《专业施工承包合同最新版.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《专业施工承包合同最新版.doc(20页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、专业施工承包合同最新版 承包合同指约定一家承包商组织实施某项工程或某阶段工程的全部任务,对主承担全部责任,履行承包商所拥有的全部权利的合同。那么你知道这种合同要注意什么吗?小编今天就给大家来分享一下承包合同,有喜欢的来收藏一下吧!专业施工承包合同1甲方:_乙方:_根据要求,必须加快_的土石方清运速度,甲方就乙方对_土石方清运工程进行承包事宜,签订如下合同条款:第一条工程承包项目_土石方清运工程。第二条承包内容土方剥离、石方钻、爆、装、运,然后在碎石场附近平整场地进行堆放。爆破技术要求:采用微差毫秒控制爆破的方法和技术进行爆破,飞石水平距离不允许超过_米,粒子运动速度(震级)不超过_mm/s,爆
2、破不危及村民房屋,跑道及其它建筑物和构造物。由此造成的损失由乙方负责赔偿。第三条工程量土石方约_万立方米。第四条工程承包期限_年_月_日至_年_月_日确保主体方量完工。第五条工程验收1.清运山体工程完工标准为:以黄海高程_米(30厘米)。2.在政府验收合格_清运工程后,视为甲方对乙方工程施工验收合格。3.由于_工地是几个工程队同时在进行施工,所以工程量的测量以承包经营开始的红线范围、测量报告以及完工测量报告作为依据。如乙方对工程量有异议,乙方可委托有政府认可的测偿资源进行测绘。根据测绘报告协商解决工程量问题。第六条工程进度按照完工时间测算,乙方必须保证每月完成_立方米的土石方工程量。第七条甲方
3、义务1.如乙方能够每月完成_山体方工程量,甲方同意无息借款人民币_元支持乙方生产,按月支付_元/月。2.借款只能用于工程所需的炸药、雷管、柴油的购买。甲方按照乙方书面委托直接付款给供应商。供应商收到款后,乙方向甲方开具收据给甲方在_工地的现场管理人员。3.甲方保证及时划拨款项给乙方指定的供应商。4.乙方清运堆放角由甲乙方共同销售,价格由双方另行商定。第八条乙方义务1.积极组织设备、生产人员、爆破技术人员,确保安全、正常生产。2.认真组织每天_吨以上炸药量的爆破实施,及时将爆破石料清到海边堆放。3.保证每天爆破两次,每月清运量不少于_山体方。4.在_年_月份以后使用或出售存仓角石时的货款中50%
4、优先偿还甲方无息借贷工程款(具体借贷数额以乙方签字确认的数额为准)。5.未经甲方同意,乙方不得将整个项目直接或变相转包给第三方。6.乙方需支付的费用:口岸办代收的边防、海关、卫检等有关部门费用;国家资源费2%视政府要求交纳;甲方员工办公费用:_元/月。乙方自行承担清运过程中有关的行政、工商、税务、保险,安全等项目款项。(如因政策原因增加的税务或费用,由乙方承担)。7.乙方应在合同签订一个月内自行完善合法的工商、税务、安全登记事宜。第九条违约责任1.甲方不能低于_元/m3出售甲乙方堆放的碎石和角石,更不能阻止乙方自主销售。否则乙方有权要求甲方补偿存仓料按山体方计每立方米人民币_元整(但应扣除甲方
5、成本部分)。2.如乙方违约,则此合同自行解除。甲方有权交予其他单位施工,并按存仓角石料_元/m3的单价收回存场角石(但应扣除甲方成本部分)。3.如乙方违约,乙方应在三天内将_及碎石场及各类石料无条件交给甲方,甲方接收后,再将乙方爆出及碎出的石料按如上约定价扣除贷款部分后,分期支付给乙方。如经测量超出_工程总量的,限乙方_天内自行拉走,否则视为放弃(乙方不得再提出其它任何要求)。第十条不可抗力1.因不可抗力而使本合同无法开始履行或在履行过程中需要终止的,各方当事人均无须承担违约责任。本协议另有规定的除外。2.本条款所称不可抗力,系指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况及国家、省、市、主管部门有
6、关法律、政策及规定发生变化和调整,而使项目无法继续进行下去。第十一条合同的解除任何一方出现违约情形,守约方有权解除合同。合同的解除以收到对方的解除通知为准。第十二条送达方式甲方_乙方_任何一方的联系方式发生变更,必须在变更后3个工作日内书面通知对方。否则以上述联系地址、电话、传真的发出的信件、传真视为送达。第十三条保密一方对因本次协议而获知的另一方的商业机密负有保密义务,不得向有关其他第三方泄露,但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。第十四条争议的解决1.本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。2.如果经协商未达成书面协议,则任何
7、一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十五条权利的保留任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动,不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任,不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。第十六条后继立法除法律本身有明确规定外,后继立法(本协议生效后的立法)或法律变更对本协议不应构成影响。各方应根据后继立法或法律变更,经协商一致对本协议进行修改或补充,但应采取书面形式。第十七条生效条件本协议自各方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。第十八条其他本协议一式_份,具
8、有相同法律效力。各方当事人各执_份,其他用于履行相关法律手续。甲方(盖章):_乙方(盖章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_年_月_日_年_月_日专业施工承包合同2经甲、乙双方商定,甲方将“ 的 厂房及宿舍楼约5万平方米”工程按职责承包给乙方施工。本着互惠互利的原则,参照合同法及建筑安装承包合同条例之规定,结合甲方与开放商所签订的合同条款,双方达成如下协议:一、 工程名称二、 工程地点三、 承包内容及形式1、 承包内容:土建工程、装修装饰工程、消防、防雷、水电等图纸内容内的工程。2、 承包方式:甲方以职责考核形式承包给乙方,即包工、包料、包工期、包质量、包安全、包现场文明施工(含
9、符合广西区五建的CI形象达标)和包项目经济独立核算并自负盈亏等一切内容。四、 开竣工时间签订建设工程施工合同中规定的工期为准。 工程实际开工日期以开发商(建设方)的开工通知书为准。五、 工程质量标准质量等级为合格。六、 工程价款合同价款及调整1、 工程结算方式:工程根据施工图纸、设计变更、现场签证和实际完成工程总量计算造价,造价根据工程计价依据计算,经双方充分核对认同,结算价按总造价计取。2、 工程计价依据:(1)、建设工程工程量清单计价规范GB5050020_;(2)、建设工程工程量清单计价规范GB5050020_广西壮族自治区实施细则;(3)、20_年广西壮族自治区建筑工程消耗量定额、广西
10、壮族自治区装饰装修工程消耗量定额、广西壮族自治区建筑装饰装修安装园林绿化工程费用定额;(4)、20_年全国统一安装工程预算定额广西壮族自治区估价表;(5)、本工程的施工图纸、设计变更、现场签证;(6)现行的有关配套文件、国家、自治区及南宁市政策性调整有关费用标准的文件规定执行。3、费率:按广西壮族自治区建筑装饰装修安装园林绿化工程费用定额中值取费。4、材料价格:按工程实际施工期间南宁市建设管理部门发布的建设工程造价信息相应材料价格平均值进行计算,无信息价的由发包人、承包人根据市场价格协商确定。5、合同价款的其他调整因素:6、结算审定:承包人在竣工验收合格后30内将结算书及所有结算资料一式两份送
11、发包人审核,发包人自收到结算书及结算资料后30日内审定,如双方对结算有异议,可请有审计资质的单位审定,审计费用由双方协商解决,审定时间为30天。自发包人收到结算书及结算资料30日后,如发包人不审核业不予答复,视同认可承包人提交的结算书。七、甲方职责总则是有义务履行宏观协调、过程监督、工程手续但不承担具体的工程质量、安全、工期和经济成本责任。简要分述如下:1、 负责协商乙方与开发商、监理和政府各部门等之间的关系、保证工程顺利进行的施工环境。2、 由工地项目经理代表甲方组成项目部,协助乙方搞好全面施工管理,并协助乙方审核与开发商(含设计院)之间经济、技术和管理等方面的书面资料。3、 按照乙方每月的
12、工程进度计划,现场检查落实并督促整改;对工程质量进行监督,对现场场容安全文明施工进行全面监控。对不整改或整改不利的,有权向乙方提出强行整改乃至停工整顿的要求,乙方应予保障。4、 协助乙方办理竣工结算及竣工资料。 代为乙方交纳相关的工程税金。八、乙方职责总则是在甲方对外宏观协调并履行工程手续、对内过程监督之下,按照甲方与开发商(建设方)所签订的施工合同、协议(含其他合同补充协议),全面具体的由与常务副经理为首的项目部组织实施并同时自行承担责任权利及保证对甲方管理费的上缴。简要分述如下:1、 自行编制进度计划一式两份报送甲方,每月25日报送当月完成统计报表一式两份。乙方应严格按合同工期要求,落实工
13、程进度管理措施,确保施工进度。如无故延期,自负违约责任。2、 搞好现场规划布局,做到文明施工,达标管理。现场布置应参照CI规范执行。严格现场施工安全管理,落实安全防范措施,保障安全无事故。如有事故发生,自行承担事故的一切直接损失和间接损失。3、 应严格管理,保障工程质量。所用原材料、成品半成品必须具有合格证和材料证明,不合格材料不得用于工程;按规取样送检,因工程质量问题而造成返工或罚款或影响交竣工的损失,自认自负。4、 因该工程为总承包形式,为工程而发生的一切费用均由乙方自理,(具体细则可另行约定)。5、 根据甲方与开发商(建设方)签订的施工合同及协议,乙方按规自行编制竣工结算书由甲方报开发商
14、审定后,作为结算依据。6、 教育职工要服从甲方的管理,一切工程管理活动均应以甲方名义出现,否则所造成的不良后果由乙方自负。7、 乙方施工主要资源如主材、劳务、分包商等第三方需要签订的合作协议以甲方项目部明细签订,乙方承诺如有发生经济纠纷,与甲方无关,由乙方独立承担完全责任。工程日常管理过程中,以甲方名义与开发商、监理、设计和政府相关部分等发生的书面文件,乙方均予以认可并视为对自己的约束,同时享有其利益并承担义务。九、结算与付款方式1、该工程甲方与开发商所签订的施工合同、协议和补充条款,乙方必须全面认可并严格执行,决算以开发商最终审定的结算为依据。2、开发商(建设方)每次拨付的工程款进入账户,甲
15、方扣除总承包管理费、国家税费等相关规费,余额分配计划,报经甲方平衡审批后拨付给乙方。甲方有权监督乙方按照第三方(材料供应商、分包商、居间方、劳务队等)的协议条款及时付清余欠的各种费用,以免发生不必要的纠纷。3、根据甲方与开放商(建设方)签订的建设工程施工合同,其利益与风险由乙方独立享有和承担。4、甲方应收取的相关费用见本协议十五条规定。5、甲方不得以任何理由扣付乙方的各项工程进度款6、本项目根据甲方和业主签订的合同条款,为前期由乙方垫资到第一层顶板完成后业主开始按完成量的80%支付工程进度款;当完成到主体封顶时再支付完成量的80%给乙方。装修工程每月工程进度款80%,工程竣工支付90%,竣工验
16、收后十五天内支付到97%,留3%保修金。十、保修期及保修范围按建设部现行规定以及开发商合同要求执行。保修期间凡接到要求保修通知,乙方应及时派人维修。十一、奖罚工程奖罚条款执行开发商合同。如发生重大质量、安全事故按当地建设主管部门规定执行,其他参照甲方公司有关规定执行处理。十二、违约责任1、 违约造成的经济损失概由违约方承担。任何一方在对方未违反正式合同的情况下要求毁约时,除了须承担对方全部经济损失外,尚必须向对方支付损失额度10%的违约金。2、 乙方在施工中如发生重大质量、安全事故或进度严重拖期等重大问题时,乙方必须彻底整改,整改不力,甲方有权考虑其他必要的措施,以期改善。3、 当发生一般质量
17、、安全或工期问题时,乙方应迅速采取有效措施纠正,如因纠正不力而遇开发商处罚,则责任自负。十三、争议的解决程序乙方可向甲方上级诉求协调 向人民法院起诉。十四、安全施工1、 乙方按安全施工有关规定,制定严格的安全防护措施,以确保施工操作者和第三者的人身安全,承担由于安全措施不力造成的事故责任和由此发生的一切费用。2、 若发生重大质量和安全事故,乙方应立即向甲方报告并通知相关部分,甲方应积极协助乙方处理,发生的费用由乙方承担。3、 施工中乙方应注意搞好周边关系并加强现成治安保卫工作,应设专职安全员和保卫人员,如发生事故自行承担一切后果。十五、工程管理及费用结算1、 本工程造价按甲方总承包合同和补充合
18、同所规定的原则计算,乙方上缴甲方工程管理费及税金按工程造价的7%缴纳(税后)且按建设方每期拨款的数额支付给乙方。2、 乙方提出项目垫金运作方案,并分步实施中不断修正完善。该方案切实可行,甲方有监督权和认可权,乙方方案未获认可时,甲方有权拒绝乙方继续使用项目章对外签约及一甲方名义对外赊欠费用。3、 乙方充分理解本工程的前期垫资条款,乙方保证以自身实力筹措资金完成垫资施工额度,施工期间不以任何理由或借口推辞,保证按总承包合同和补充合同要连续施工。在甲方与开发商(建设方)所签订的本工程承包合同及相关补充条款的基础上,若因乙方原因出现无力继续施工,工程进度形象严重拖后时,乙方愿无条件退场,而且无条件接
19、收甲方或其委托的司法部门对现场周转材料(钢管、模板)、机械设备(塔吊、砼泵等)等一切物资的就地封存变卖方式,用以处理所发生的民工工资,欠款等债务。4、 乙方保证加强现场质量管理,质量上创优质工程,质量奖惩甲方与开发商签订的合同执行。5、 乙方保证加强现场文明施工管理,争创南宁市级文明工地称号,文明工地奖惩按甲方与开发商签订的合同执行。乙方保证最终并维护中广西区五建形象,争创广西区五建CI形象达标,如获通过,则由甲方按有关规定奖励乙方,如80%方在工地文明施工、安全管理中出现问题受到政府相关部门的处罚,乙方除自行承担一切责任和由此发生的费用。6、 现场施工管理人员由乙方做好工程现场管理工作以及与
20、开发商的协调工作。十六、其他1、本合同未尽事宜,按甲方与开发商所签合同,协议和补充协议执行2、甲方刻制项目印章壹枚,用以与开发商函件往来使用。所有对外函件由乙方起草,甲乙双方现场经理协商修改后由甲方项目经理签发。乙方确认函件的有效性并视为对自己的约束而独享其职责权利。项目印章由甲方负责保管并监督使用。3、本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决,协商不成提交工程所在地向合同签订地的人民法院起诉。4、本合同一式肆份,双方各执两份,具有同样效力。本合同附件与本合同同具效力。附件一:本工程总承包合同附件二:工程内部承包合同甲方 法人代表(负责人): 乙方法人代表(负责人):合同签订日期: 年 月
21、日专业施工承包合同3发包人:郴建集团三公司承包人:彭礼德依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建设法、建设工程质量管理条例、建设工程安全管理条例等有关法律法规及集团公司颁发的项目管理办法和公司有关规定,遵循平等、自愿、公开和诚实信用原则,双方就本工程各事项协商一致签订本合同。一、 工程概况:1.1工程名称:康定园附属工程1.2工程地点:青年大道康定园A区院内1.3工程内容:康定园A区内道路,污水、雨水系统配套的下水管,检修井以及水电消防井盖板、水表井。土建部分:片石挡土墙、室外楼梯、休闲广场、A6、A7栋中间刚性防水及道路以及发包人安排的其它附属项目。二、承包方式:包工包料三、工程工期: 2
22、0_年元月3日20_年5月30日四、工程质量和检查验收:4.1本工程质量达到国家合格工程验收标准4.2施工期间承包人严格按照施工图纸、技术交底、变更通知单及国家有关规范规程和标准进行施工。接受发包人监督检查,发生工程量由发包人派出代表现场核实签证。四、工程价款的结算和支付方式:4.1小区内的道路,污水、雨水系统配套的下水管,检修井以及水电消防井盖板、水表井,按湖南省95市政工程单位估价表计算套价,按20_年暂行办法中间值取费及地方性材料季度调差,税前优惠8%。4.2土建部分:片石挡土墙、室外楼梯,按99定额五类工程进行取费及地方性材料季度调差,人工按50元/工日调整,税前优惠8%。4.3承包方
23、上交发包方工程三公司管理费,按工程结算前总造价3%计算。4.4付款方式:因本工程工期短,按施工季度核实工程量分批拨款,工程完工后附足预算总造价的80%,余款除预留3%的保修金外,其余部分待工程完工验收后三个月内办完结算一次性付清。五、其他事项:5.1发包方协商各栋号及周边关系,提供施工用水源及用电源。5.2承包方严格按照国家有关规范规程和集团公司有关工程那个技术质量安全文明。机械设备等管理方法组织施工,遵守执行公司的各项管理制度及规定。5.3小区内排水设施,道路等配套工程为二年进行保修,并预留3%的保修金。保修期内,承包人接到发包人的通知三天内派人维修,逾期不到,发包人另请维修,去费用由承包人支付。5.4保修费返回办法:保修费一年期满返回1.5%,两年期满全部返还。六、其他未尽事宜,双方协商处理,合同签字后生效。发包人: 承包人:代表: 代表:合同签订日期:专业施工承包合同最新版