《玻璃幕墙维修施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《玻璃幕墙维修施工合同.docx（4页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、玻璃幕墙维修施工合同玻璃幕墙维修施工合同 甲方：安徽蓝德集团电气工程股份有限公司 乙方： 为明确甲乙双方在本合同书执行过程中的权利、义务和责任，在平等互利、协商一致的原则，根据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合本工程的具体情况甲乙双方共同达成以下协议。 一、承包内容及方式 1、工程承包内容：拆卸原幕墙翻窗玻璃，双层之间的原结构胶清除并重新制作安装。 2、承包方式：包拆卸、重新制作、加工、安装，包质量、包安全、包工期，包辅助、包机械及工具。 3、施工材料：拆卸原幕墙翻窗玻璃继续使用，不得损害，否则按价赔偿，使用的结构胶甲供。 二、工程总价及数量 1、乙方承包该工程的玻
2、璃组合制作及安装，玻璃翻窗的单价每组98元， 合同总价为： 元。 2、本合同工程量为甲、乙双方认可的实际数量为准，固定总价一次性包死。 三、工程制作、安装及质量要求 1、所有工程乙方根据甲方提供原施工方案，编制施工方案并经甲方认可后方可制作加工及安装。 2、安装质量：外观检查应装配牢固、嵌条密实、打胶均匀、附件齐全、整齐美观、表面垂直度、平整度检查须符合国家行业标准幕墙工程技术规范的要求。 四、工期 暂定工期为： 天完成。 五、工程验收质量保证 1、工程验收按国家行业标准进行。 2、工程竣工后乙方先进行全面自检，确认无误后提出书面报检要求，甲方接到乙方通知后一周内组织验收。 3、乙方保证验收合
3、格，若因乙方责任原因造成质量不合格或不能通过验收，其返工费用由乙方全部承担，工期不顺延。 4、修复后的功能及性能应与原来状态保持一致或相近，不能低于原状态。 六、付款方式 本工程甲方不预付工程款，合同内容全部完工验收合格付结算总价30%，三月后付结算总价的30%，六月后付结算总价的30%，余款满一年付清。 七、双方责任 甲方责任 1、甲方应提供满足该工程施工的条件和环境。 2、按合同规定及时支付款项。 3、乙方施工质量问题，甲方有权要求整改，如整改仍不能达到甲方及相关标准要求，甲方有权终止合同。 4、提供乙方加工成品、设备存放用的场地。 5、提供电源接口。 6、甲方负责组织验收、签字等手续。
4、7、负责施工现场相关部门的工作协调。 乙方责任 1、保证加工及安装质量，严格按本合同第三条规定的技术要求和有关规范标准执行； 2、开工前三天编制好施工方案并报甲方审查后组织施工，若由于乙方责任而不能执行计划施工，甲方有权给予乙方一定的处罚。 3、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工，由乙方负责。 4、负责玻璃拆卸的保护，如有损坏，由乙方赔偿。 5、严格遵守工地现场施工管理制度，做到安全施工，文明施工，要严格按照工地有关安全规定及制度进行施工，高空作业时必须要两人以上进行操作，并设置防止玻璃及工具掉下的防护设施。如发生安全和质量事故，或造成第三方人员财产损失均由乙方负责。 6、如因乙方责任造
5、成安全事故赔偿纠纷的，乙方不积极主动处理，使受害人起诉甲方，经劳动人事仲裁委员会或法院裁定判决甲方赔偿受害人损失的，甲方有权向乙方提出全额索赔，并在乙方工程结算款中扣除。 7、乙方现场施工人员，必须服从甲方现场管理人员指令。对不配合、不称职人员，乙方必须根据甲方要求进行更换，替换人员必须叁天内到岗。 八、其它 1、合同履行过程中所有经甲方认可的资料均为合同附件，并具有法律效力。 2、本合同签订后具有法律效力，双方发生不可解决的争执时，可按照法律向天长市人民法院起诉。 3、本合同履行过程中如有未尽事宜，双方另行解决。 4、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，合同经双方签章后生效。 甲方： 乙方：
