《自来水管安装合同模板.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《自来水管安装合同模板.doc（15页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、自来水管安装合同模板 合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。以下是为大家整理的自来水管安装合同，供大家参考学习。#自来水管安装合同1#甲方：乙方：依照中华人民共和国合同法相关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就本工程的有关事宜达成如下合同条款：第一条 工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程总造价：总造价中包括各种材料费、运费、试验费、加工安装费、税金等。乙方向甲方开具正规发票。4、工程内容：详见乙方提供的工程图纸及预算书(不含刷油、防腐、隔热保温及管道支架、顶管)。5、承包方式：包工、包
2、料。6、质量要求：符合国家、行业标准和合同约定、相关技术规范要求。7、合同工期工期：安装工期为 天，开工时间根据甲方书面通知进场施工，阴雨天顺延。第二条 双方责任和义务1、甲方责任和义务(1)向乙方提供设备、材料的存放地点;(2)协调施工现场不同施工单位的交叉作业的关系，及时处理有关问题，乙方负责本工程与市政、规划、城管等有关部门协调工作;(3)按合同约定向乙方支付工程款。(4)在乙方工程完工后，甲方组织人员对其工程质量进行验收。2、乙方责任和义务(1)施工过程中的用水，用电由甲方提供;(2)乙方按图纸施工，如有变更，必须有甲方书面签证，否则发生的一切费用均由乙方承担。(3)乙方必须对管理人员
3、及施工人员的安全施工由乙方承担;(4)工程竣工后，向甲方提供所有的工程验收资料;第三条 工期约定1、乙方在合同签订后，应严格按照确定的合同工期开展施工;2、因甲方原因而造成的停工，除工期按竣工的天数向后顺延外，甲方还应承担乙方由此造成的实际损失;3、如遇不可抗力因素，而造成乙方无法施工的，可经双方协调并通过书面形式确定顺延工程期限。工期予以顺延。第四条 工程质量及保修约定1、本工程施工工艺、原材料及施工质量，乙方保证符合国家、行业标准和合同约定、相关技术规范要求;2、验收后如因乙方原因造成返工的，乙方承担返工费用和义务。3、本工程保修期为壹年。第五条 付款方式合同签订三日内付工程款总价 ，工程
4、安装完成总工程量的80%时付总价款一次性。第六条 合同履约保证1、本合同自双方签订之日起，甲乙双方须本着诚信的态度如实履行本合同。如因甲方资金不到位，乙方有权停止施工，延误工期由甲方负责。2、本工程在合同签订后须在一年内施工完成。如未全部完工，对剩余工程量，依据当时市场价格重新计划，价格上浮在5%以内不予调整，超过5%按实调整计价。第七条 争议的解决办法1、本合同履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商调解的办法解决;2、甲乙双方协商或调解不成时，应向工程项目所在地的人民法院起诉。第八条 其他1、本合同甲方委托 ;乙方委托 为项目责任人，电话： 。双方项目责任人对本工
5、程现场问题的处理，具有法律效应;2、本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，并与本合同具有同等效力;3、本合同其他未言明事项，一律按中华人民共和国合同法规定执行;4、本合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字盖章后生效，至合同工程竣工验收，保修期满后自然失效。5、双方确认的工程预(决)算表是本合同的有效组成部分。6、本合同一式贰份，双方各执壹份，并严格执行。甲方(盖章)签字甲方 电话： 开户行： 行账号： 全称： 年 月 日#自来水管安装合同2#甲方：乙方：工程拟在近期开工。为配合工程需对施工区域内的供水管线临时迁移，施工完毕后按规定划位置回迁。甲方委托乙方承担给水管道改管及移装项目的实施，依
6、照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本管道工程安装施工事项经协商一致，订立本施工合同。经甲、乙双方协商一致，订立本协议。一、 工程地点范围：二、 工程内容： 给水管道改管及移装施工方案及项目预算所涉及的全部内容。三、 材料供应本安装工程所需的原材料，由乙方按工程预算表所列供应。 乙方所提供的安装材料须符合国家标准。四、 费用及结算方式：根据乙方报送的工程预算，经双方协商本工程造价暂定为人民币(大写)： 元整。工程价款按审定的预算价款一次性包干。五、 工程期限合同工期：依据国家颁布的工期定额，商定本合同工程开工、竣工日
7、期。双方约定自_年_月_日至_年_月_日竣工。六、 付款方式：本工程全部费用按甲方审定的预算价款一次性付直接支付给乙方。七、 组成合同的文件组成本合同的文件包括：图纸、工程材料表、预(概)算书、双方有关工程的洽谈、简单变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。八、 双方权利、义务甲方：(1)、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;(2)、负责按照本给水管道改管及移装工程要求提供相关的市政工程技术资料;(3)、负责提供给水管道改管及移装水表工程的施工场地;(4)、负责施工现场市政主体施工单位、给水管道改管及移装工程施工单位的协调工作;(5)、其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司
8、行为授权签订和履行本协议;(6)、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务.乙方：(1)、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;(2)、负责按照政府及专业管理的有关规定办理给水管道改管及移装工程施工的相关手续;(3)、负责在本协议约定的时限内完成给水管道改管及移装工程;(4)、工程质量符合国家规定，承担工程质量的全部责任;(5)、乙方应做好施工现场的安全生产管理工作，因乙方原因发生安全责任事故或管理不当造成的经济损失，由乙方依法承担全部责任;(6)、保证在施工过程中，本着安全第一的宗旨，如出现因乙方原因而发生的危及自身及他人的安全事故和工伤事故，乙方承担一切费用及责任;(7)、乙方应遵照市
9、政府的有关市政工程文明施工规定，做好施工现场的文明施工管理工作;(8)负责市政工程施工断面范围以外给水管道改管及移装工程施工涉及占道挖掘、破路的城管部门协调工作;(9)、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。九、违约责任(1)、甲方须按按合同支付各款项。若超过期限，甲方须支付_%的违约金。并且乙方有权进行终止系统操作。(2)、因乙方原因未按合同规定的工期交付使用的，须赔偿甲方已付款项_%的的罚款。(3)、因甲方原因致使工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。十、保密一方对因本次协议而获知的另一方的商
10、业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。十一、补充与变更本协议可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与协议具有相同法律效力。十二、不可抗力任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。十三、争议的解决本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院
11、提起诉讼。十四、其它(一)本协议自双方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。(二)合同一式二份，甲方、乙方各执一份，具有同等法律效力。甲方： 乙方：法定代表人： 法定代表人：签约代表人：经办人：签约代表人： 单位帐号： 联系电话： 签订日期：#自来水管安装合同3#甲方：乙方：为配合工程需对施工区域内的供水管线临时迁移及安装。甲方委托乙方承担给水管道改管及移装项目的实施，依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本管道工程安装施工事项经协商一致，订立本施工合同。经甲、乙双方协商一致，订立本协议。一、
12、 工程地点范围： 宣恩县珠山镇民族路41号二、 工程内容： 给水管道改管及移装施工方案及项目预算所涉及的全部内容。三、 材料供应本安装工程所需的原材料，由乙方按工程预算表所列供应。乙方所提供的安装材料须符合国家标准。四、 费用及结算方式：根据乙方报送的工程预算，经双方协商本工程造价定为人民币(大写)： 。工程价款按预算价款一次性包干。五、 工程期限合同工期：依据国家颁布的工期定额，商定本合同工程开工、竣工日期。双方约定自 年 月 日至 年 月 日竣工。六、 付款方式：本工程全部费用按预算价款一次性付直接支付给乙方。七、 双方权利、义务甲方：(1)、负责提供给水管道改管及移装水表工程的施工场地;
13、(2)、负责施工现场市政主体施工单位、给水管道改管及移装工程施工单位的协调工作;(3)、其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议;(4)、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务.乙方：(1)、负责按照政府及专业管理的有关规定办理给水管道改管及移装工程施工的相关手续;(2)、负责在本协议约定的时限内完成给水管道改管及移装工程;(3)、工程质量符合国家规定，承担工程质量的全部责任;(4)、乙方应做好施工现场的安全生产管理工作，因乙方原因发生安全责任事故或管理不当造成的经济损失，由乙方依法承担全部责任;(5)、保证在施工过程中，本着安全第一的宗旨，如出现因乙方原因
14、而发生的危及自身及他人的安全事故和工伤事故，乙方承担一切费用及责任;(6)、乙方应遵照市政府的有关市政工程文明施工规定，做好施工现场的文明施工管理工作;(7)负责市政工程施工断面范围以外给水管道改管及移装工程施工涉及占道挖掘、破路的城管部门协调工作;(8)、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。八、违约责任(1)、甲方须按按合同支付各款项。若超过期限，甲方须支付_%的违约金。并且乙方有权进行终止系统操作。(2)、因乙方原因未按合同规定的工期交付使用的，须赔偿甲方已付款项_%的的罚款。(3)、因甲方原因致使工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、
15、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。九、补充与变更本协议可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与协议具有相同法律效力。十、不可抗力任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。十一、争议的解决本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。十二、其它(一)本协议自双方的法定代表人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。(二)合同一式二份，甲方、乙方各执一份，具有同等法律效力。甲方： 乙方：法定代表人：签订日期：法定代表人： 签订日期：安装合同模板（文库搜索） 最新安装工人劳动合同模板 实用的设计施工合同模板下载 标准版家具购销合同模板下载 最新广告招牌制作合同模板下载 简易电梯保养服务合同模板下载 施工方案范文5篇 中级职称专业技术工作总结模板5篇 2020施工员专业技术个人工作总结范文5篇最新
