《12园林绿化设计合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《12园林绿化设计合同.docx（5页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、12园林绿化设计合同 和立东升集团常用合同范本 合同编号： 园林绿化设计合同 工程名称： 工程地点： 发包人： 承包人： 签约地点： 签订日期： 年 月 日 第 页 共 页 和立东升集团常用合同范本 园林绿化设计合同 发包人： 设计人： 根据中华人民共和国合同法及其它有关法律法规，双方就 景观绿化设计事宜协商一致，订立本合同，供双方共同遵守。 1.发包人委托设计人对 园林绿化进行 设计。 2.设计内容： 等。 3.设计范围： 4.设计时间： 4.1 设计人接到发包人的设计通知后，双方在 工作日内举行方案意向讨论会，双方以书面形式订立设计意向，作为设计人设计师设计依据； 4.2 设计人应在双方订
2、立设计意向之日起 个工作日内，向发 包人提交设计方案； 4.3 经发包人审核和双方协商确定方案后，区域一的深化图于 年月日提交发包人，区域二的深化图于年月日提交发包人； 4.4 施工图于双方确定深化方案日起 个工作日内完成并提交给第 页 共 页 和立东升集团常用合同范本 发包人； 4.5 发包人收到施工图之日起 个工作日内提出反馈意见，设计人在双方商定的期限内进行调整，调整后的方案为最终施工图。 5.合同价款： 5.1 设计费为元/平方米，设计园林绿化面积约为 平方米，景观小品 处，计 元。暂定设计价款为人民币大写：元整，设计项目完成后，按实际设计的环境绿化面积计算设计价款。 5.2 如本工程
3、的施工由设计人承包，则设计人免收设计费；如不由设计人承包该工程的施工，则按本合同5.1条支付设计费。 6.双方责任： 6.1 发包人责任： 6.1.1 及时向设计人提供区域环境、绿化方案及施工图设计所需的基础资料。 6.1.2 带领设计人参观、了解现场实际情况。 6.1.3 对设计人的方案进行评审，及时反馈发包人的评审意见及要求。 6.1.4 按时支付设计费。 6.1.5 。 6.2 设计人责任： 6.2.1按时、按质、按量向发包人提交有关资料、文件及图第 页 共 页 和立东升集团常用合同范本 纸，其中需提供： 6.2.1.1设计方案阶段： A 整体规划概念图； B 景观立面、剖面概念图； C
4、 局部景点图片； D A1幅面的环境绿化总平面图板一张。 6.2.1.2 施工图阶段： A 总平面图； B 绿化配置图； C 景观各节点详图； D 给排水施工图； E 电气施工图； F 背景音乐施工图。 6.2.2 负责进行施工图的技术交底。 6.2.3 施工阶段跟踪工作： 6.2.3.1 协助发包人解决现场景观施工技术性问题； 6.2.3.2 协助发包人控制整体效果。 6.2.4 设计人向发包人提供的方案图要直观、具有一定艺术效果，并附有设计说明。 7.付款方式： 7.1 设计人完成设计方案阶段并提交给发包人后，发包人向设计人支付暂定设计价款的 %。 第 页 共 页 和立东升集团常用合同范本
5、 7.2 设计人完成施工图阶段并提交给发包人后，发包人按设计人实际设计的面积计算设计价款，并一次性付清设计余款。 7.3 设计人需向发包人提供等额有效发票。 7.4 因设计人原因拖延设计时间，则每延误一天，按暂定设计价款的 %支付违约金。延误超过 天，设计人应向发包人支付暂定设计价款 %的赔偿金，发包人并有权解除合同。 8.其它条款： 8.1 双方在图纸会审后确定的施工方案为最终方案，工程施工过程中，非设计人原因而需作出设计变更的，双方应协商另行签订补充协议。 8.2 发包人委托设计人承担合同外的工作服务，另行支付费用。 8.3 本合同执行过程中发生争议时，双方应友好协商予以解决。经协商仍无法达成一致的，双方同意按以下第 种方式解决： 8.3.1 向 仲裁委员会提请仲裁； 8.3.2 依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。 8.4 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。 8.5 本协议经双方盖章签字后生效，双方履行合同规定的义务后， 本合同自行失效。本合同一式 份，甲方执 份，乙方执 份。 发包人： 设计人： 法定代表人： 法定代表人： 第 页 共 页 和立东升集团常用合同范本 委托代理人： 委托代理人： 住 所： 住 所： 联系人电话： 联系人电话： 年 月 日 年 月 日 第 页 共 页
