《建设工程劳务施工合同.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程劳务施工合同.doc（8页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、 建设工程劳务施工合同工程名称：发包单位：承包单位：（人）： 二零一六年四月十九号建筑工程劳务承包合同发包方： （简称甲方）承包方：(公司名称) （简称乙方）根据中华人民共和国经济合同法、建筑安装工程承包合同条例及有关标准、政策、法律法规，为明确双方在本工程施工中的权利义务和责任，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用互利互惠的原则，经双方协商一致达成如下协议条款签订本合同，供双方在施工过程中信守执行。一. 工程概况:工程地点： 城关镇郊口村开工日期：2016年4月23日竣工日期：2016年6月30日合同工期总施工日历天数：70天工程质量标准：合格 结构类型：框架合同价依建筑面积每平方米包清工（含
2、部分材料）综合单价460元m金额大写：肆百陆拾元（人民币）单价清单见后附表。二承包范围:1.甲方将施工场地做到三通一平交乙方后，乙方按甲方要求负责制作施工图纸，施工图纸完成后按图纸范围内的所有钢筋制作安装费（含辅材及机械费）、模板制作安装费（含模板方木等材料费、支撑租贸费）、混泥土施工费（含二次结构中构造柱、散水台阶、砼桩、砌筑墙、含机械费、）内外墙抹灰（所有抹灰项目含基础、厨卫墙面瓷砖）脚手架搭拆施工费及使用费（含脚手架租贸费、密目网安全网材料费）垂直运输设备使用费（含进出场、基础、搭拆、使用、维修等一切费用）、安装工程（图纸范围内的水电暖安装人工费）、临设搭建费、槽底铲土找平、人工灌注桩孔
3、、室内刮腻子、屋顶防水、马头墙、贴地砖、管理人员工资、建设工程安全防护、文明施工措施。化粪池的安装、供暖给排水室外管道开挖、填埋。2.承包方式用包清工方式（见后附表内容）。3.乙方以上工作内容必须符合国家的有关施工验收规范和安全文明施工要求。4.发包人供应材料设备 （1）承包人提供发包人供应材料设备一览表，包括发包人提供材料设备的品种、规格、型号、数量、质量等级等。（2）发包人按一览表供应给承包人的材料设备，要向承包人提供产品合格证明、对其质量负责，发包人供应的材料设备与一览表不符时，发包人需承担有关责任，如果质量不符合要求承保人有权拒绝接收施工5.不包含部分:主材：（钢筋、混凝土、水泥、砖、
4、砂子、保温材料、施工用电费、水电线管线盒开关由甲方提供），需要说明的装饰部分任何材料和人工均不包括在内三质量要求1.质量标准：按工程所在地现行施工规范和验收标准。2.若乙方出现不合格产品时，应返工重做，造成甲方材料损失，费用按成本价2倍计算赔付，赔付由甲方直接在清工总报价中扣除。3. 为保证工程质量. 乙方必须确定一名施工负责人每天亲临现场负责工程质量和进度、不得无故脱岗。第四条：工程价格计算及支付方式1. 计算规则;1.1按建筑工程建筑面积计算规范计算出建筑面积乘以合同约定的综合单价等于包清工的总造价。1.2总包清工综合单价见后附表。2.进度款申报与拨付：1.1自2016年4月23日开始，至
5、2016年6月30日竣工。（有不可抗力或不及时等影响工期顺延。）1.2二层平口后支付工程进度款15万元，主体封顶时付工程进度款15万元，主体结构砌砖、抹灰、刮腻子、贴地板砖等全部完成由甲方聘请有相关资质的第三方验收合格，并预留5的质量保证金（预留期限为一年），其余工程款全部付清。第五条风险因素： 本条款已充分考虑施工现场实际情况、政策性调整市场浮动等因素，双方不得以任何形式的理由增加或减少综合单价。第六条安全责任 文明施工1. 乙方在施工过程中严格按照本工程的安全操作规程和安全技术交底进行施工作业。2. 乙方工人进场必须提供花名册、身份证复印件，配合必要的安全防护用品，负责施工现场各种安全问题
6、，乙方在施工过程中若出现伤、残、亡等事故。全部责任和因此发生的事故由乙方承担。3. 乙方材料进场必须码放整齐不得随意乱丢，做到工完场清。4. 乙方工人作业过程中，应遵守现场的各种安全规章制度和安全操作规程，乙方必须派一名专职安全管理人员进行现场监督管理，确保施工现场安全隐患控制在萌芽状态。5. 乙方负责现场所有施工材料的管理，自行保管和维护所属材料及机具，做好防火、防盗工作，保证施工现场整洁、共同维护本工程范围内的良好秩序。6. 乙方作业人员在进入现场前，因对各项安全事宜进行全面检查，特别是施工范围周边。第七条工期规定乙方必须按双方约定安排投入相应的人力、材料、机具、保证工程进度，确保工程按期
7、完工。乙方必须按公司签订的控制工期的总进度（附页2）进度分解到周计划，在合同签字时及甲方备查，乙方进度必须按照甲方计划按期或提前完成，如未能按期完后，每拖延一天，罚款一千元。（因其他不可抗力的原因导致则工期顺延）第八条：违约责任1.由于发包方原因延误，4天以上部分由发包方赔偿乙方相应损失（人工费、租赁费等。）如应乙方原因导致人力不足、材料缺失等甲方有权进行处罚并赔偿相应损失。2.本工程不得以任何名义进行转包，如承包人擅自转包他人，甲方有权责令其退场。3.承包人必须按规定派技术人员进行现场监督施工，发包人随时检查施工管理人员是否到位，负责发包人按缺岗处理。第九条：双方责任1. 甲方的责任与义务1
8、.2向乙方明确项目工期、质量、安全文明施工等相关要求。1.3发包人与开工前向乙方明确设计、及场地尺寸、做法等相关重要环节的实际情况。1.4根据乙方施工需要提供必要的材料进场、中转、及加工场地1.5对乙方提供固定施工电源配电箱到乙方指定地点。1.6按照乙方所报的材料计划，及时提供相应的材料到场并保证合格数量不差。1.7水准点及高程控制点坐标参照政府控制线和场地实际情况，由乙方根据工程通行方法确定，并做好开工前进行校检。1.8按本合同约定及时向乙方支付工程款。2.乙方的责任与义务1.1按照甲方的要求、明确的做法等按施工规范、标准规程按期完成任务、按规范施工满足甲方要求、确保工程质量、精度、安全。1
9、.2乙方用工必须要求符合当地主管部门的相关规定，进场是提供工人花名册及相关工种操作证。1.3确保工人合法权益，按时支付工资，否则甲方有权干涉。1.4服从甲方管理。1.5应高度重视安全生产，严格遵守规章按章操作，如有违法行为及时制止，1.6凡属于乙方完成的内容，乙方未在规定时间内完成的，甲方有权安排其他施工队来完成，所需费用从乙方工程款中扣除。第十条：未尽事宜，双方协商解决。协商不成向当地劳动保障部门申请仲裁，仲裁结果，任何一方有权向当地人民法院提起诉讼。第十一条：本协议一式两份，自双方签字之日起生效，合同的全部内容完成，工程款结清后自动失效。第十二条;1.本合同甲方提供的材料及人工费清单表见后面附页1，本合同签订后即承包内容已经确定不得随意更改，合同以外的任何内容施工方不负责任;如因甲方要求确需改动的地方须支付乙方改动部分的相应费用。2. 乙方出据公司资质一份（附页3）甲方法人代表(签章盖章) 乙方法人代表（签章盖章）联系电话：_ 联系电话：_身份证号码: _ 身份证号码:_需要乙方提供的资料：建筑工程资质一份工程周进度计划一份施工设计图一份进场工程化花名册、身份证复印件
