竣工、验收： 1、竣工、验收标准：建筑安装工程施工及验收规范，国家相关规定标准规范，施工图纸及说明等。 2、本工程的质量保修期为，自工程施工验收合格之日起12个月，保修期内如发生质量问题，甲方在10日内通知乙方，乙方应在接到甲方通知后5日内派人进行维修。 十三、其他： 1、经供电局验收合格后，甲方付清乙方所有施工费用后，乙方给甲方安装高供高计复费率电表、接电，如甲方不能按时支付乙方施工费用，造成所有经济损失，全部由甲方承担。 2、本合同经双方法定人签字、盖章后生效，合同的权利义务终止后，双方人员应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。 3、本合同在履行过程中发生争议时，由甲乙双方协商解决，协商不成的，由合同签订地法院依法裁决，本合同签订地： 4、本合同议经双方法定代表人签字盖章后生效。 十四、附件： 1、建设工程造价预算表。 2、安装图。 甲方： 乙方： 法定代表人： 法定代表人： 开户银行： 开户银行： 账号： 账号： 签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日
