《土方工程施工承包合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《土方工程施工承包合同.docx（4页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、土方工程施工承包合同土方工程施工承包合同 甲方：茂名市电白建筑总公司 乙方： 根据中华人民共和国合同法、建筑工程承包合同条例及其他有关法律、法规的规定，经甲、乙双方友好协商，甲方同意将时代山湖海三期一标段项目土方工程分包给乙方施工，为明确双方责任、权益及义务，保证工程施工顺利进行，结合本工程的特点，特签定以下合同，双方共同遵守执行。 一、 工程名称：时代山湖海三期一标段项目。 二、 工程地点名称：珠海市金湾区机场东路。 三、 工程承包范围：包括挖机、推土机、车辆等，基坑以及地梁、承台土方开挖边坡和修复，基坑吊桩，包括施工道路的平整修理，推土场地的推土、机械挖土、土方外运以及弃土到远离现场的开发
2、商指定地点来堆土和推土等一切相关内容，负责施工现场和道路安全及规划红线外路面道路清理等一切费用。具体工作内容及施工范围详见开发商确认的图纸、联系函和甲方的开挖方案等内容。 四、 承包方式：采取包工、包机械、包工期、包质量、包安全、包文明施工等大包干方式承包，独立核算、自负盈亏。 五、 结算方式： 第 1 页 共 4 页 1、 本工程所有土方挖运单价为一次性综合大包干单价9.5元/立方米，上述包干单价含人工费、机械费、规费、管理费、保险、风险等乙方承包范围内的及*或地方征收相关工作的一切费用，不因油价上涨、地质条件差异等各种原因而调整单价。基坑边等回填土用120型挖机按1100元台班计。其它租用
3、200型挖土机按1600元/台班，考虑到塔楼桩间较密，补给乙方挖土机误工费8000元。 2、 所有工程量按双方在开挖前现场测量确认平均标高，按图纸要求实挖深度，包括放坡、工作面在内计算实际土方量。 六、 付款方式 地下室全部完成后，开发商付第一次款给甲方，甲方付给乙方总款的80%，开发商付第二次款给甲方，甲方付给乙方总款的20%。 七、 甲方责任： 1、负责与开发商沟通业务往来，协调总分包合同条款的执行，设计图纸会审，交底和施工技术措施、方案的审定工作以及组织竣工的交验工作、提供有关施工图纸的技术资料。 2、提供挖土所需的设计标高图。 3、负责进度的安排、协调、控制，施工由甲方派人亲自指挥。
4、八、 乙方责任 1、乙方必须具备在本市施工的一切合法手续和有效证件。 第 2 页 共 4 页 2、根据甲方提供的图纸，按甲方的要求挖土至指定标高。 3、包工期，如乙方不能满足甲方进度，开发商对甲方罚款，甲方有权对乙方双倍罚款，且甲方有权从其他地方租车和挖机，从乙方的工程款扣除。 4、包司机、包机械及其配件、燃油等一切相关材料。 5、提供各工种司机的上岗证，甲方有权要求乙方更换不合格的挖机司机，乙方不能以任何理由拒绝，否则甲方将视情况给予乙方经济处罚。 6、包安全，按有关规定为自身施工人员购买必要的保险，在任何地方、任何情况下如发生人身伤亡等事故，由乙方自行负责并承担相应的费用，对甲方的声誉和经
5、营开拓造成损害的，甲方将视情节和影响对乙方予以严厉处罚。 7、负责机械地点保养、保管、维护，杜绝环境污染。 8、在不影响甲方正常施工的情况下，在征得甲方同意后，乙方可以将机械调出。 9、乙方因资金不足或其他原因造成停工，甲方有权在外面另请挖机、推土机、车辆，所产生费用从乙方的工程款扣除。 10、乙方须提供满足施工要求需要的挖土机、自卸机，可以挖的大面积桩间土、地梁、承台坑、边坡和修复均由挖机挖，必须服从现场的指挥，不得胡乱施工，保护好已施工完的桩，不得损坏。 11、乙方离开施工红线外后出现的人员、车辆的文明、安全问题由乙方负责。 第 3 页 共 4 页 12、承包方进入施工现场所有的施工机械车
6、辆必须符合中华人民共和国法律法规，违反造成的一切后果由乙方承担。 九、施工方法：根据甲方施工方案分层开挖，第一层挖土深度1.5米，第二层挖到图纸尺寸，从北端开挖，工期为20天或按甲方现场管理人员要求按实际时间完成，如中途私自停工，按实际完成量40%核算，甲方有权另找队伍施工，乙方必须结算后十小时内清出施工现场。 十、其他 1、如遇下雨天等特殊情况导致工期延误，工期延误的时间必须由现场的工长和项目经理签字后方可生效。 2、执行中若出现双方不可预见的原因导致合同的重大偏差以及未尽事宜，在不违反甲方与承包方、甲方与乙方签定的工程合同的前提下，本着实事求是的友好合作的精神协商解决。签署的书面纪要作为本合同的补充，具有同等法律效力。所有争议不能作为乙方停工、闹事的理由，有争议出现后双方不能取得一致的协商意见，双方有权向市人民法院提起诉讼。 3、挖到最后一层土，如需要钢板铺路或修路的工作由甲方负责。 十一、本合同自甲、乙双方签字盖章后生效，工程完工办理竣工结算，工程款支付完毕后自动终止。本合同一式四份，甲乙双方各执两份。 甲方单位： 乙方单位： 甲方代表： 乙方代表： 联系电话： 联系电话： 签订日期： 签订日期： 第 4 页 共 4 页
