《简易桩基工程施工合同范本.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《简易桩基工程施工合同范本.doc（25页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、简易桩基工程施工合同范本 桩基施工是一种加强桩承台承载力的工艺,桩基施工质量的好坏直接关系着整个建筑工程的质量,所以必须严格按照施工标准进行桩基的施工,那么对于桩基工程施工合同你是怎样理解的?以下是为大家整理的简易桩基工程施工合同范本，供大家参考学习。#桩基工程施工合同1#甲方：乙方：依照中华人民共和国合同法、建筑法、建筑安装工程承包合同条例以及和国家工商行政管理局、建设部颁发的建设工程施工合同(GF910201)，结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商达成如下协议：第一条 工程概况1、工程名称：白集高速公路第一合同段2、工程地点：内蒙古自治区集宁境内3、工程内容：钻孔桩工程4、承包范围：霸王河
2、大桥26#、27#桩基钻孔施工5、工 期：自开工之日起至20_年6月5日。本工程按工序单价承包，如果实施中乙方的施工质量、安全、进度、环保等不能令甲方满意，甲方有权单方终止合同，此时，合同条款自行失效。6、质量等级：工程一次验收合格率100%，优良率90%以上，创国家优质工程。7、结算方法：按完成质量合格的工程项目数量和相对应的合同工序单价进行结算。第二条 承包单价及方式1、承包单价：2600元/米承包单价包括：钻孔、护筒制作及安装、泥浆外运、下钢筋笼、混凝土灌注、桩头破除等全部工作内容。2、承包方式：承包单价一次性包死，本单价在任何情况下不作调整。第三条 甲方责任1、甲方负责乙方四台钻机的进
3、场调遣费：￥10000(人民币大写：壹万元整)。2、协助乙方做好上场准备工作，乙方钻机全部就位后，每开钻一台机械甲方支付￥10000元(人民币大写：壹万元整)作为乙方的工程预付款。3、甲方负责将施工用电接至施工现场;乙方用电按0.45元/kwh在每次计量支付中扣除。4、确定水准点与坐标控制点位置，进行控制测量。5、及时组织施工设计图的会审及技术交底。6、对工程进度、质量、安全、环保等进行监控、检查，负责对隐蔽工程的检查与验收。7、负责实施性施工组织设计、施工方案的制定，施工技术指导。8、负责根据工序承包单价对满足质量要求的工程及时验工计价，拨付工程款和办理竣工结算。9、负责与业主、监理、设计、
4、呼铁局等单位的联系和协调工作。10、负责组织工程的竣工验收和交付。11、负责将钢筋笼、成品混凝土等材料供应至施工现场，负责混凝土灌注时吊车费用。第四条 乙方责任1、负责生产及生活区的场地平整、区内用水、用电、道路等小临设施的修建、使用与维护管理，维护，费用自负。修建地点、标准须报甲方审批。2、按承诺上满足施工要求的钻机四台，并服从甲方管理及安排。3、严格按照铁路既有线施工规范及要求进行施工。4、劳务人员应办理人身保险，并支付保险费用。5、协助甲方搞好日常施工测量，并保护现场桩厥。6、严格按施工图纸、设计要求、技术交底及施工作业指导书进行施工，凡因违规操作及不服从甲方质量管理所造成的损失自行负责
5、。7、严格按规定的操作规程组织施工，建立严格的安全制度，并配备一名专职安全员，负责主抓安全工作。乙方承担施工期间所发生安全伤亡事故的全部责任(含连带责任)，并接受甲方有关规定进行处理，直至自负法律责任。8、负责施工的单元，必须有一名合格领工员兼质检员对其工作全面进行管理;如乙方无此人员，则甲方有权委派，其工资奖金每月不得少于2500元，由甲方直接从乙方工程款中支付。9、加强对劳务人员的教育和管理，如出现任何违法乱纪或刑事案件后果自负，甲方不承担任何责任。10、配合甲方的计量支付、质量、安全、进度、现场管理及技术资料收集等工作。11、严格现场管理，按甲方要求做好文明施工。及时对施工现场进行清理和
6、环境保护。接受地方环保组织的监督检查。达不到要求，接受甲方处理。12、根据施工组织安排和工期要求，如甲方需要对施工任务进行调整，乙方无条件地服从。13、不得拖欠工人工资，如有拖欠，甲方有权从乙方的工程款中扣除，代为支付。14、负责合同条款中乙方应负的其他责任。第五条 工程质量1、本合同工程质量应达到：一次验收合格率100%，优良率90% 以上，创国家优质工程。2、乙方必须严格按照施工图纸、技术交底、甲方的创优规划标准、施工技术规范施工，并接受甲方人员的监控。3、乙方应按甲方贯标要求，及时准确地报送有关资料，完成与此有关的工作。4、乙方在在施工中发生质量事故时，应及时书面报告甲方工程管理部门，并
7、接受甲方的处理，其责任和费用由乙方承担。5、质量的奖惩执行甲方制订的工程质量奖惩办法。6、甲方对工程质量实行一票否决权，工程质量达不到标准的一律不予计价。因质量不合格而发生返工费用及造成的工期延误均有乙方负责。返工后仍达不到工程质量验收标准的则由乙方承担违约责任。第六条 劳务管理劳务的提供与管理：乙方应提供与其承担工程项目相适应的各类专业施工人员，特殊工种应持有效证件上岗。上场人员应满足工程施工进度需要。乙方应负责劳务的日常管理和工作技能培训，加强组织纪律教育，防止违法乱纪和刑事案件发生，劳务人员的工资发放实行工效挂钩。第七条 计量与支付1、已完工程量的计量由甲方负责，乙方对甲方计量的工程量如
8、有异议，由双方现场核实确定，并需由甲方项目部总工、现场技术人员、计量人员和乙方负责人共同签证认可。如业主的上级主管部门在项目审计中因工程量的计量依据不足进行扣款时，甲方对乙方的计量支付也相应进行扣款。2、对设计变更和洽商的费用计量支付或结算应以业主最终批复并经甲方认可的数量为准，在此之前一切计量支付均视为临时措施，不代表甲方已接受认可，不作为双方最终结算的依据。3、工程款的支付(1)工程进度款支付严格以甲方对乙方批复的计量支付资料为依据，在上级支付进度款到位后及时向乙方支付;(2)乙方同意甲方在每次计量支付时扣留工程款的10%作为质量保证金，业主初验合格后返还5%，整个合同工程竣工后缺陷责任期
9、满，若无质量问题，无息返还剩余的5%，若在缺陷责任期内发生维修，其费用从质量保证金中支出;(3)甲方按计量支付批复金额的90%(扣除电费及其他代付费用后)，向乙方分期拔付。如甲方拨付工程款后，乙方不按计划支付应付的人工费、材料费，而从中截留，甲方一经核实，有权督促乙方支付，如不执行，暂停下期工程款的拨付;第八条、违约责任及工期奖罚1、由于业主的原因造成工程下马、停建、缓建、工程款不到位等，应当免除甲方责任，不得以任何理由起诉甲方。2、由于乙方原因出现停工行为，一次罚款壹万元。3、乙方成孔施工，总体工期每提前一天奖励1000元，每滞后一天罚款1000元。4、由于本工程工期的特殊性，当工期无法满足
10、业主要求时，乙方必须无条件按业主及甲方要求增加施工机械及人员。第九条 终止合同的条件乙方在执行合同中有下列情况之一者，甲方有权单方终止合同，并不负任何经济和法律责任，乙方还应承担甲方重新调整队伍发生的调遣费和赶工期的措施费，并按甲方要求时间无条件撤离施工现场。1、乙方在施工中不按施工图纸和技术规范进行施工，出现偷工减料，影响工程质量，经两次下令整改不执行的，或出现较大质量事故的。2、乙方上场人员、设备满足不了施工需要、或管理混乱造成工期滞后，影响总体工期时，经两次督促无改进的。3、安全防范措施不严，造成等级以上安全事故的。4、乙方在施工中将工程转包他人，或工程第一负责人长期不在施工现场的。5、
11、劳务人员法制观念单簿，纪律涣散、打架斗殴情节严重的。6、合同中规定的其他终止合同的条款。第十条 工程验收1、工程验收时，乙方应提供经甲方签认的隐蔽工程检查记录，及时交回所有的设计资料。2、工程验收合格后，乙方对所施工的工程按规定负责保修。第十一条 合同争端甲、乙双方同意，如在合同执行过程中发生合同争端，在双方不能自行调解时，提交甲方企业所在地(即北京市怀柔区)仲裁委员会仲裁，或提交甲方企业所在地北京市怀柔区法院判决。第十二条 本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日#桩基工程施工合同2#工程发包方：(
12、甲方)工程承包方：(乙方)为保证 工程顺利施工，双方根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及相关法律、法规经协商达成以下协议条款：一、 工程概况工程名称：工程地点：工程内容：二、 工程承包范围承包范围：三、 合同工期1、工程施工日期 年 月 日机械进场。2、打试桩结束时间 月 日。3、正式施工全部工期为 天有效工作日，正式施工为 年 月 日，正式施工日期有提前或退后业主提前 天通知承包方。4、因雨天、停水、停电、设备变更、群众阻碍、地下障碍物及不可抗拒的自然因素影响则工期顺延。(发包签证为准)。5、试桩检测时间不包括在有效工作日内。四、质量标准1、工程质量标准：2、承包方施工的管桩必须
13、达到一、二类标准。不得出现三、四类桩。五、合同价款合同总价：施工费用约 元( 元)，管桩材料费用约 元( 元)，结束后按实调整。六、双方权利和义务(一)发包方的权利和义务1、施工现场三通一平(路通、水通、电通电源至施工现场100米内、施工现场平整)，由发包方在机械设备进场前3日内完成，并能满足桩机运输车辆正常通行，提供地下管网平面图并负责清理现场障碍物(便道位置由乙方指定，甲方负责实施)。2、负责在开工前3日提供施工图，场地地质勘探报告各二份，并组织图纸会审，形成书面纪要。3、负责协调建筑物主轴线的定位，确定现场水准点和坐标控制点。4、负责管桩的及时供应且运至桩机施工地点的30米范围内。5、有
14、权监管承包方施工过程中的一切生产活动，但不得强行干涉或违背可观规律去乱指挥，否则造成一切安全生产质量事故由发包方承担。6、有义务协调解决施工现场四邻关系。(二)承包方的权利和义务1、按照国家验收规范完成工程桩基设计图纸及相关变更内部内容。2、提交承包方有效的资质文件。3、做好开工前的各项准备工作，包括场内定位放线，设备进场并调试完毕做好施工人员的组成工作。4、编制施工组织设计，提交开工报告于开工前报业主或监理，经审批后方可正式开工。5、现场施工必须按照设计图纸、国家规范及安全操作规程，按章操作。6、应对施工人员进行安全教育后再上岗，做好文明施工，确保无安全质量事故。七、工程量确认1、工程量计算
15、办法：(1)桩长度计算方法：按设计图纸及相关设计变更有效桩长以延长米计算。(2)施工综合单价：PHC600(130)AB： 元米(3)材料单价：PHC600(130)AB： 元米2、工程桩检测合格，甲方在接到决算报告30天内，按图纸核定已完工程量。若发包人在收到承包人决算报告30天内未进行计量或以各种理由不计量，则从第31天起报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付依据。3、决算审核，承包人必须派专人配合，如无人配合审计，中途缺席超过2天，甲方直接审计或事务所审计，结果仍然有效。八、工程款的支付针对桩基工程的特殊性双方约定：1、施工至 付至工程量的 %。2、施工结束后付总价款的 %。3
16、、桩基检测结束后质量齐全已完工程量的 %。4、桩基工程资料提交主体封顶付至合同额的 %。5、材料费用款到发货，合同签订后付材料费用的20%。九、竣工验收1、桩基竣工验收由甲方组织。2、乙方负责提交三套完整的桩基技术资料在验收后15天内提交给发包方。3、工程未经验收若发包方自行上部施工，出现一切问题由发包方负责。十、违约、索赔和争议(一)违约1、发包人违约;1)发包人不按时支付工程款，导致施工无法进行时;2)发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款;3)发包人不履行合同义务或不按合同履行义务的其他情况，发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的直接经济损失，顺延的工期，并支付违约金。4)因发包
17、人原因造成承包人停工，由此造成承包方桩机台班停置费按1000元/天计算。2、承包人违约1)承包人不能按协议所约定的工期或监理工程师(业主)同意顺延的工期内完成。2)因承包人施工质量达不到协议书约定的质量标准。3)承包人不履行合同内义务的其他情况等，则承包人赔偿因其违约给发包人造成的一切损失。4)开始正式打桩后，发包方发现承包方不能满足经现场监理审批的工期要求(合同天数)，发包方有权另加工程队伍，承包方不得阻挠。(二)索赔1、当一方向另一方提出索赔时，要有正当的索赔理由，且有索赔事件发生的有效证件;2、当一方向另一方提出索赔要在索赔事件发生后28天内送交报告，受理方要在28天内予以回复，否则视为
18、该索赔已认可。(三)争议双方约定，在履行合同过程中或未尽事宜发生争议时，在协商未果的情况下，可直十一、有关事项1、为保证工程能顺利实施，发包方委派同志为工地代表，承包方委派2、本合同自签订之日起生效，工程款结清后自行废止。3、本合同条款与国家、省、市有关法律相抵触时，一律以国家、省、市法律法规为准。十二、其它1、合同价款中含第一次试桩检测期间的机械停滞周期为15天，超过此期间停滞费用另计。2、如因第一次试桩结果未能满足设计要求，再次要求打试桩，机械停滞费台班按投标报价所报费再行结算。两种规格一种试桩合格不计停滞费，两种都不合格按20_元/天/台。3、如需引孔或增加其它的技术施工措施所造成的费用
19、另行协商结算。4、按照合同工期，乙方每提前或延期一天，甲方予以奖励或处罚20_元/天。因付款不及时造成工期延误，按机械停滞台班补偿。5、合同签订后，若乙方无正当理由机械设备不进场或甲方无故拒绝乙方进场施工，则违约方赔偿另一方10000元整。至合同签订后2天内。6、甲方要满足本合同签订幢楼桩基工程连续施工，如果中途停滞时间超过一周，甲方补偿乙方一周以外每天停滞费20_元/天，需要临时桩机退场，甲方补贴进退场费陆万元/次。7、合同中未尽之处，以现场实际进行签证。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日#桩基工程施工合同3#发包单位： (以下
20、简称甲方)承包单位： (以下简称乙方)甲方因建设需要，委托乙方承建打桩工程。为明确双方各自的相互权利、义务，根据中华人民共和国合同法，国家工商管理局和建设部颁发的(GF-91-0201)建设工程施工合同示范文本，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，特订以下合同条款，双方共同信守遵行。第一条、 工程名称：第二条、 工程地点：第三条、 工程内容：1、单桩深度暂定 米，共约 条， 单桩竖向承载力特征值 KN，单桩竖向极限承载力为 KN。2、本工程乙方包工包料，包打桩人工费，包施工用电缆，包质量、包工期、包安全、包普通桩尖、包焊条等辅助材料。打桩单价：500桩按 元/米，此单价含桩管材料费及辅材费、
21、人工费、施工用水电费、普通桩尖( 元/个)，含税金。如使用标准桩尖，价格另议。桩接头采用焊接接头，接头不宜多于3个3。竣工结算时，按实际施工量计算，单桩计算方法，从自然地面计算到桩尖。送桩深度要求，以甲方工程部及监理公司现场书面通知为准：送桩深度不得超过甲方书面通知送桩深度1米或露出自然面以上，所产生费用由乙方负责(指浪费桩或送桩过深产生的接桩费用)工程结算以甲、乙方双方确认的最终结算为准。第四条、施工工期：1、自试桩之日起计 个日历天，要求桩机在 年 月 日前进场施工。并于 年 月 日前完成全部打桩施工任务，如工期不能按期完成，每迟一天罚款合同总价的1，总额不超过合同总价的10%。2、如因政
22、府停电、设计图纸变更影响施工进度，遇人力不可抗拒的自然灾害等原因时，如因台风、暴雨造成停工，导致乙方出现停工、窝工24小时以上，经双方协商，签证，工期方可顺延。3、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担，由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工半天起开始签证，窝工的桩机按每台每天1000元补尝。属乙方责任的，由乙方自行赶工，乙方原因造成工期拖延，每延迟一天罚款20_元。第五条、付款方式：(一) 乙方须持有加盖公司财务章收据及发票支取工程款。(二) 乙方在保质量的基础上，甲方同意以下付款方法：1、甲方在收到乙方进度款报表后应在七天内办理有关审批
23、手续，并及时支付进度款;2、打桩完工，桩测试合格付到总工程进度款的70%;3、余下30%工程款于桩基础验收合格三个月内支付清。甲方须在乙方打完最后一根桩的三个月内完成桩基础验收工作;验收时间越过三个月，甲、乙双方视桩基础为合格工程，并同时支付工程余款。第六条、承包方式：1、技术要求：根据设计图纸和地质资料，乙方确保单桩设计承载力，以静载法检测抽样试验结果为准。试桩合格，费用则甲方负责;试桩不合格，费用由乙方负责，并保证返工合格为止，一切费用由乙方承担，并赔偿甲方相应的损失。2、税金负责：由乙方负责，本工程价格为含税价。3、水电费负责：由乙方负责。第七条、甲方责任：1、甲方监理公司应委派人员驻工
24、地负责工程质量进度进行监督签证。2、交施工图纸两份和地质资料一份，并组织有关部门会审。3、按乙方施工要求搞好施工及进桩现场的“三通一平”，提供水源、电源到桩基础施工现场，保证施工场地人员、机器、材料进出畅通。由甲方负责清理好场地地面，地下一切障碍物，如场地下陷不能正常施工，甲方必须回填到乙方可以施工为止，费用由甲方负责，确保材料送到指定施工区域。4、甲方负责以书面形式提供细线基点、0.00标高及送桩深度;待乙方将轴线及桩位放好后,由甲方组织有关人员进行复核,如乙方所放轴线及桩位复核无误后作书面的确认。5、施工报建手续和报建费由甲方办理和承担，乙方负责提供有关资料。6、甲方提供桩基础施工图2份，
25、工程地质勘查报告1份，组织有关部分进行图纸会审，乙方整理后各方盖章后，自存留底。7、甲方按照乙方提供的进桩计划，及时提供合格管桩。第八条、乙方责任：1、乙方委派 同志为现场代表及项目指挥。2、组织各种机械进退场，开工前向甲方提供编制的施工组织设计(包括施工现场平面图、网络图及负责人名单)，做好各项施工准备工作，乙方负责压桩工人住宿及饭堂费用。3、进场时须向甲方提交桩机证及机长、桩机手证。4、如实做好单桩施工记录及各种交工验收资料。5、确保单桩设计承载力，如经检验不合格，乙方负责因此而导致的经济责任。6、听从甲方及监理人员的指挥管理及现场代表提出的各项意见及要求。7、严格控制工程进度，不得拖延工
26、期，及时按阶段向甲方提交工程进度，以便甲方支付工程进度款。8、乙方应将驻现场施工人员名单报当地公安部门备案，费用由乙方承担。9、乙方应注意施工安全负责进行安全教育，做到文明施工注意用电安全，如发生工伤事故，均由乙方负责，现场应设置安全员。10、乙方应做好现场保安工作及教育，做好四防，加强防范措施，设置专人负责。11、工程完工后，乙方按城市档案管理规定做好施工原始记录，汇集施工技术资料作竣工验收文件移交甲方(一式四份)。第九条、注意事项;1、乙方按桩基础施工图及设计更改通知施工，如质量不合格属乙方造成的，其返工费用由乙方负责。2、按施工图及国家现行有关施工验收规范进行工程质量验收。3、施工过程中
27、出现的断桩问题，如属施工技术问题，则由乙方负责;如属地质和桩自身质量问题，则由甲方负责。4、打桩过程引起的桩偏位超出桩基础规范允许范围而导致承台或基础梁加大，相应的费用由乙方负责。5、因地质原因所致压桩机不能施工，甲方可改用其他方法施工如冲孔灌注桩，所产生的费用由甲方负责;不列入本合同工期内。第十条、当不可抗力因素消除后，双方应继续履行合同义务或协商变更、终止合同。第十一条、其它条款：本工程甲方已全权委托中山市火炬建设监理公司进行质量和工程建设管理。第十二条、未尽事宜，甲方双方协商，补充合同条款解决。双方签定的补充条款同具法律效力。如遇合同争议，双方协商不成时，可提交仲裁委员仲裁，或依法向中山市人民法院起诉。第十三条、本合同自双方代表签字盖章后立即生效，当工程款付清后自行终止，合同正本一式二份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日简易桩基工程施工合同范本（文库搜索） 桩基工程施工合同范本5篇 简易建筑施工合同范本精选3篇 简易委托合同书范本5篇 建筑施工劳务承包合同范本五篇 土方工程承包施工合同范本5篇 打井施工合同范本5篇 实用版承包工程施工合同格式大全 道路工程施工合同书格式大全 建筑公司简易版劳务合同模板大全 钢结构施工合同范本精选3篇
