《工 程 承 包 合 同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工 程 承 包 合 同.docx（10页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、工 程 承 包 合 同工 程 承 包 合 同 建筑单位： 工程名称： 宁 夏 空 间 钢 结 构 有 限 公 年 月 日 司 宁夏空间结构有限公司 网架施工合同 签合同单位： 甲方： 乙方：宁夏空间钢结构有限公司 按照中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的原则，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议。 一、 工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容：网架形状 展开面积 ，计 座，总面积 。屋面形状 ，展开面积 ，计 座，总面积 。 二、 网架工程设计及计算要求： 工程设计及计算要求由甲方或甲方委托设计院向乙方提供。 1、网架形状： ，长 米，宽 米，矢高 米，展开
2、面积 2、网格要求： 3、网架跨度： 米，网架高度 米。 4、支承情况： 5、排水方向： 排水，排水坡度 。 6、载荷要求：上弦荷载 kg/,下弦荷载 kg/，点荷载 kg/位于 。线荷载 kg/位于 7、天沟截面尺寸 总长度 米 8、屋面形状 ，长 米，宽 米，面积 。 9、女儿墙 ，封沿 10、附图纸 份，资料 11、甲方交付以上资料负责人 12、设计负责人 13、乙方接收以上资料资料负责人签字 特殊说明 三、 价格及说明 1、网架部分： 1-1、腹杆与水平面夹角为45度的正放四角锥网架为标准系列。本网架不属于标准网架。 1-2、网架材质：杆件为高频焊管Q235。螺栓球为锻造45#钢，高强
3、螺栓40Cr，封板、锥头为Q235，出具质保书。 如甲方认为自己需作验证，材质合格，一切费用由甲方自负。不合格产品乙负责其费用，并作退货调换。 1-3、网架表面若需特殊处理，要求 ，增加费用 元/，计 元。 1-4、网架材质；如需特殊材质 ，增加费用 元/ 计 元。 网架工程造价： 2、屋面部分： 2-1、屋面单价 元/，材质 ， 颜色 ，厚度 mm,单价含设计费、材料费、配件、加工制作费，表面防腐、耐侯结构胶、安装费等。 屋面采光造价： 元。 2-2、屋面单价： 元/，材质 ，颜色 ，厚度 mm。单价含设计费、材料费、配件加工费，耐候结构胶、安装费等。 屋面采光工程造价 元。 屋面工程总造价
4、 。 3、天沟单价 元/，含防腐及排水全套材料安装费等。 天沟工程造价 4、封沿单价 元/，含材料费、配件、安装费等，封沿高 米，宽 米。面积计 ，厚度 mm,颜色 。 5、女儿墙单价 元/，含材料费、配件、安装费等，女儿墙面积 ，厚度 mm,颜色 。 女儿墙工程造价 。 注：特殊需要要由甲方提供局面要求，乙方可视现实情况及能力；同意增加的部分工程，应追加工程造价。另签合同，工期相应延长。 工程总造价 。 四、 工程供货日期及甲乙双方配合 1、甲方应在本合同签订的同时于 年 月 日前提供设计及计算要求，提供与网架相关的土建基础图纸、数据等，由甲方签字认可以便乙方按期设计计算。如延期，工程工期顺
5、延。 2、设计后的图纸必须由甲方、监理、审核认可后签字方可进入加工，由乙方实施。对于中途甲方提出变更或由于现场原因不能施工等，甲方应及时向乙方提出暂停并承担已加工好的主体部件及配件所造成的损失，并请甲方派员核实，因一个工程一个样，其相同的网架概率及小，因此大多数均作报废处理。对于上述情况的出现，甲乙双方必须对合同重新签订。 3、合同签订后，甲方要求乙方提前发货或施工中要求提前开工、竣工，乙方认为可行，甲方应另付抢工费 元/天，甲方应在本合同条款“其它”一栏中签署认可，合同外追加。 4、甲方要求运输方式为 。由乙方协助或代办，费用按实际由甲方向运输部门承付。本工程为 运输，约 车，运费计 万元。
6、 5、网架货到现场前，甲方应提供合格的土建支承面，支承面的预埋铁必须水平，表面平整，位置准确，弹出轴线标明高差，支承面的偏移不大于15mm，最高、最底支承面高差不大于10mm相邻高低差不大于3mm，同一块预埋件高低差不大于2mm,及基础强度合格，现场交验，并以书面形式交付乙方。 预埋铁材质为Q235，钢板=12、300300见方下设均布四根16的锚钩，锚钩必须与梁或柱的主钢筋按建筑标准搭接。 6、甲方应在工程材料到现场，免费搭设脚手架及工作平台，并在安装前运输到工作平台。 7、甲方应免费解决垂直运输，用电、用水以及解决网架及屋面板到位以利安装。 8、甲方人员在事先约定的时间和地点，引导送货车辆
7、进入施工工地，打通城市道路连接的手续。 9、甲方向乙方提供20的房间作为乙方办公及休息所用，为食宿提供方便。 10、甲方要求乙方 年 月 日货到现场符合商定的付款条件卸货。 11、乙方应在货到现场卸货后 日内开始安装，在此期间做准备工作工作。 12、乙方应在符合商定的付款条件下 日内安装完毕。 13、甲方需做好现场施工中的协调工作，因报价低，不含与土建的配合费及其它名目的费用，所以乙方不承担任何名目的支出。 14、乙方在搂到甲方同意形式的证明后，向甲方提供施工进度计划和要求。 15、乙方应做好现场施工安全防护工作。 16、乙方应做好施工现场的管理工作，物品码放条理化、标准化、及时清理建筑垃圾，
8、搞好周围环境卫生。 17、为消除预埋铁板产生的对网架安装质量的影响，乙方对支座采用加过渡板的措施。网架安装完毕后，乙方应及时将过渡板与预埋铁件焊牢，并在屋面荷载加足后拧紧支座固定螺母。 五、甲方监理及乙方驻工程代表： 1、甲方驻工地代表 电话 手机 2、监理驻工地代表 电话 手机 3、乙方驻工地代表 电话 手机 六、延期开工： 1、甲方如因施工现场及基础等到问题，应提前五日电话通知乙方签约人，并以书面形式用特快专递发出，再次确认后可推迟开式日期，如不足五天通知，乙方已派员前往，甲方应承担乙因此造成的经济支出，实到人数由甲方确认签字，甲方不得回避。 2、乙方不能按时开工，应在合同约定的开工日期前
9、五日通知甲方，甲方应及时给予答复，如2日内不答复可视为同意，工期相应顺延，如甲方不同意，施工日期可不予顺延。 七、工期延误： 对造成竣工推迟的延误，经甲方双方确认签字，工期相应顺延有如下几个方面： 1、设计变更将据实顺延。 2、一周内非乙方原因停水、停电、停气造成的停工，累计超过8小时的工期将累计顺延，按一天计算以此类推。 3、因某管理部门检查、抽查、核对、隐蔽工程的中间验收、测试等人为原因使工程中途中断超过8小时的，工期将累计顺延。 4、运输途中不可抗拒的沙尘暴、暴雨、台风、洪水、桥梁及道路损坏中断、大雾、地震、泥石流、塌方等，工期顺延。 5、合同中约定或甲方代表合意给予顺延的其他情况。 6
10、、因甲方原因造成的窝工、停工，甲方应按安装定额对施工队人员每天每人50元，向乙方付窝工费、停工费，以激励甲方勿因种种原因造成窝工、停工。如窝工、停工、工期期将顺延。 7、如因付款原因造成停工，工期将顺延。 8、网架及屋面工程均为露天施工，阴雨天、暴雨、大雾、4级以上大风等恶劣天气，施工人员无法登高施工，应给予理解，工期应顺延 八、工期； 工期 天 开工日期 ，甲方需在开工报告上签字。 九、隐蔽工程中间验收： 中间验收总价和时间，双方应执行国家部颁有关规定，甲、乙方及监理都应及时、同时参加并出具检查结果。 十、工程款支付： 1、预付定金，合同签定3日内付 万元，占合同总额的30以上，开始生产网架
11、配件，如乙方未及时收到备料款，工期相应顺延。 2、甲方带款 万元到乙方单位提货。也可以由甲方将款汇入乙方后，委托乙方将货发运到工地。付款应至工程造价的55以上。 3、网架及配件货到甲方施工工地后，不及时于当日将款支付给乙方，乙方有权拒绝卸车并拉回，如再次付款复工，必须付清材料款及本次运费，乙方代为发运，造成的一切损失由甲方负责，工期顺延。 4、网架安装50的屋面后，即日内付 万元，占合同总额的37，如不给予支付，网架安装完毕后有权停止施工，因缺少屋面材料，复工工期顺延。并承担实际停工的窝工费，再次开工必须签字。 5、屋面材料：甲方可带款 万元去乙方单位提货，屋面材料也可由乙方将货发运到甲方施工
12、土地，既日内付 万元，占合同总额的37，不及时将款付给，乙方有权拒绝卸车并拉回。如再次付款复工，必须付清上述材料款及二次运费，造成的一切损失由甲方负责，工期顺延。 6、屋面安装占80的面积后，即日内付 万元，占合同总额3的工程进度款如不给予支付，有权停止对其天沟、防水、封沿等工程施工。 7、工程验收完毕后三日内付 万元，占合同总额的2。 8、保修金 万元，占合同总额的3，保修期内免费修理，待保修期满三日内付清。 9、乙方如未能及到上述各期的款项，工期相应顺延，而由此产生的后果由甲方负责，乙方在通知甲方按合同付款无效时，可自行停止施工。 10、乙方在施工中如需现场支款购买零星材料时，必须由乙方驻
13、工地代表持有支款委托证明及电文单位借据，经办人签字的手续，乙方给予承认并在结算时冲抵，否则的活，白条等借据乙方概不予认可，由甲方自行负责解决。 11、有关甲方付款也可在合同签订后或考察后预付50的工程款定金 万元，留3 万元作保修金，不再搞其他烦琐的付款方式。 十一、有关工程防火 1、有关防火的相关工程，本公司不具备施工条件，因牵扯到当地消防部门认可，务必请当地消防部门认可的施工单位施工。 2、如当地没有或价格过高，我公司可介绍曾与我公司合作做过防火工程的有关单位，甲方可考察确定。 十二、质量要求及验收方法 1、乙方应遵守网架设计与施工规定按会签的图纸备料加工、制作、安装以保证工程质量。 2、
14、验收方法：采用部颁布标准及本合同规定的质量标准验收，双方不得无故刁难对方，拖延验收，并签署相关验收资料。 3、乙方在工程竣工后立即向甲方提供工程有关技术文件。 4、甲方在本工程竣工后三日内组织验收，如不验收可视为甲方对工程验收认可，施工人员不可能在竣工后滞留在本工地，安装不合格时可及时整改直至合格，如四日后验收，由此发生的一切费用由甲方负责。 十三、奖罚 1、乙方安合同提前竣工、验收合格，甲方应每提前壹天按合同金额奖励 计 万元，累计计算进行奖励。 2、乙方如因施工条件或付款条件以外，拖延壹天近合同金额罚 计 万元，最多罚款不超过合同总额2.5，因报价本来就低。 3、任何一方违反上述条款均应承担违约金，为合同的 计 万元。 4、解决合同纠纷方式以双方协商解决为主，如协商时可在违约方的对方所在地人民法院裁决。 十四、其它； 1、甲方应交付给乙方与原件相符的，经批准的“建筑施工许可证”复印件，加盖建设单位章，否则的话，乙方按合同开工，造成的一切后果由甲方承担。 本合同一式 份，甲方执 份，乙方执 份。全合同有效日期 年 月 日起至货款两清止。 甲方： 乙方： 法人代表： 代理人： 联系人： 电话： 地址： 邮编： 开户行： 帐号： 年 月 日 法人代表： 代理人： 联系人： 电话： 地址： 邮编： 开户行： 帐号： 年 月 日
