《电力施工合同书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《电力施工合同书.docx（5页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、电力施工合同书电力施工合同书 建设单位：*地产有限公司 施工单位：*公司 电力施工承包合同书 建设单位： 施工单位： 依据中华人民共和国合同法、建筑法、建筑工程法规、电力行业标准、电力安装工作规程及国家电网的相关法律法规和有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，甲方将*楼建设项目的电力安装工程承包给乙方，制定以下条款： 一、工程名称：*楼10KV配电工程 二、工程地点：* 三、工程内容： 以甲方采用供电公司居民用电方案为基础，向供电公司提供用电方案的申请及供电设计和施工；工程内容如下：从取10KV电源始端至建筑各住户低压配电箱计量装置前的所有内容。包括：按甲方提供的住户数配置单位面积的
2、供电容量，并以为据向供电公司报装，满足住宅小区的供电容量设备，办理住宅小区每户的用电资料及计量表和资料；设备要有国家电网入网许可证及供电公司认可，甲方备案；安装位置及方式要提前告知甲方；低压柜至住户表箱配置及施工以供电公司设计图纸为准为准；经甲方允可、协商，方能施工；含土建及电缆井沟道建设。 以甲方采用供电公司商业用电方案为基础，向供电公司提供用电方案的申请及供电设计和施工；工程内容如下：由公变预留专变高压出线柜为10KV电源接入点，接入至专变箱式变电站，低压出线至地下室低压电缆分接箱，电梯双电源切换箱，和消防双电源切换箱。发电机低压出线连接至电梯双电源切换箱，消防及给排水双电源切换箱。计量方
3、式采用高供低计。 承包内容：1、*楼项目的永久性用电工程，由供电公司提供的供电接入点到*小区配电房及94户三相用户表、86户居民用户表止。 2、所有公变、专变的电力安装工程。其中包含的开关、高压电缆、变压器及高、低压配电柜、户表等所有材料设备、地下室动力。 3、所有土建工程由乙方负责，如有遗漏的子项目分部工作内容有乙方按要求完工。 四、承包方式：以总价包干形式；包安全、质量、报装、施工、检验合格、验收合格、通电；包工程的全部设备材料及附助材料、施工措施费、电力设计费、施工协调费、检测验收费、乙方应缴的各项税费、即户表前的一切费用； 五、设备及材料购置：本工程所有设备材料由乙方负责提供。 七、工
4、期要求：工程工期为100个工作日。由于乙方原因延误工期，每延误一天扣建工程款1000元人民币；由于甲方原因延误工期，由乙方发来联系函，甲方确定延期时间，予以从原工期中顺延。 八、甲方工作 1协调解决施工中出现的交叉及接口等协调事宜 2. 配合乙方做好与当地*部门的报装资料提供、协调工作 3参与质量检验，验收管理工作 九、乙方工作 乙方应承担以下工作，如造成工期延误和财产损失，则应由乙方予以赔偿，而且不能顺延工期： 1. 负责本工程所需全部材料和设备的验收，标识，使用。运抵现场物质全部由乙方负责物质仓储； 2. 负责按照设计文件及本合同要求进行施工，并在确保工程质量的情况下，保质保量按时完成施工
5、任务，资料及时交甲方备案存档； 3. 遵守现场有关安全，文明施工的规章制度，全面负责施工人员及设备的安全，使施工工地保持良好的秩序。 4. 乙方负责做好已完工尚未交付给甲方的工程保护工作，保护期间发生损坏，丢失造成的费用由乙方负责； 5. 负责甲方单位和质监部门对工程进行监督或协调，确保工程按设计要求安装施工。 十、合同价款： 2栋1-16层，1栋1-11层总面积：22189.92 ，本工程一切包干价 58 元，总造价1287015.00元人民币，大写：。 十一、付款方式：合同签订后设计阶段费用甲方代付电力公司。设计完成，乙方主要材料到场，甲方向乙方支付总合同金额的30%，工程安装调试完成、通
6、过电力部门验收合格、具备送电条件付合同总金额的 60%，乙方办理完送电及资产移交手续，甲方在5日内支付剩余全部工程款。 十二、安全文明施工 乙方在施工全过程中应认真贯彻电力建设关于安全施工的有关规程、规定和方法，制定切实可行的安全施工措施,实现安全文明施工,并对本工程的安全生产负责.如乙方在施工过程中发生人员伤亡事故,其一切责任均由乙方自行承担.事故造成甲方损失也应由乙方负责赔偿. 十三、工期延误及处理 1. 在施工过程中，如遇下列情况，应顺延工期 由于人力不可抗拒的自然灾害造成的工期延误 由于设计变更工程量调增较大造成的工期延误 2. 乙方应在以上情况发生5天内，就延误的内容和因此发生的费用
7、调整向甲方代表报告，经甲方代表5天内答复确定工期是否顺延 十四、检查及返工 1. 乙方应认真按照电力建设施工及验收技术规范，设计要求和甲方代表依据合同发出的指令组织施工，随时接受甲方和相关部门的检查，为检查提供便利条件，并按上述部门的要求进行返工和整改，承担由于自身原因导致返工整改的费用。 2. 以上检查合格后，又发现因乙方原因引起的质量问题，仍由乙方承担责任。 十五、工程质量 乙方竣工工程的质量应符合电力工程安装、施工及验收规范达到电力行业质量检验评定优良级标准；设计要求，质量验收不合格应进行返工，整改并承担返工费用，工期不予顺延。 十六、争议与仲裁 在合同在执行中发生争议，甲乙双方应通过友好协商解决，协商达不成协议时，可向建设工程所在地的人民法院提起诉讼，但在诉讼期间不影响合同的继续履行。 十七、其它 1.本合同自甲乙双方签字之日起生效。 2.本合同一式二份，甲乙双方各执一份。 甲方： 乙方： 代表： 年 月 代表：年 月 日 日
