《基建合同范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《基建合同范本.docx（7页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、基建合同范本 发包人： 承包人： 建设工程施工合同 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：_ 工程地点：_ 工程内容：_ 二、工程承包范围： 三、合同工期： 开工日期：_年 _月_ 日 竣工日期：_年_月 _日 合同工期总日历天数_ _天 四、质量标准 工程质量标准：_符合国家现行相关质量标准 _ 五、承包方式： 1. 按施工图预算包干或投标大包干，即包工、包料、包工期、包质量。 2.按国家规定缴纳的承包工程收入营业税和城市维护建设税，已包含在本合同承包
2、金额 内，由乙方支付。 六、合同价款及付款方式 工程总价共计人民币_元整(大写:_ ) 按发包方内部规定预决算要求进行计价。 本工程总价按发包方签发的施工任务单中的工程量核算。 七、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 1、本合同协议书 2、施工图纸 3、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或扫描件、传真等视为本合同的组成部分。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期_年内承担工程质量保修责任，在此期间内出现的质量问题，由承包人无偿修理. 九、如遇下列情况者，经甲方代表签证后，工期按实际相应顺延： 1甲方不能按合同规定在开工前五个工作日内交出施工场地，或障碍物和施工用水
3、、电源未接通； 2.因遇人力不可抗拒的自然灾害造成停工者； 3因停水停电或因电力，水压不能满足施工需要，影响达连续六小时以上者； 十、材料、设备供应 1. 工程全部所需材料、成品、半成品及设备由_方自行采购供应至_方施工工地现场。 2.钢材、水泥、木材由甲方协助解决，属有价供料，供应价由双方商定，与承包金额无关。 3.双方供应的材料、成品、半成品应附有原出厂证明，否则应进行试验，试验费由供料的一方负责，对已有出厂证明的材料，如一方持有异议时，应进行复验，如复验合格，其复验费由持有异议的一方负责，否则由供应方负担。 十二、双方责任 甲方责任： 1负责办理施工报建手续，领取建筑许可证及施工许可证；
4、 2开工前三十天做好建筑红线图以外的“三通”和红线以内的场地平整，提供水、电源的联结点应在红线图以内距离建筑物不大于30-50米，市政管网工程为_米。并能满足施工需要； 3提供工程地质报告书两套，道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和座标控制点； 4于合同签订后三日内向乙方提供施工图_套，桩基工程质量证明书两份； 5由于生产和使用的需要，甲方变更设计时，应提前十五天通知乙方； 乙方责任： 1施工界区内临时设施，临时道路、水、电、管线的修建安装； 2编制施工组织设计或施工方案，施工总进度计划、设备、材料、成品、半成品进场计划，并送甲方留底存档； 3每月25日后四天内向甲方送月度施工计划和完成工
5、程月报，如不按时报送，甲方不予支付工程进度款； 4按施工图纸、施工总说明、图纸交底会审纪要，设计变更通知单和国家现行的施工及技术验收规范进行施工，作好自检工作，确保工程质量，确保合同工期； 5按施工安全规范的规定和采取预防事故的措施、确保施工安全和第三者的安全； 6做好施工原始记录、隐蔽工程记录，汇集施工技术资料作交工文件附件移交甲方； 7做好施工组织、管理、维持现场清洁，道路畅通。器材的堆放整齐，并及时清除垃圾和不用的临时设施； 8做好对分包单位的管理，抓好分包单位的工程质量和工程进度； 9在交工后_保修期内，发现有施工质量问题，负责免费返修。 10凡施工中发生的一切安全事故，均由乙方负责，
6、并立即书面报告甲方主管单位备案； 11工程竣工后做到工完场清； 12在施工中，由乙方本身原因造成的停工、返工、材料、物件的倒运、机械二次进场等损失，应由乙方自行负担。 13乙方无正当理由工期拖延的，每逾期一天，需向甲方支付_分之_违约金。 十三、工程质量检查验收 1施工中乙方根据甲方要求，应随时提供关于工程质量的技术资料，如材料、设备出厂合格证、试验报告等的影印件，材料代用必须经过设计院和甲方审核同意并签证； 2乙方必须健全质量检查制度，做好自检记录，由乙方原因造成的损失，均由乙方自行承担； 3凡隐蔽工程，经乙方自检后，应分批填制确切的隐蔽记录，凭表通知甲方检查，甲方接通知后，当天组织质检，经
7、检查合格并符合设计要求，双方签字后方能进行下一个工序的施工。如果甲方接通知后一个工作日内仍未到现场验收，则乙方自检后确认合格，即可隐蔽，甲方代表事后必须补签手续； 4如确需对已经隐蔽的工程进行复查时，其复查结果不符合设计或质量不合格者，复查费由乙方承担，若复查结果符合设计要求，质量合格者，复查费由甲方承担，如因此而造成工期损失，由责任方负责； 5施工质量不符合设计要求，质量不合格者，要停工或罚款，返工的费用由乙方负担，停工工期不予延长； 6质量等级的评定应执行青岛建筑安装工程质量等级评定试行办法。 十四、施工图纸修改 1施工图的修改变更须甲方代表签证方才有效，若未经过甲方代表签字同意乙方自行修
8、改，甲方有权不予认可； 2修改部分的工程费用按发生时青岛市执行的材料预算价格、预算定额、取费文件规定计算。由乙方编制，甲方核实后，报由相关部门审查，确定增减造价； 3若修改属工程材料费用、施工质量问题等的乙方原因，则修改后费用的增减由乙方承担，工期损失不予顺延； 4施工中发现设计有问题，或严重不合理的，乙方应以书面通知甲方，由甲方在十个工作日商定，提出修改或变更设计文件，甲、乙双方办理签证手续后，方可继续施工，影响工程进度的，工期应顺延； 5施工中如设计变更超出原设计标准或规模时，须经原批准单位审批同意，甲、乙双方办理签证手续后方可施工，在设计变更尚未批准前，任何一方不能强行施工，因此影响工程
9、进度的、工期应顺延； 6已开工工程若中途停建、缓建，甲、乙双方对在建工程应商定做到合理部位、同时，赔偿施工单位由此造成的停工、窝工、倒运、人员和机械设备调迁、材料等实际损失。 十五、工程款支付 1合同生效后五日内，甲方先付不少于本合同承包总金额的_%预付款，计_万元； 2甲方按核实的工程进度，于收到工程月报五日内支付工程进度款； 3工程款支付达工程总造价的_%时，不再按进度付款，而在办完交工验收后一个月内支付4%的款，留_%的款待保修期满后支付给乙方； 4在验收过程中，如有不合格项目，应当在双方验收时商定的时间内，由乙方予以修改，逾期超过一天按合同总价款的_分之_罚款。 十六、工程验收 1乙方
10、在竣工前十五天内，书面通知甲方作预验收检查，甲方应及时配合； 2工程竣工时，乙方向甲方提交全部施工原始资料，竣工图及报告两套，甲方应及时组织验收； 3经验收检查工程有较大的翻修者，则以翻修合格后的日期为竣工日期； 4乙方的生产、生活临时设施，也应在竣工报告提交日期起15天内全部撤离，并工完场清，如工完不清场，则收取地租费每日_元/m2在余留工程款中扣回。 十七、其它 不论新、改、扩建工程，乙方在易燃易爆、动力设备、高压线路、管道、密封或防震车间附近，以及临街交通要道，人行道旁施工时，必须采取严格的防护措施。若施工单位防护不力而发生安全事故，由施工单位承担事故责任和因此而造成的一切经济损失； 由于不可抗力的原因造成的经济损失，由甲、乙双方协商解决； 甲、乙双方合同签定的工程，乙方不得转包第三方，需分包时，必须经甲方书面同意； 由乙方分包给第三者时，则应由乙方负责统一管理，安排场地，临时水、电接点，质量检查验收及各方的协作配合。影响甲方工期时，由乙方负责。 十八、 本合同未尽事宜，经双方协商同意签订补充协议，协商不成双方均可向合同签订地所在的人民法院进行起诉。 十九、 本合同一式_份其中甲方执_份，乙方执_份，与本合同相关的传真件、扫描件等均属于本合同附件，具有同等效力。 附：施工图纸_份。 甲方：_ 乙方：_ 代表：_ 代表：_
