《安全生产协议.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安全生产协议.doc（36页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、安全生产协议甲方 :XXX 乙方 :XXX劳务公司 为贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，完善人民医院门诊楼结构工程安全生产保障体系，确保广大施工人员的生命安全和身体健康，确保实现本工程的安全生产和文明施工管理目标。甲方与乙方经双方协商一致，对以下所有条款予以确认并签订本安全生产协议。一、本工程安全生产和文明施工管理目标：1、现场杜绝重伤、因工死亡、火灾、坍塌、中毒事故的发生；轻伤事故年频率控制在6以内；（其中：乙方在施工过程中将轻伤事故年频率控制在本单位人员的0.3以内）2、现场安全隐患整改率必须保证在规定时限内达到100%，杜绝现场重大隐患的出现；3、施工现场安全达标合格率100%；安全
2、优良率90以上；4、确保施工现场创建为“XX市安全文明工地”。二、乙方用工制度：1、乙方须严格遵守国家和当地政府有关建筑施工现场管理的相关法律、法规及条例。任何因为乙方违反上述条例造成的案件、事故、事件等的经济责任及法律责任均由乙方承担，因此造成甲方的经济损失由乙方承担；2、乙方的所有工人必须遵守当地政府关于企业施工管理的相关法律、法规及条例。任何因为乙方工人违反上述条例造成的案件、事故、事件等，其经济责任及法律责任均由乙方承担，因此造成甲方的经济损失由乙方承担；3、乙方应遵守甲方上级制定的有关劳务分承包队伍的管理规定以及甲方的其它的关于乙方管理的所有制度及规定；4、乙方须具有独立的承担民事责
3、任能力的法人，或能够出具其上级主管单位（法人单位）的委托书，并且只能承担与自己资质相符的工程。三、甲方对乙方的安全生产要求：1、乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，否则由于自身安全措施不力而造成事故的责任或因此发生的费用由乙方承担。非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用；2、乙方应熟悉并能自觉遵守、执行建设部建筑施工安全检查标准、施工现场临时用电安全技术规范以及当地政府相关标准、规定及各项规范；自觉遵守、执行当地政府有关安全生产和文明施工的各项规定，并且积极参加各种有关促进安全生产和文明施工的各项活动，切实保障施工作业人员的安全与健康。3、乙方必须尊重并且服从甲方现行的有关
4、安全生产和文明施工的各项规章制度和管理方式，并按经济合同有关条款加强自身管理，履行己方责任。四、乙方必须执行下列安全管理制度：1、安全技术方案报批制度。乙方必须执行甲方总体工程施工组织设计和安全技术方案。乙方自行编制的单项作业安全防护措施，须报甲方审批后方可执行，若改变原方案必须重新报批。2、乙方必须执行安全技术交底制度、周一安全例会制度与班前安全讲话制度，并做好跟踪检查管理工作。3、乙方必须执行各级安全教育培训以及持证上岗制度：（1）乙方项目经理、现场施工队长、现场技术负责人及安全管理人员等须接受安全技术培训、参加由当地政府有关部门组织的安全考核，持证上岗；（2）乙方员工入场一律接受甲方组织
5、的一级安全教育；乙方负责对员工的二级安全教育，乙方施工班组负责对班组人员对三级安全教育，乙方负责的安全教育考试成绩报甲方安全部门备案；乙方员工经三级安全教育（甲方项目经理部、乙方施工队、乙方施工班组）经考试合格后方准进入现场施工。如果乙方的人员需要变动，必须提前报告甲方并征得甲方同意，同时按规定进行教育、考核合格后方可上岗；（3）乙方的特种作业人员的配置必须满足施工需要，并持有当地政府有效证件，持证上岗；（4）乙方工人变换施工现场或工种时，要进行转场和转换工种教育；（5）乙方必须执行周一安全活动一小时制度。（6）进入施工现场的任何人员必须正确佩带安全帽和其它安全防护用品。任何人不得住在施工的建
6、筑物内。进出工地人员必须佩带劳动安全资格上岗证上岗，无证人员将清除出场。4、乙方必须执行甲方的安全检查制度：（1）乙方必须接受甲方及其上级主管部门和各级政府、各行业主管部门的安全生产检查，否则造成的罚款等损失均由乙方承担；（2）乙方必须按照甲方的要求建立自身的定期和不定期的安全生产检查制度，并且严格贯彻实施；（3）乙方必须设立专职安全人员，实施日常安全生产检查制度及工长、班长跟班检查制度和班组自检制度。5、乙方必须严格执行检查整改消项制度。乙方对甲方下发的安全隐患整改通知单，必须在限期内整改完毕，逾期未改或整改标准不符合要求的，甲方有权予以处罚。6、乙方必须执行安全防护措施、设备验收制度和施工
7、作业转换后的交接检验制度。（1）乙方自带的各类施工机械设备，必须是国家正规厂家的产品，且机械性能良好、各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠；（2）乙方的中小型机械设备和一般防护设施执行自检后报甲方有关部门验收，合格后方可使用；（3）乙方的大型防护设施和大型机械设备，在自检的基础上申报甲方，接受专职部门的专业验收；乙方必须按规定提供设备技术数据，防护装置技术性能，设备履历档案以及防护设施支搭（安装）方案，其方案必须满足国家和当地政府有关规定。7、乙方必须执行安全防护验收和施工变化后交接检验制度。8、乙方必须执行甲方重要劳动防护用品的定点采购制度。同时，还要满足当地政府及建设主管部门的有关规定；9、乙
8、方必须执行个人劳动防护用品定期、定量供应制度。10、乙方必须预防和治理职业伤害与中毒事故。11、乙方必须严格执行企业员工因工伤亡报告制度；（1）乙方员工在施工现场从事施工过程中所发生的伤害事故为工伤事故；（2）如果发生因工伤亡事故，乙方应以最快捷的方式通知甲方的项目主管领导，向其报告事故的详情。由甲方通过正常渠道及时逐级上报上级有关部门，同时积极组织抢救工作，并采取相应的措施保护好现场，如因抢救伤员必须移动现场设备、设施时，要做好记录或拍照，甲方为抢救工作提供必要的条件；（3）乙方要积极配合甲方主管部门、政府部门对事故的调查和现场勘查。凡因乙方隐瞒不报、作伪证或擅自损毁事故现场，所造成的一切后
9、果均由乙方承担；（4）乙方须承担因为自己的原因造成的安全事故的经济责任和法律责任；（5）如果发生因工伤亡事故，乙方应积极配合甲方做好事故的善后处理工作，伤亡人员为乙方人员的，乙方应直接负责伤亡者及其家属的接待善后工作，因此发生的资金费用由乙方先行支付，因不能积极配合甲方对事故进行善后处理而产生的一切后果由乙方自负。12、乙方必须执行甲方制定的安全文明施工奖罚条例。乙方要教育和约束自己的员工严格遵守施工现场安全管理规定，对遵章守纪者给予表扬和奖励，对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章制度者给予处罚。13、乙方必须执行安全防范制度：（1）乙方要对乙方工程范围内工作人员的安全负责；（2）乙方必须
10、采取一切严密的、符合安全标准的预防措施，确保所有工作场所的安全，不得存在危及工人安全和健康的危险情况，并保证建筑工地所有人员或附近人员免遭工地可能发生的一切危险。（3）乙方的专业分包商和他在现场雇佣的所有人员都应全面遵守各种适用于工程或任何临建的相关法律或规定的安全施工条款；（4）施工现场内，乙方必须按甲方的要求，在工人可能经过的每一个工作场所和其它地方均应提供充足和适用的照明，必要时要提供手提式照明设备；（5）甲方有权要求立刻撤走现场内的任何乙方队伍中没有适当理由而又不遵守、执行国家和当地政府相关部门及建设行业主管部门发布的安全条例和指令的人员，无论在任何情况下，此人不得再被雇佣于现场，除非
11、事先有甲方的书面同意；（6）施工现场和工人操作面，必须严格按国家、政府规定的安全生产、文明施工标准搞好防护工作，保证工人有安全可靠、卫生的工作环境，严禁违章作业、违章指挥；（7）对不符合安全规定的，乙方安全管理人员有权要求停工和强行整改，使之达到安全标准；（8）凡重要劳动防护用品，必须按甲方指定的厂家购买。如：安全帽、安全带、安全网、漏电保护器、电焊机防二次触电保护器、配电箱、五芯电缆等；（9）乙方应给所属员工提供必须配备有效的安全用品，如：安全帽、安全带等，若必要时还须配戴面罩、眼罩、护耳、绝缘手套等其它的个人人身防护用品；（10）乙方应在合同签约后十五天内，呈送安全管理措施及安全防范方案，
12、详述将要采取的安全措施和对紧急事件处理的方案以及自身的安全管理条例，报甲方批准，但此批准并不减轻因乙方原因引起的安全责任；（11）已获批准的安全管理方案及条例的副本，由乙方编制并且分发至所有乙方施工的工作场所，业主指示或法律要求的其它文件、标语、警示牌等物品，具体由甲方决定；（12）乙方应指定至少一名合格的且有经验的专职安全员负责安全方案和措施得到实施。五、乙方现场文明施工及其人员行为的管理：1、乙方必须遵守现场安全生产和文明施工的各项管理规定，在设施投入、现场布置、人员管理等方面要符合甲方安全生产和文明施工的要求，按甲方的规定执行，在施工过程中，对其全体员工的服饰、安全帽等进行统一管理；2、
13、乙方应采取一切合理的措施，防止其劳务人员发生任何违法或妨碍治安的行为，保持安定局面并且保护工程周围人员和财产不受上述行为的危害，否则由此造成的一切损失和费用均由乙方自己负责；3、乙方应按照甲方要求建立健全本单位的有关文明施工和环境保护等方面的各项管理规章制度并狠抓落实，同时必须按照要求，采取有效的防扰民、防噪声、防空气污染、防道路遗洒和垃圾清运等措施；4、乙方工人和管理人员举止文明、行为规范、遵章守纪、对人有礼貌，切忌上班喝酒、寻衅闹事；5、乙方在施工现场应按照国家、当地政府及行业管理部门有关规定，配置与施工规模相适应的一定数量的专职安全管理人员，专门负责施工现场安全生产和文明施工工作的监督、
14、检查以及因工伤亡事故的处理工作，乙方应赋予安全管理人员相应的权利，坚决贯彻“安全第一、预防为主”的方针；6、乙方应严格执行国家的法律、法规，对于具有职业危害的作业，提前对工人进行告之，在作业场所采取适当的预防措施，以保证其劳务人员的安全、卫生、健康，在整个合同期间，自始自终在工人所在的施工现场和住所，并且采取适当的措施预防传染病，并提供应有的福利以及卫生条件；7、乙方进场时，应按总分包合同条款中规定交纳安全生产和文明施工押金10万元。乙方单位、班组或个人因违章、违规、违纪行为而受到处罚，其罚金从该押金中扣除。当押金少于一半时，乙方须补足押金金额。退场时给予结算，多退少补。六、争议的处理：当甲乙
15、双方发生争议时，可以通过协商解决或申请施工合同管理机构有关部门调解，不愿通过调解或调解不成的可以向工地所在地或局所在地人民法院起诉或向仲裁机关提出仲裁解决。七、其它补充条款：在施工中执行工程总乙方合同相关安全条款时，本协议书具有优先权，其余未尽事宜按照上级有关规定执行。甲方：（盖章） 乙方：（盖章）负 责 人： 负 责 人：签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日材具管理协议甲方: XXXXXX人民医院门诊楼工程项目经理部乙方: XXX劳务公司根据局和公司材料管理有关办法，本着互惠互利，共同搭设项目材料消耗，节约项目成本，双方在签订工程承包协议的同时签订本协议。一、承包工程项目： 1、工
16、程名称：XX人民医院 2、工程地址： XXX3、承包范围：详见劳务分包合同4、承包方式：劳务分包二、工程项目期限：详见劳务分包合同和甲方项目经理部制订季、月、旬、周工期进度计划。三、管理内容：1、乙方必须按着招标文件中材料管理规定执行。2、甲方按合同约定提供给乙方各种材料设备。标准层顶板模板配置三层，周转使用至结构封顶。3、乙方必须提前7天提供甲方供材的材料需用计划及进场计划，报项目部审批。4、乙方必须参与甲供材料的验收、共同确认材料的质量和数量，对于材料没有质保书、产品合格证或达不到合同约定的材料质量的，坚决采取一票否决制，不合格的材料决不能用到工程中。5、乙方采购供应各种材料必须提供产品质
17、保书、合格证、准用证等，并及时上报项目部，经检查验收后方能使用。6、甲方有权对现场的材料随时进行抽查取样，并且留样。7、甲方在抽检过程中对材料的质量发生疑问，及时送检测部门，确有质量问题的及时终止使用，对于已使用到工作上的不合格材料全部返工。8、乙方必须按工程进度计划、工程量和施工方案编制周转材料具，需用计划及进场计划，申报项目审批。9、乙方必须把甲方提供的周转材料，按甲方要求进行分类、堆码。10、乙方使用材料及周转料具，必须填限额领料单，经审批到项目部材料人员领料。11、乙方必须及时派人把坏的、变形的周转料具进行保养，并及时维修。12、乙方必须把支模的周转料具及材料及时拆除吊送到上一施工层，
18、不能把材料堆码在楼层上，做完一层清一层、工完场清。13、乙方必须把施工中不用的各种规格的材料、周转料具及时清理到材料堆场，派专人对材料进行分类、分规格堆码，并及时配合对租赁材料的归还。14、乙方不能把甲方提供的各种材料及剩余材料进行变卖和处理。15、乙方必须按甲方施工现场平面图布置材料场地，若变动及时向项目部申请。16、乙方的施工人员不能对甲方提供的材料随意进行锯割，若确实急用，现场没有相关规格材料必须向项目部申请，经同意后方可割据。17、乙方必须建立标准库房，并悬挂库房的各项管理制度、防火制度及负责人。18、乙方必须建立材料的台帐，库房的帐、卡、物必须齐全、吻合。19、乙方必须把易燃、易爆的
19、物品专门存放，专人负责保管，并有严格的防火、防爆措施。20、乙方采购供应的材料，根据甲方的检验计划须检测的材料，必须检测合格后方可使用到工程上。21、乙方对施工中用材当天用完，当天清理，必须做到工完料清。22、乙方对没有完成的材料及时回收。23、乙方不能把施工用的材料集中堆码在施工作业层的外架上，并且外架上不能堆放任何材料。乙方不能把施工中使用的材料集中堆码在已施工完毕的楼层中。24、乙方必须和班组签订材料使用协议，并上报甲方。25、乙方必须做好甲供材料的保管、保卫工作。26、乙方必须对楼层上清理下的垃圾进行清理外运。四、奖罚制度1、按合同约定节约材料甲乙双方共享。2、乙方在施工中把没有报验、
20、检验的材料用在工程上，每次罚款500元。3、乙方没有及时提供材料需用计划，造成工期延误。每次罚款500元。4、甲供材料按施工预算领料，材料节余部分，施工清包队伍不得运走或卖掉，一旦发现进行罚款，罚款金额为材料成本的10倍。5、乙方参与材料验收，并限额领料，若发现没有开领料单自行使用材料，每次罚款200元。6、乙方对甲方提供的材料必须进行保管和保卫，一旦丢失照价赔偿。7、甲方提供给乙方的木方、层板、大钢模及配件、钢管，不经甲方同意随便锯割，一旦发现，按损失材料价的二倍罚款。8、乙方没有及时对周转材料、料具进行回收、维修或把周转料具大量堆置在施工完毕的楼层中，发生的租赁费用由乙方负责，并发现每处罚
21、款100元。9、乙方必须按照施工组织设计及专向施工方案进行施工，若乙方擅自增加各项材料需用量，增加部分由乙方承担。10、乙方每次浇筑砼，应准确计算砼的用量，如发现浪费由乙方负责材料浪费的成本。11、乙方在施工过程中合理的使用模板、木方、周转料具，拆模安顺序拆模，硬拆造成模板大量损失者，每次罚款1000元。12、乙方没有按照甲方现场平面布置图对材料进行堆码标识的，每处罚款100元。13、乙方没有建立健全材料台帐及标准库房的，罚款500元。14、乙方材料管理无制度的，罚款100300元。15、乙方的现场管理人员在材料使用上不服从甲方现场人员及材料人员管理的，每次罚款200元。16、乙方必须配合甲方
22、材料大检查及公司材料部门贯标检查，在检查过程中若发现问题不及时整改，每次给予100300元的罚款。17、乙方必须派专人对甲方进场材料指挥装卸、堆码，不能乱卸乱堆，一旦发现罚款50元。甲方：（盖章） 乙方：（盖章）项目负责人： 项目负责人：签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日进度管理协议甲方 : XXXXXX人民医院门诊楼工程项目经理部乙方 : XXX劳务公司甲方将XXX人民医院门诊楼工程委托乙方施工，为确保工程施工按工期完成，甲乙双方共同协商，双方在签订工程承包合同的同时签订本协议。一、承包工程项目1、工程名称：XXX2、工程地址：XXX3、承包范围：详见劳务分包合同4、承包方式：劳
23、务分包二、工程项目期限：详见劳务分包合同和甲方项目经理部制订季、月、旬、周工期进度计划。三、协议内容：1、乙方必须按照招标文件规定及本工程的工期目标，配备项目管理人员。2、乙方的劳务队伍必须是甲方考察过的。3、乙方根据甲方编制的工作量及劳动力需用计划提前组织劳动力，进场前及时提供劳动力中各工种的进场人数。4、乙方必须认真执行甲方编制的总、月、周进度计划，并具体实施完成。5、乙方必须提前十天提供月、周及阶段性甲供材料的各种清单及计划，报甲方审批，如由于没有及时提供清单及需用计划，造成工期延误，造成的后果由乙方自行负责。6、乙方编制中、小型机具设备进场计划并报甲方审批，及时合理的调度机械设备。7、
24、乙方施工内容中所需的构配件、预埋件，应提前加工，避免影响施工进度。8、乙方必须跟踪检查实际进度情况，并绘制对比表。9、乙方必须服从甲方现场人员的管理，甲方有权根据实际进度的情况，要求乙方对劳动力数量、人员施工情况及施工组织的情况进行合理的调整，由于乙方不服从甲方管理造成的误工，由乙方自行负责。10、乙方必须对各班组进行施工进度情况交底，并上报甲方，甲乙双方共同监督班组的具体实施。11、甲乙双方每天必须对施工现场的人数进行清点，实际进度共同确认。12、乙方对自己提供采购的材料必须填报计划，具体落实，若由于自身材料、构配件落实不及时延误工期，发生后果自负。13、乙方的管理人员必须持有效证件上岗，甲
25、方有权对乙方现场管理人员的施工组织情况进行监督检查，由于管理不到位、组织不利，甲方有权要求乙方更换管理人员。14、乙方的施工班组无视施工进度，班组管理混乱，完不成施工任务的，甲方有权要求乙方更换施工班组。15、乙方负责甲方提供机械设备的管理，按照机械操作规程操作，保持设备正常运转，提高工效。16、乙方参与甲方组织的进度检查及召开的专题会议，根据进度情况，乙方必须制定切实可行的措施，把施工进度加快，达到预期的进度计划目标。四、进度管理处罚条例1、乙方没有按招标文件及项目施工情况配备合理的项目班子的，罚：5000元。2、乙方的劳务队伍必须是甲方考察过的施工队伍，若审核中发现乙方乱用施工班组，罚：1
26、000元，并将该班组请退出场，所有损失由乙方负责。3、乙方没有按进度计划、工作量计划及劳动力需用计划，组织人员进场或数量不足造成工期延误，每天罚：3000元。4、乙方没有完成甲方编制的总、月、周进度计划的，造成其他损失另行计算，从劳务费中扣除。5、乙方没有提前申报甲供材料清单及计划，及甲方供材的需要及进场计划的，造成工期的延误，每次罚：3000元。6、乙方由于自行采购、自行加工的构配件，自行提供的中小型设备，组织不到位，造成工期延误的，每天罚：3000元。7、乙方没有及时按需要调整各分项人员数量的，每次罚：500元。8、乙方没有对各班组进行施工进度交底的，罚：500元。9、乙方的劳务队伍消极怠
27、工、无故停工，造成的损失由乙方自负，按工期延误实际发生的各项费用计取，从劳务费中扣除。甲方：（盖章） 乙方：（盖章）项目负责人： 项目负责人：签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日质量管理协议书总包方：XXXXXX人民医院门诊楼工程项目经理部（简称甲方）分包方：XXX（简称乙方）为保证XXX人民医院门诊楼工程按照业主的要求完工，总分包方与分包方签订如下管理规定，以共同遵守，如与总分包合同有不一致处，以较高要求为准：1质量标准与目标工程质量标准采用现行的国家检验标准，如图纸要求与国家及地方施工验收规范标准之间有任何不一致的地方，分承包单位应以质量较高者同时取得业主及总包方的认可为施工依据
28、。2完善质量管理制度分包应有健全的质量管理机构，合格的质量检查人员，其机构及名单报业主和总包方。样板引路制度a施工样板制度：分包方在大面积施工前，要先做样板间，总包方和甲方（监理）对样板间进行验收，验收内容主要包括：工程质量、工作效率、各专业协调配合情况，从而确定整体工艺流程、资源配备、质量标准样板，用以指导大面积施工。b材料样板制度：分包单位在选择材料供应商时，应采用招标择优录用的原则，要求多家材料商提供样品，建立样板库，为总包单位、甲方（监理）选择（考察）提供参考总包方定期召开总包方与分包、分包与分包各专业之间的协调会，确保工序搭接合理，工种配合得当，尽量避免人为返工，保证工程质量。3施工
29、中及完工后检查分包商应服从总包方的质量管理，遵守总包方制定的各种质量管理制度，满足总包方制定的质量方针、质量目标的要求，总包方对分包商的工程质量拥有监督责任和否决权。在本工程分包项目施工中，分包商的施工质量均需按总承包商设定的质检程序分级检查，填写书面报告、检评意见、签字盖章。只有通过分包自检、总包方复检及监理工程师终检合格后的分项工程，才能进行下一道工序。凡对总包方所提出的质量问题不认真整改处理的或在整改期限内仍没达到整改要求的，总包方可以下发质量问题罚款通知单，罚款权限5005000元。总包方根据工程施工实际情况，定期组织现场施工各分包单位进行定期质量大检查，并根据检查结果对各分包单位进行
30、打分排名，对在定期检查中连续三次排名最后的分包单位进行20005000元处罚。定期质量检查评比制可充分调动各分包单位的竞争意识和协作意识。利用定期质量检查评比，对出现的质量问题频率高的分项工程进行分析统计和质量PDCA循环攻关，制订纠正和预防措施，杜绝质量通病，杜绝不合格品。分项工程检查：总包方的检查认可并不代表分包单位责任的转移，即检查验收合格后，再次检查又发现由分包单位原因引起的质量问题，仍由分包单位承担责任和发生的费用，赔偿总包方的有关损失：由此延误的工期不予顺延。隐蔽工程的检验 工程具备覆盖、掩盖条件或达到双方约定的分项工程验收部位，分承包单位经自检后由总包方负责在隐蔽和分项工程验收4
31、8小时前通知监理、业主方参加验收：通知包括分包单位的自检记录、隐蔽和分项工程验收的内容、验收时间和地点，分包单位准备验收记录，验收合格，监理和总包方在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，监理和总包方组织分包方在限定时间内修改后重新验收。4材料进场检验制度；分包单位自行采购的材料进场，必须向总包单位提供出厂合格证和质检报告，材质试验必须由总包单位质检员见证取样，检验结果必须报总包单位，严格控制分包单位可能让不合格材料流入现场。甲方：（盖章） 乙方：（盖章）项目负责人： 项目负责人：签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日项目材料管理协议甲 方：XXXXXX人民医院门诊楼工
32、程项目经理部乙 方：XXX公司 为保证XXX人民医院门诊楼工程项目材料的管理，明确职责，分清业务，本着平等互利的原则，经双方协商，达成如下协议，共同遵守，如与总分包合同有不一致处，以较高要求为准：1、 总则：1.1乙方应设置专职物资管理人员负责与项目业务往来及现场材料的管理工作。1.2乙方物资管理人员应服从项目业务管理部门的管理工作。2供应管理2.1乙方所有材料由乙方自购。2.2验收与保管。2.2.1乙方负责材料的验收及保管，乙方领用的材料丢失、损坏由乙方负责。2.2.2乙方须设置专职材料员，此材料员负责对进场材料的数量和质量进行验收、做标识。2.2.3乙方所购材料需报业主甲方认可厂家样品后方
33、能进场，进场后需提供相关资质及检测报告合格证等，待监理认可后方能使用。2.2.4乙方自购材料自负盈亏。3周转料具（周转料具的使用可咨询市场价格采用现场租赁的方式进行统一管理）3.1周转料具总量。由乙方按需提计划。3.2乙方按工程进度提前三天提使用计划给物资部，物资部组织进场后乙方当场清点并办理二次租赁手续，每月结算。3.3乙方现场使用周转料具不得随意乱丢乱放，如有发生甲方将予以罚款5002000元，使用完后运至材料场堆放，有损坏的及时修理。3.4退租。工程闲置周转料具须马上退租，由乙方负责修整（包括配扣件螺栓），因丢失、损坏报废所产生的费用由乙方承担，单价按租赁站价格，在乙方当月工程款中扣除。
34、注：报废范围包括钢管早拆杆的切割、钢管有死弯、扣件掉页、周转料具的改制电焊、顶头底座的弯折等造成材料无法退租的现象。4、材料的进出场4.1对于甲方现场已有材料，乙方如需进场需提前向甲方报进场计划，以便甲方查验后进场。4.2乙方任何材料、机械、工具出场都需到甲方物资部办理出门证，由门卫核对后方能出场。5、现场监督项目材料员将每日在现场检查料具的使用情况，对违规使用、随意损坏、浪费的现象将按公司及项目有关规定进行处罚。对材料堆放不整齐、未做到工完场清的将给予书面整改，如乙方未及时整改或整改不到位的将按有关文明工地处罚条例进行处罚。甲方：（盖章） 乙方：（盖章）项目负责人： 项目负责人：签订日期：
35、年 月 日签订日期： 年 月 日成品保护管理协议书总包方：XXXXXX人民医院门诊楼工程项目经理部（简称甲方）分包方：XXX（简称乙方） 为确实加强项目成品保护管理，顺利完成本工程的各项工期、质量、成本目标，特制定本协议书，如与总分包合同有不一致处，以较高要求为准，具体如下：一、成品保护的责任：总包方的责任：总包方根据总分包合同、施工组织设计、成品保护方案各种形式明确各分包对成品的交接和保护责任，总包单位在成品保护工作中起协调监督作用。1、总包方有责任根据现场施工、进度情况编制整体工程的成品保护方案并报监理、甲方审批，审批后发放至分包单位并监督分包方对操作工人进行成品保护教育，学习有关的成品保
36、护制度。各分包方有责任编制自行施工部分的成品保护方案。2、总包方工程部负责编制本项目总施工进度计划、月、周进度计划并发放到各分包单位。工程部每周定期召开生产会，合理协调各分包单位安排生产，防止分包单位之间的工序倒置和赶工期的不合理交叉作业。在各分包单位发生作业面冲突或分包单位之间必须进行拆改时，总包单位有责任根据总施工进度计划及实际情况进行协调并组织分包单位之间的配合。3、总包方工程部、质保部、安全保卫部负责管理监督现场各分包的成品保护工作。根据现场工作情况，有权力对分包方以相应奖罚。总包方有责任向分包方示明总包方成保体系及责任区域划分，总包方根据责任区域划分对分包方进行管理。分包单位对总包方
37、管理不服从，并对工程质量、进度造成重大影响时，总包方有责任停止分包单位继续施工。4、总包方负责供应的材料在分发至分包方之前，负责材料运输、进场的成保工作。5、总包方成立成品保护小组，进行项目成品保护工作的管理，小组名单如下：组长：项目经理副组长：生产经理、机电经理、安全员组员：各相关管理人员及施工队负责人员分包方责任：分包单位在总包方的监督管理下，在施工中为成品保护责任单位，分包单位必须编制自身施工范围内的成品保护方案并得到总包方批准以后实施，设置专职成品保护检查员。本分包单位对其他分包方的成品、半成品造成损坏由本分包方自行负责；由于其他分包人对本分包方施工范围内的成品、半成品造成了损坏，由相
38、应分包方进行负责；由于自身成品保护检查人员的失误造成未找出造成成品损坏的人员或单位，这部分损失将由成品保护责任单位承担。1、分包方有责任编制本单位施工范围内的成品保护措施，并交由总包方存档；分包方有责任对现场操作工人进行成品保护交底，并由交底人、被交底人签字后总包方存档。2、分包方必须每周、月编制进度计划并交由总包存档；准时参加总包方生产协调会，服从总包方对各分包方的协调，对总包方要求现场配合、调整、整改必须服从。3、各分包单位驻现场代表为其所施工程专业的成品保护直接责任人，并设置专职成品保护检查员，负责检查监督本专业的成品保护工作。成保人员名单如有调整必须通知总包方工程部。4、分包单位在进行
39、本道工序施工时，如需要碰动其他专业的成品时，分包单位必须以书面形式上报总包方，项目工程部与其他专业分包协调后，其他专业派人协助分包单位施工，待施工完成后，其他专业人员恢复其成品。5、上道工序与下道工序要办理交接手续。交接工作在各分包之间进行，项目经理部起协调监督作用。二、成品保护的期限各分包单位从进行现场施工开始，至其施工的部分竣工验收完毕交付工程业主为止，均处于成品保护阶段，特殊专业按照相关合同条款执行。三、成品保护的范围：分包承包范围内所有实施于本工程或未实施于工程分包自身的材料、设备、成品、半成品，其中最重要的是：1、工程设备高低压配电柜、空调机组、电梯、发电机组、冷水机组、冷却塔等大型
40、设备、通风管机、水泵、阀门、卫生洁具、机电面层装置（开关、灯具、烟感、喷洒、摄像机）、强电弱电配套设施等。2、装饰过程中的工序产品墙面、顶棚、踢脚、楼地面装饰、地毯、石材、外墙立面、钢铝、门窗及玻璃幕墙，楼梯饰面及扶手、地下室、卫生淋浴间及防水工程等。3、安装过程中的工序产品消防箱、配电箱、插座、开关、暖气片、空调风口、卫生洁具、厨房器具、灯具、阀门、水箱、设备配件等。四、成品保护措施的制定及实施1、分包单位应按总包方正确的施工工艺流程组织施工，不得颠倒工序，防止后道工序损坏或污染前道工序。2、分包单位要把成品保护措施列入本专业施工组织设计，经总包方审批备案（填写分项工程移交单）后认真组织执行
41、，对于施工组织设计中成品保护措施不健全，不完善的专业不允许其动工作业。3、分包单位要加强对本单位职工法制、规章制度、职业道德教育。教育本单位职工爱护公物，尊重他人和自己的劳动成果，施工时要珍惜已完和部分已完的工程项目，增强本单位员工的成品保护意识。4、各专业的成品保护措施应列入技术交底内容，必须下达作业指导书，同时分包单位要认真解决有关成品保护工作所需的人员、材料等问题，使成品保护工作落到实处。5、分包单位成品保护工作的检查员，要每日不定时的对本专业的成品保护工作进行检查，并及时督促专职施工员落实整改，并做好记录，同时参加总包方组织的成品保护检查及会议，并书面汇报近期以来的专业成品保护工作状况
42、。6、分包单位施工人员要自觉遵守现场成品保护管理制度，禁止在本责任区域或其他专业区域内违章吸烟、用火、用电、乱涂、乱画、盗窃、大小便等行为，造成成品受损或污染。7、交叉作业中，要分清成品保护责任，并落实到人或施工班组，因交叉作业双方发生争执，由总包方工程管理部根据工序重轻予以协调。8、各分包单位要对本专业半成品在运输、存放、存储安装期间做好成品保护及防盗工作，严防半成品受损。9、各分包单位有权利对本专业成品进行防护和制止他人破坏行为。五、主要施工项目成品保护措施1、地面与楼地面工程1.1地砖、花岗岩楼地面水电的综合布线管槽、各类管道，都应全部完成，并经过监理检查认可后，与土建专业进行交接。1.
43、2土建将安装完毕的木门框，用竹胶合板将1.2米以下框周围包钉好，防止碰撞，在地面施工时，要安排木工随时检查门框的位置、垂直度有无变动和错误，若有变动和错误，在施工过程中及时校正和修改。1.3运输砂浆或细石过程中，凡经过各类门口处时，推车要缓慢，防止撞坏门框。1.4对于石材，不得堆放在露天被雨淋浸、水泡和长期日晒，板块要立放，光面对光面，设木垫块衬垫。铺设时要随铺随擦干净溢出的胶浆。禁止其他人员上去踩动并做保护标识，铺设完后要进行封闭，待强度达到后，用纤维板等加以覆盖保护。1.5水电进入二次安装时，对使用的人字梯、高橙的下脚要用麻布或胶皮包好，以防止滑到和碰坏已施工完成的地砖、花岗岩地面。2.整
44、体楼地面整体楼地面工程施工时，要加强对水电的种类管线、木门框的成品保护。整体楼地面面层压光后，要加养护和封闭保护，养护期间严禁上人施工，等强度达到后严禁在其上面拌制砂浆。为防止墙面涂料、油漆对地面的污染，在其上层覆盖一层木屑 进行成品保护。3门窗工程3.1木门框完成后，在1.2m以下用9层板将框周围包钉好，防止碰撞，木门窗油漆应将五金件纸胶带或塑料布包裹地，门窗套与墙交接处贴纸胶带，以防止油漆对五金件及墙面的污染，油漆涂刷后漆膜未干前要安排人看护，防止触摸。3.2铝合金门窗在安装前必须粘贴塑料保护胶带，以防止水泥砂浆的腐蚀和污染，在进行铝合金门窗与墙体的接缝处打密封胶时要及时清理多作的胶液。3
45、.3在风天施工时要及时将门窗关闭好，以防止门窗玻璃打碎和门窗框松动力、变形。3.4门窗玻璃要做好标识保护。对滴在窗台、地面的油漆要及时擦干净。4墙、顶棚涂料4.1墙面、顶棚涂料施工时要与水电、灯具、面板的安装穿插进行，其顺序为： 顶棚涂料涂刷完成后，进行灯具、烟感、喷撒头等的安装，墙面的涂刷的最后一遍涂料前，灯具、面板、空调等进行安装、灯具、面板安装时要戴好清洁的白手套，以保持墙面、顶棚的清洁，并用塑料薄膜和胶带包好裹好，由水电向土建进行交接，再进行最后一遍涂料施工。4.2墙面、顶棚涂料施工前应将地面清理干净，并用塑料布或报纸将地在覆盖，并对门窗进行包裹和保护，以便墙面涂料施工，防止对地面、门
46、窗的污染。4.3在涂刷分界线时，采用纸胶带粘贴的方法，避免污染其它界面。5. 顶棚工程5.1轻钢骨架及罩面板安装应注意保护顶棚内各种管线。轻钢骨架的吊杆，龙骨不准固定在通风管道及其他设备上。5.2轻钢骨架、罩面板及其他吊顶材料在入场存放、使用过程中严格管理，板上不宜放置其他材料，保证板材不受潮，不变形。5.3重物严禁吊于轻钢骨架上。5.4为了保护成品，罩面板安装必须在棚内管道，试水，保温等一切工序全部验收后进行。5.5安装面板时，施工人员应戴线手套，以防污染板面。6卫生洁具卫生间的卫生洁具安装时要与土建装修施工相交叉，因此，卫生洁具应在墙地面镶贴工程、吊顶工作、户门完成后进行安装。卫生洁具安装完成后，用塑料布和硬纸壳覆盖并用胶带封好，以防止施工
