《土石方工程施工正式合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《土石方工程施工正式合同.docx（6页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、土石方工程施工正式合同土石方工程施工合同 发包方：湖南省湘合作循环工业基地有限公司 承包方： 根据中华人民共和国合同法和建筑法相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。 第一条 工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 工程范围： 一期工程为商业土石方工程，本合同土石方工程量暂按 立方米计算，验槽合格后，以甲方、乙方、监理、造价咨询公司四方实际测量所得工程量为准，具体确定方法施行少数服从多数原则。 第二条 工作内容 2.1 零星工程：甲方项目场内开掘道口，协助现场施工、临时设施
2、搭建、场地回填土、的使用挖掘、运土机械作业的项目。 2.2 工程基坑的土石方开挖、外运，岩石层的静力爆破。 2.3 积极配合甲方现场的各期施工工作，包括乙方份外工作，比如临时挖、移、吊、平整，意外应急和护坡抢险等。 2.4 施工过程要减少对周围环境道路的影响，从车上掉下来的土方造成的路面污染由乙方处理，由于工地泥泞原因造成的路面污染由甲方处理。 第三条 合同工期 3.1 经双方协商确定，工程期为 日，暂定自 年_ 月 _日起至 年_月 _日，具体开工时间由甲方下达开工令明确。 3.2 若施工过程中发生不可抗力情形，或者甲方要求乙方暂定工作，工期相应顺延。 第四条 工程质量 4.1 乙方根据甲方
3、现场指定的施工区域、坐标、标高、非挖土区域范围、层段、施工出入口位置、场内卸土地点、工期时间等要求，首先制定具有针对性的施工组织方案，交由建设单位进行审批，合同签订后三日内，必须组织足够的机械、人员进场，展开施工。 4.2 施工层面的标高，开挖、预留土体平整度，阶梯度等要满足施工验收规范、施工1 安全及*相关文件、护坡方案等相关的施工要求，适当安排抢工、缓工、暂停工等施工节奏。乙方不得按自己意愿随意施工，否则乙方除须在要求的时间内进行返工，赔偿由此给工程有关方造成的损失外，还要向甲方支付涉及工程总价的30%的违约金。 第五条 工程价格及支付方式 5.1一期工程土石方挖运综合单价为 元/立方；一
4、期工程土石方挖运工程总造价暂定为人民币 万元，。 5.2 场内若需要回填一般土，按 元/立方计算，若需要回填种植土，按 元/立方计算，最终所须费用，按照实收土方数量计算，以甲方、乙方、监理、造价咨询公司四方共同确认，具体确定方法施行少数服从多数原则。 5.3 上述综合单价为包干价，包含本合同所有工作内容，包含了人工、机械、管理、协调、税费等一切费用，除通过该单价计算的价格外，甲方无需再向乙方支付任何费用。 5.4 上述综合单价为固定价格，不随施工时间、施工次数、施工分层分段、所遇到土石方的类别、施工深度、施工天气、道路状况等任何因素而改变。 5.5 土石方工程量的确认：现场正式开挖前，甲方、乙
5、方、监理、造价咨询公司四方共同对现场地形标高进行测量、签证，保存基础数据；工程开挖结束，经甲方、乙方、监理、造价咨询公司四方验收合格后，四方代表共同对现场地形标高进行测量、签证，计算出总挖运土方量，进行签证确认，最终确认的数据为最终结算的依据。 5.6 支付方式：基槽验收合格后10个工作日内付至完成工程总价的75%；待基础回填完成后20个工作日内付清余款。 5.7 工程款的支付前，须基槽验收合格，提供正规发票，否则，甲方可暂时拒绝支付，由此引起的责任由乙方承担。 第六条 双方的权利和义务 6.1.甲方责任 6.1.1 甲方负责提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施资料；如因甲方提供的上述图纸
6、、资料不及时或与实不符，造成延期开工或暂时停工的，工期可以顺延。 6.1.2 甲方代表、监理公司和甲方委托的施工技术人员负责进行技术交底、质量监督、检查纠正，办理有关施工签证、初始地形标高测量、竣工地形标高测量、工程量计算审核、质量验收手续，解决现场具体问题。 6.1.3 工程竣工后，经乙方请求验收，甲方应在3日内组织有关人员进行验收。 2 6.1.4 按合同规定及时支付工程款。 6.2 乙方责任 6.2.1 乙方必须服从甲方工地代表的统一指挥，严格按照监理及总包单位的现场管理进行施工，全力配合总包单位和降水、护坡桩基施工等工程施工相关单位的工作。 6.2.2乙方应制定安全措施，加强对现场施工
7、人员的安全教育，杜绝重大安全事故的发生，如发生事故由乙方承担一切责任，并承担由此给甲方及其他施工单位造成的一切损失。 6.2.3乙方应合理组织施工和机械车辆调配，在施工前应向甲方提交施工计划和施工方案，获得甲方许可后方可施行。 6.2.4乙方应保证整个工期施工的及时性，经常与甲方现场联系沟通，无论是挖运，还是回填都要提前有所准备，特别是在排土场、回填土场方面。 6.2.5 负责地方关系及与交通、城管执法、环卫等所有执法部门的关系协调及手续办理工作，并承担相关费用。 6.2.6 承包人必须具备相应资质，自行完成本合同工程，不得转包。 6.2.7 承包人应按照长沙市有关规定进行安全施工，并承担相应
8、的费用。 第七条 合同的变更和解除 7.1 出现下列情形，甲方有权单方面解除合同： 7.1.1 乙方负责处理因本工程施工内容引起的与外界的争议、纠纷等事件，若乙方未能及时解决相关事宜，有可能造成工程延期或给甲方带来损害的。 7.1.2 乙方出现较严重的违约现象或发现乙方没有能力履行合同时。 7.1.3 乙方拒不配合总包单位和降水、护坡桩基施工等施工工程单位的相关工作。 甲方解除合同后，扣除因乙方原因造成的损失、支出等费用后，结算乙方已经完成的工程量，及时结清费用。 7.2 除上述情形外，甲方可随时解除本合同，但甲方应提前3天以书面形式通知乙方，并应及时确定合同量，结清费用。 第八条 违约责任
9、8.1 甲方应按本合同约定及时支付工程款，若有逾期，甲方应向乙方支付违约金，违约金数额为应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息。 8.2 因非甲方原因、不可抗力原因，乙方未按期完成工程内容，每逾期一日，乙方应向甲方支付本工程总金额千分之五的违约金；逾期超过10日，甲方有权单方面解除合同。 8.3 乙方完成的工程质量若出现问题，甲方可视情况要求乙方返工，承担损害赔偿责任，3 若因此造成工程延期，还应承担工程延期责任。 8.4 甲方有权在工程结算时，扣除因乙方原因所应由乙方承担的费用、违约金。 8.5 承包人在合同签订后，接到发包人的开工通知3天内进场并开工，如延时进场开工，每延迟1天扣罚金为工程
10、总价款的千分之一，延迟进场10天，发包人有权另外选择承包商。 第九条 争议解决方式 9.1 本合同未尽事宜及相关有争议事宜，参考国家建设工程合同中的“通用条款”执行，双方也可友好协商解决，协商解决不成，任何一方可向 仲裁委员会申请仲裁，双方也可不经协商直接向 仲裁委员申请仲裁。 9.2 发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：甲方明确要求乙方停止施工或者乙方明确提出解除合同；调解要求停止施工，且为双方接受；法院要求停止施工；停止施工后，双方应妥善处理现场，防止损失发生，并有利于项目的下一步施工。 第十条 其他 10.1 本合同一式四份，甲方二份，乙方一份，送交有关部门备案一份。 10.2 本合同自双方盖章后生效。 甲方： 乙方： 签字代表： 签字代表： 住所： 住所： 电话： 电话： 盖章日期： 年 月 日 4
