《班组协议.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《班组协议.doc（20页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、协 议浙江广宏建设有限公司安徽润地广场工程建筑作业班组施工责任承包协议甲方：润地广场工程项目部乙方： 班组按照国家建筑法建筑施工管理条例等有关法律法规及地方政府有关规定，甲方根据润地广场工程施工需要，将 泥工 的相关工程项目委托乙方责任承包施工。一、工程名称：安徽润地广场1#、2#、3#商住楼工程二、承包方式及单价：包清工 按安徽省2000年定额建筑面积计算规则计算面积每平方清工费 元基础及屋面上构架等施工每幢另加标准层(即第四层)一层面积每平方清工费 元 三、承包工程施工范围及相应的配置内容1、润地广场工程中主体梁、柱、板构造柱、 栏板、压顶、女儿墙、屋面层、花架、腰线、基础垫层及铺碎石、塔
2、吊、提升机基础及整平、垫层等砼浇筑(砼浇筑后的斗口凿除)；基础机械挖土后的修挖土及基础的排水人工工作；就地回填土、夯实、整平；预制过梁(包括电箱管道等过梁板)，钢筋保护层、垫块、木砖砼、填充墙的正反三角素砼；砼浇水保养、砼面覆盖及回收堆放；生活区及施工区的临设(需泥工班施工的)场地、道路、架下硬化，排水沟的挖、砌、粉等；卫生包干区一切工作及粉刷中发现的由于主体泥工班造成的质量问题，泥工班均应负责凿除等返工整改 ，费用乙方承担。 2、项目部除提供大型机械(塔吊、提升机、搅拌机)配电箱、打夯机水泵外，其余乙方需用的小型施工机械(平板式振动机、振动棒，包括到三级箱的电缆线)工具反斗车、墙线、工程检测
3、仪、靠尺、挂线板、泥桶、铁锹、洋镐等，用具(雨衣、雨裤、雨鞋、碘钨灯、电缆线、灯管(泡)、插头等均由乙方自备。宿舍、床、照明(各房间安装电表、额定用量、超用量自负)带家属的甲方概不负责 。3、施工中必须随时做好落手清工作，做到工完场清。自己班组所用材料(砖、水泥等乙方参加收货、按所收货数量转拨乙方)，乙方应合理利用、严禁浪费，如：砖、水泥按定额用量的90%核定用量，超用量由乙方承担，节约多余的给乙方，场地的砼、砂浆应随时清理利用，如没及时清理利用，发现每处(次)罚100元。四、付款方式：1、甲乙方签订合同即乙方应交甲方合同履约保证金 万元整。以保证履约合同的严肃性。2、照总合同精神，按进度付款
4、。3、四层结构完报第一次进度工程量。次月20号左右按工程量的70%付款。以后每月25号上报当月完成工程量次月20号左右付进度款70%。在付第一次进度款之前施工期间，乙方所需的所有费用均由乙方自理（包括生活费、机械工具费、乙方自行采购的材料费等）4、主体结构全部（或 ）完成付至85%，余款在工程验收合格后二个月内付清。5、罚款及代劳加倍收回的费用在当月发放进度款中扣除，超过浪费的材料款在结算时扣除。五、工程进度：本工程工期紧，乙方必须严格执行项目部制定的工期计划。如因乙方原因造成延误工期罚款1000元/天，并承担其它工种的误工费用。提前一天奖500元/天。乙方原因达不到质量要求延误工期，甲方有权
5、调入其它施工班，一切费用乙方承担。并且有权终止合同。并按所完成的工程款60%结算。其余作为赔偿和弥补工程交接等损失处理。六、工程质量：1、本工程质量必须达到合格以上。严格按施工图纸和国家（包括省、市）有关规定、规范、标准和规范施工。同时必须按现场业主、监理、甲方施工人员要求进行施工。按国家规定的质量验收标准进行验收，达不到质量要求，必须及时返工并承担材料损失，直至返工合格为止。工程中出现质量问题及缺陷均按项目部有关规定处罚。罚款以项目部布告张贴为准，在当月进度款中扣除。2、施工中乙方必须安排符合工程要求的具有素质的足够的技工进扬。并派一名技术人员配合项目部放样。特殊作业人员必须持有上岗证。如乙
6、方工人的技术水平达不到工程要求，甲方有权通知乙方更换，甚至终止合同。乙方工人在进场前，应将姓名、工种、年龄和身份证复印件报送甲方，同时提供“三证”，即就业证、暂住证和外出婚育证明。乙方需甲方协助办理有关证件，办证及治保费用由乙方自负，严格禁止使用童工。如乙方“三证”不全或使用童工违反有关制度，造成的后果由乙方自负。3、甲方要求乙方工程质量达到全部合格以上，并严格按施工图和国家（包括省、市）有关规范、标准和规程，以及甲方现场施工人员的要求进行施工。按国家规定的质量验收评定标准进行验收。如工程质量不符合要求。而造成的返工及其他损失，均由乙方负责。如炸模情况，待砼达到一定强度后，凿除炸模部分(应轻打
7、细凿)，再用磨光机磨平。4、班组责任承包人必须每星期驻工地5天以上，以便及时解决施工现场问题和准进参加项目部班组例会，督促执行相关例会决定。如未经项目部允许，超日不在工地，处以每天100元罚款。5、施工要保质保量、不偷工减料。材料核定用量，乙方浪费按实自负。七、安全生产：7-1乙方必须确保安全生产，并为争创安全文明标化工地目标作出努力，为此，乙方必须配备专（兼）职安全员，制定安全措施，加强安全检查和管理，班组每天上班前作好安全交底、并做好记录。在施工时严格执行安全操作规程，进入施工现场，必须佩戴好安全帽，扣好帽带。并听从施工员和安全员的指挥。发生工伤事故，责任均由乙方自负。如乙方违返安全生产规
8、定，影响甲方安全指标的实现处以1000元以上的罚款。为文明施工，穿带统一，安全帽乙方向甲方领取费用在结算时扣除。7-2 乙方认为有安全隐患的有权禁止施工，待消除安全隐患后再进行施工。八、文明施工：乙方必须实行文明施工，并为争创文明标化工地而努力。乙方必须做好施工现场和材料堆放规范、整齐；要遵守文明卫生等各项制度，做到工完场清，处处讲究清洁；要尊师爱徒、团结协作、听从指挥；严禁赌博、偷盗、打架斗殴，以及在工地单身宿舍男女混宿等不法行为的发生；注意做好治安保卫工作。如乙方原因影响甲方文明施工指标的实现，处以1000元以上的罚款。8-2 乙方应随时做好落手清工作，每天下午下班前1小时，由项目部施工员
9、、质量员班组长共同努力检查，发现质量及落手清问题及时整改，决不拖至第二天，如发现没及时整改，罚每处100元，否者加倍处罚。九、与其它作业班组的配合：乙方必须按项目部的施工进度要求和协调意见。与 其他作业进行密切配合，不得扯皮或自行其是，以免造成工程质量或工期的损失。如在配合中出现矛盾，首先要进行协商，如协商未达成一致，应上报项目部进行协调，再根据项目部协调意见执行。如乙方不及时上报项目部，造成的损失由乙方自负。十、其它1、乙方住宿、由项目部提供每人2个平方，如班组占用住房面积，超过（每人2平方）部分，每平方收取1元/天，每个9人集体房间用电18度/月，超过每1度收取电费1.5元/度， 并遵守有
10、关制度，如有损坏东西要负责赔偿。2、乙方工作人员进入工地，应按要求佩带好上岗证，同时要遵守项目部的各项规章制度，并遵纪守法。3、甲方供应给乙方的材料，分项工程完成后乙方应把剩余材料分类整理向甲方一一移交。4、乙方应把职工考勤表挂在项目部办公室，按实际出勤进行考核，并按考勤人数发放工资。十一、本合同未尽事宜，经双方协商另行补充。本合同具有法律效力，执行中如有争议，先由仲裁部门调解。如调解无效，提请司法机关进行判决。十二、本合同一式叁份，甲方一份，乙方执一份，上级部门一份，经双方签字（盖章）生效，工程竣工帐清后终止。十三、补充条款：甲 方： 乙 方： （组）代 表： 代 表： 联系电话： 联系电话
11、： 签约时间： 年 月 日协 议浙江广宏建设有限公司安徽润地广场工程建筑作业班组施工责任承包协议甲方：润地广场工程项目部乙方： 班组按照国家建筑法建筑施工管理条例等有关法律法规及地方政府有关规定，甲方根据润地广场工程施工需要，将 脚手架搭拆 的相关工程项目委托乙方责任承包施工。一、工程名称：安徽润地广场1#、2#、3#商住楼工程二、承包方式及单价：包清工 按安徽省2000年定额建筑面积计算规则计算面积每平方米 元结算 三、承包工程施工范围及相应的配置内容1、润地广场工程中三幢楼的外脚手架搭拆、楼梯间顶层内架搭拆施工，包括裙房二次搭架、基础临时通道架、挑架防护棚、机械防护棚、施工棚、泵送架、消防
12、斜道、通道、物料提升机及围护架防护棚等要架子工临时搭拆的(包括四口防护栏)的搭拆工作。标志杆的油漆及制作附、连墙拉接件工作、扣件的整理维修。2、项目部除提供垂直提升设备、钢管扣件外。脚手架等搭拆施工中所需(绑扎脚手片、安全网)的扎丝、铅丝工具，雨具均由乙方自行解决。3、施工中必须随时做好落手清工作，做到工完场清。自己班组所用材料，货到时必须及时在半小时内组织卸货，按指定的地点堆放整齐，如不及时，项目部另行组织劳力卸堆料，费用按实际加倍向班组收取。根据施工需要，合理及时申报进料计划，并派专人提料，核对接收数量，钢管扣件等随时清理堆放整齐，如发现未及时清理，发现每处(次)罚50元，管好钢管扣件，流
13、失、被盗和埋没等超过损耗含量，由班组承担相应损失。四、付款方式：1、甲乙方签订合同即乙方应交甲方合同履约保证金 万元整。以保证履约合同的严肃性。2、照总合同精神，按进度付款。3、四层结构完报第一次进度工程量。次月20号左右按工程量的70%付款。以后每月25号上报当月完成工程量次月20号左右付进度款70%。在付第一次进度款之前施工期间，乙方所需的所有费用均由乙方自理（包括生活费、机械工具费、乙方自行采购的材料费等）4、主体结构全部（或 ）完成付至85%，余款在工程验收合格后二个月内付清。5、罚款及代劳加倍收回的费用在当月发放进度款中扣除，超过浪费的材料款在结算时扣除。五、工程进度：本工程工期紧，
14、乙方必须严格执行项目部制定的工期计划。如因乙方原因造成延误工期罚款1000元/天，并承担其它工种的误工费用。提前一天奖500元/天。乙方原因达不到质量要求延误工期，甲方有权调入其它施工班，一切费用乙方承担。并且有权终止合同。并按所完成的工程款60%结算。其余作为赔偿和弥补工程交接等损失处理。六、工程质量：1、本工程质量必须达到合格以上。严格按施工图纸和国家（包括省、市）有关脚手架安全规定、规范、标准和规范施工。同时必须按现场业主、监理、甲方施工人员要求进行施工。按国家规定的质量安全验收标准进行验收，达不到要求，必须及时返工并承担材料损失，直至返工合格为止。工程中出现质量安全问题及缺陷均按项目部
15、有关规定处罚。罚款以项目部布告张贴为准，在当月进度款中扣除。2、施工中乙方必须安排符合工程要求的具有素质的足够的技工进扬。并派一名技术人员配合项目部放样。特殊作业人员必须持有上岗证。如乙方工人的技术水平达不到工程要求，甲方有权通知乙方更换，甚至终止合同。乙方工人在进场前，应将姓名、工种、年龄和身份证复印件报送甲方，同时提供“三证”，即就业证、暂住证和外出婚育证明。乙方需甲方协助办理有关证件，办证及治保费用由乙方自负，严格禁止使用童工。如乙方“三证”不全或使用童工违反有关制度，造成的后果由乙方自负。3、甲方要求乙方工程质量达到全部合格以上，并严格按施工图和国家（包括省、市）有关规范、标准和规程，
16、以及甲方现场施工人员的要求进行施工。按国家规定的质量验收评定标准进行验收。如工程质量不符合要求。而造成的返工及其他损失，均由乙方负责。如炸模情况，待砼达到一定强度后，凿除炸模部分(应轻打细凿)，再用磨光机磨平。4、班组责任承包人必须每星期驻工地5天以上，以便及时解决施工现场问题和准进参加项目部班组例会，督促执行相关例会决定。如未经项目部允许，超日不在工地，处以每天100元罚款。5、施工要保质保量，乙方浪费按实自负。七、安全生产：7-1乙方必须确保安全生产，并为争创安全文明标化工地目标作出努力，为此，乙方必须配备专（兼）职安全员，制定安全措施，加强安全检查和管理，班组每天上班前作好安全交底、并做
17、好记录。在施工时严格执行安全操作规程，进入施工现场，必须佩戴好安全帽，扣好帽带。并听从施工员和安全员的指挥。发生工伤事故，责任均由乙方自负。如乙方违返安全生产规定，影响甲方安全指标的实现处以1000元以上的罚款。为文明施工，穿带统一，安全帽乙方向甲方领取费用在结算时扣除。7-2 乙方认为有安全隐患的有权禁止施工，待消除安全隐患后再进行施工。八、文明施工：乙方必须实行文明施工，并为争创文明标化工地而努力。乙方必须做好施工现场和材料堆放规范、整齐；要遵守文明卫生等各项制度，做到工完场清，处处讲究清洁；要尊师爱徒、团结协作、听从指挥；严禁赌博、偷盗、打架斗殴，以及在工地单身宿舍男女混宿等不法行为的发
18、生；注意做好治安保卫工作。如乙方原因影响甲方文明施工指标的实现，处以1000元以上的罚款。8-2 乙方应随时做好落手清工作，每天下午下班前1小时，由项目部施工员、质量员班组长共同认真检查，发现质量及落手清问题及时整改，决不拖至第二天，如发现没及时整改，罚每处100元，否者加倍处罚。九、与其它作业班组的配合：乙方必须按项目部的施工进度要求和协调意见。与 其他作业进行密切配合，不得扯皮或自行其是，以免造成工程质量或工期的损失。如在配合中出现矛盾，首先要进行协商，如协商未达成一致，应上报项目部进行协调，再根据项目部协调意见执行。如乙方不及时上报项目部，造成的损失由乙方自负。十、其它1、乙方住宿、由项
19、目部提供每人2个平方，如班组占用住房面积，超过（每人2平方）部分，每平方收取1元/天，每个9人集体房间用电18度/月，超过每1度收取电费1.5元/度， 并遵守有关制度，如有损坏东西要负责赔偿。2、乙方工作人员进入工地，应按要求佩带好上岗证，同时要遵守项目部的各项规章制度，并遵纪守法。3、甲方供应给乙方的材料，分项工程完成后乙方应把剩余材料分类整理向甲方一一移交。4、乙方应把职工考勤表挂在项目部办公室，按实际出勤进行考核，并按考勤人数发放工资。十一、本合同未尽事宜，经双方协商另行补充。本合同具有法律效力，执行中如有争议，先由仲裁部门调解。如调解无效，提请司法机关进行判决。十二、本合同一式叁份，甲
20、方一份，乙方执一份，上级部门一份，经双方签字（盖章）生效，工程竣工帐清后终止。十三、补充条款：甲 方： 乙 方： （组）代 表： 代 表： 联系电话： 联系电话： 签约时间： 年 月 日协 议浙江广宏建设有限公司安徽润地广场工程建筑作业班组施工责任承包协议甲方：润地广场工程项目部乙方： 班组按照国家建筑法建筑施工管理条例等有关法律法规及地方政府有关规定，甲方根据润地广场工程施工需要，将 钢 筋 的相关工程项目委托乙方责任承包施工。一、工程名称：安徽润地广场1#、2#、3#商住楼工程二、承包方式及单价：包清工 按设计施工图配料，实际钢筋用量（加5）每吨叁佰元正（300元/T）结算，竖向电渣压力焊
21、每个头1.60元结算。 三、承包工程施工范围及相应的配置内容1、润地广场工程中的主体所有需钢筋工制作安装的，基础桩头钢筋的整直，超长钢筋的割除、焊接接长工作，预埋铁件制作，预制构件的钢筋制作，需焊接修理工作，种植钢筋 (构造柱拉接筋，构造柱、过梁预埋钢筋) 取料。砌体构造柱拉结制作，16以上基础梁的面部钢筋采用单面焊接，其余14以上的钢筋全部对焊，严禁绑扎接头，竖向钢筋电渣压力焊。止水焊接的协助工作，钢筋取料送检，参加钢筋验收等工作。2、项目部除提供大型塔吊、提升机外，其余小型机械(对焊机、切割机、弯曲机、电焊机、调直机(包括接配电箱电缆线)工具、附材(扎丝、电焊条、切割片)，用具雨衣、雨裤、
22、雨鞋等，灯，电缆线，灯管(泡)，插头等均由乙方自备。3、施工中必须随时做好落手清工作，做到工完场清。自己班组所用材料，货到时必须及时在半小时内组织劳力卸货，按项目部指定的地点堆放整齐，如不及时，项目部另行组织劳力卸堆，费用按实际加倍向班组收取。钢筋应合理利用，严禁浪费，钢筋废料按实用量的0.5%核定，超用量按成本价由乙方承担，节约多余的给乙方，施工场地内的多余钢筋必须随时清理，按类堆放，指定地点，如发现(不管长短)一根钢筋罚10元/根。四、付款方式：1、甲乙方签订合同即乙方应交甲方合同履约保证金 万元整。以保证履约合同的严肃性。钢筋工程全部完成后返还。2、照总合同精神，按进度付款。3、四层结构
23、完报第一次进度工程量。次月20号左右按工程量的70%付款。以后每月25号上报当月完成工程量次月20号左右付进度款70%。在付第一次进度款之前施工期间，乙方所需的所有费用均由乙方自理（包括生活费、机械工具费、乙方自行采购的材料费等）4、主体结构全部（或 ）完成付至85%，余款在工程验收合格后二个月内付清。5、罚款及代劳加倍收回的费用在当月发放进度款中扣除，超过浪费的材料款在结算时扣除。五、工程进度：本工程工期紧，乙方必须严格执行项目部制定的工期计划。如因乙方原因造成延误工期罚款1000元/天，并承担其它工种的误工费用。提前一天奖500元/天。乙方原因达不到质量要求延误工期，甲方有权调入其它施工班
24、，一切费用乙方承担。并且有权终止合同。并按所完成的工程款60%结算。其余作为赔偿和弥补工程交接等损失处理。六、工程质量：1、本工程质量必须达到合格以上。严格按施工图纸和国家（包括省、市）有关规定、规范、标准和规范施工。同时必须按现场业主、监理、甲方施工人员要求进行施工。按国家规定的质量验收标准进行验收，达不到质量要求，必须及时返工并承担材料损失，直至返工合格为止。工程中出现质量问题及缺陷均按项目部有关规定处罚。罚款以项目部布告张贴为准，在当月进度款中扣除。2、施工中乙方必须安排符合工程要求的具有素质的足够的技工进扬。并派一名技术人员配合项目部放样。特殊作业人员必须持有上岗证。如乙方工人的技术水
25、平达不到工程要求，甲方有权通知乙方更换，甚至终止合同。乙方工人在进场前，应将姓名、工种、年龄和身份证复印件报送甲方，同时提供“三证”，即就业证、暂住证和外出婚育证明。乙方需甲方协助办理有关证件，办证及治保费用由乙方自负，严格禁止使用童工。如乙方“三证”不全或使用童工违反有关制度，造成的后果由乙方自负。3、甲方要求乙方工程质量达到全部合格以上，并严格按施工图和国家（包括省、市）有关规范、标准和规程，以及甲方现场施工人员的要求进行施工。按国家规定的质量验收评定标准进行验收。如工程质量不符合要求。而造成的返工及其他损失，均由乙方负责。如炸模情况，待砼达到一定强度后，凿除炸模部分(应轻打细凿)，再用磨
26、光机磨平。4、班组责任承包人必须每星期驻工地5天以上，以便及时解决施工现场问题和准进参加项目部班组例会，督促执行相关例会决定。如未经项目部允许，超日不在工地，处以每天100元罚款。5、施工要保质保量、不偷工减料。材料核定用量，乙方浪费按实自负。七、安全生产：7-1乙方必须确保安全生产，并为争创安全文明标化工地目标作出努力，为此，乙方必须配备专（兼）职安全员，制定安全措施，加强安全检查和管理，班组每天上班前作好安全交底、并做好记录。在施工时严格执行安全操作规程，进入施工现场，必须佩戴好安全帽，扣好帽带。并听从施工员和安全员的指挥。发生工伤事故，责任均由乙方自负。如乙方违返安全生产规定，影响甲方安
27、全指标的实现处以1000元以上的罚款。为文明施工，穿带统一，安全帽乙方向甲方领取费用在结算时扣除。7-2 乙方认为有安全隐患的有权禁止施工，待消除安全隐患后再进行施工。八、文明施工：乙方必须实行文明施工，并为争创文明标化工地而努力。乙方必须做好施工现场和材料堆放规范、整齐；要遵守文明卫生等各项制度，做到工完场清，处处讲究清洁；要尊师爱徒、团结协作、听从指挥；严禁赌博、偷盗、打架斗殴，以及在工地单身宿舍男女混宿等不法行为的发生；注意做好治安保卫工作。如乙方原因影响甲方文明施工指标的实现，处以1000元以上的罚款。8-2 乙方应随时做好落手清工作，每天下午下班前1小时，由项目部施工员、质量员班组长
28、共同努力检查，发现质量及落手清问题及时整改，决不拖至第二天，如发现没及时整改，罚每处100元，否者加倍处罚。九、与其它作业班组的配合：乙方必须按项目部的施工进度要求和协调意见。与 其他作业进行密切配合，不得扯皮或自行其是，以免造成工程质量或工期的损失。如在配合中出现矛盾，首先要进行协商，如协商未达成一致，应上报项目部进行协调，再根据项目部协调意见执行。如乙方不及时上报项目部，造成的损失由乙方自负。十、其它1、乙方住宿、由项目部提供每人2个平方，如班组占用住房面积，超过（每人2平方）部分，每平方收取1元/天，每个9人集体房间用电18度/月，超过每1度收取电费1.5元/度， 并遵守有关制度，如有损
29、坏东西要负责赔偿。2、乙方工作人员进入工地，应按要求佩带好上岗证，同时要遵守项目部的各项规章制度，并遵纪守法。3、甲方供应给乙方的材料，分项工程完成后乙方应把剩余材料分类整理向甲方一一移交。4、乙方应把职工考勤表挂在项目部办公室，按实际出勤进行考核，并按考勤人数发放工资。十一、本合同未尽事宜，经双方协商另行补充。本合同具有法律效力，执行中如有争议，先由仲裁部门调解。如调解无效，提请司法机关进行判决。十二、本合同一式叁份，甲方一份，乙方执一份，上级部门一份，经双方签字（盖章）生效，工程竣工帐清后终止。十三、补充条款：甲 方： 乙 方： （组）代 表： 代 表： 联系电话： 联系电话： 签约时间：
30、 年 月 日协 议浙江广宏建设有限公司安微润地广场工程建筑作业班组施工责任承包协议甲方：润地广场项目部乙方： 班组 按照国家 等有关法律法规及地方政府有关规定，甲方根据润地广场工程施工需要，将 木作 的相关工程项目委托乙方责任承包施工。一、工程名称： 安微润地广场1#商住楼工程二、承包方式一次性总包干，清工工资60000.00元、甲方除提供木档模板外，其余附料全部由乙方自理如铅丝和元钉等等三、承包工程施工范围及相应的配置内容 1、润地广场1#楼，主体已结顶，乙方应完成施工图中(包括变更)所有需木工施工的(木工制模，支模，拆模等工作)，杆(包括垫木)上的 加固螺杆的割除,清除利用,螺纹的整修,螺
31、杆头的收集集中堆放及扣件的整修，螺帽的回纹，预制构件的制模(包括构造柱封头，空调板、门头，过梁，挑线，砌体的正反三角，基础垫层,木砖砼)，设计变更在内, 梁柱都预制定型摸板，另星构件的支，拆模，堆模的处理承担一切费用外，并承担二次之模后所发生的炸模砼凿除，原主体炸模砼不负责任，一切达到符合要求为止。拆除的模板，方木拔出铁钉，清理干净砼及水泥浆，刷脱模油后在指定地方按规格堆放整齐，临设文明施工的（道路场地硬化等）木工的工作及卫生包干区的清理打扫工作。 2、项目部提供大型机械(塔吊、提升机)一、二、三级配电箱，其余乙方需用的小型机械（平包机、圆盘锯、手提锯等）碘钨灯，灯管(泡)，插头，PVC管，铁
32、钉，铁丝，胶带等均由乙方自理。其余螺杆，螺帽，山形卡采用领用制度交回时的损失由乙方照价承担费用。 3、施工中必须随时做好落手清工作，做到工完场清。自己班组所有材料，货到时必须在半小时内组织卸货，按指定的地方堆放整齐，如不及时，项目部另行组织劳力卸，堆料，费用按实际加倍向班组收取。乙方应合理利用，严禁随意锯(方木，板)料。方木，模板按图示尺寸按实际接触面积量拔给乙方，如超出用量有乙方承担成本费用。施工场地内的多余材料应及时清理按规格堆放，如发现未及时清理，发现每/次罚50元，严禁有朝天钉支模材，如发现罚100元/次(处).四、 付款方式乙方在完成所有，拆模，屋面花架，裙房大雨蓬。及所有构造柱，门
33、过梁全部完成。模板，木档，钢管，扣件，全部清理好，并在指定地点堆放好，及所有木工工作完成，经幢号施工员核实签证项目部同意后支付叁万元，其余待於验收二个月内付清。五、工程进度 本工程及工期从2007年3月1日3月25日全部完成，本工程工期紧，时间紧迫,，乙方必须严格执行项目部制定的工期计划，如因乙方原因造成延误工期罚款1000元/天，并承担其它工种的误工费用。提前一天奖500元/天，乙方原因达不到的质量要求延误工期，甲方有权调入其它施工班，一切费用乙方承担，并且有权终止合同。并按所完成的工程60%结算。其余作为赔偿和弥补工程交接等损失处理。六、工程质量 1、本工程质量必须达到合格以上。严格按施工
34、图纸和国家（包括省、市）有关规定、规范标准施工。同时必须按现场业主，监理，甲方施工人员要求进行施工.，按国家规定的质量验收标准进行验收，达不到质量要求，必须及时返工并承担材料损失，直至返工合格为止。工程中出现质量问题及缺陷均按项目有关规定处罚，罚款以项目部布告张贴为准，在工程款中扣除。 2、施工中乙方必须安排符合工程要求的具有素质的足够的技工进场，并派一 名技术人配合项目部放样。特殊作业人员必须持有上岗证。如乙方工人的技术水平达不到工程要求，甲方有权通知乙方更换，甚至终止合同，乙方工人在进场前,应将姓名，工钟年龄和身份证复印件报送甲方，同时提供“三证“，即就业证、暂住证和外出婚育证明，乙方需甲
35、方协助办理有关证件，办证及治保费用由乙方自负，严格禁止使用童工。如乙方“三证”不全或使用童工违反有关指度，造成的后果乙方自负。 3、如工程质量不符合要求。而造成的返工及其它损失，均有乙方负责。如果炸模情况，待砼到达一 定强度后，凿除炸模部分（应轻打细凿），再用磨光机磨平。 4、班组责任承包人必须每星期住工地5天以上，以便及时解决施工现场问题和准时参加项目部班组例会，督促执行相关例会决定.如来经项目部允许,超日不在工地,处以每天100元罚款。 5、施工要保质量，不偷工减料，材料核定用量，乙方浪费按实负责。七、安全生产 1、 乙方必须确保安全生产，并为争创安全文明标化工地目标作出努力，为此，乙方必
36、须配备专职安全员，制定安全措施,加强安全检查和管理,班组每天上班前做好安全交底，并做好记录。在施工时严格执行安全操作规程进入施工现场，必须佩戴好安全帽，扣好帽带，并听从施工员和安全员的指挥。发生工伤事故，责任均有乙方自负。如乙方违反安全生产规定，影响甲方安全指标的实现处1000元以上的罚款。为文明施工穿带统一，安全帽乙方自行负责。 2、 乙方认为有安全隐患的有权禁止施工，待消除隐患在进行施工。八、文明施工 1、 乙方必须实行文明施工，并为争创文明标化工地而努力。乙方必须做好施工现场材料堆放整齐。要遵守文明卫生等各项制度，做到工完场清，处处讲究清洁，要尊师爱徒，团结协作，听从指挥，严禁赌博、偷盗
37、、打架斗殴，以及在工地单身宿舍，男女混宿等不法行为的发生，注意做好治安保卫工作。如乙方原因影响甲方文明施工指标的实现,处以1000元以上的罚款。 2、乙方应随时做好落手清工作，每天下午下班前一小时，由项目部施工员,质量员，班组长共同认真检查，发现质量及落手清问题及时整改，决不拖至第2天，如发现没及时整改罚每处100元，否则加倍处罚。九、与其它作业班组的配合乙方必须按项目部的施工进度要求和协调意见。与钢筋班，泥工班等其他作业班组进行密切配合，不得扯皮或自行其是，以免造成工程质量或工期的损失。如在配合中出现矛盾，首先要进行协商，如协商未达成一致，应上报项目部进行协调，再根据项目部协调意见执行。如乙
38、方不及时上报项目部造成的损失由乙方自负。十、其它 1、乙方住宿由项目部提供并遵守有关制度，如有损坏东西要负责赔偿。 2、乙方工作人员进入工地，应按要求佩带上岗证，同时要遵守项目部的各项规章制度，并遵纪守法。 3、 甲方供应给乙方的材料，分项工程完成后乙方应把剩余材料分类整理向甲方一一 移交。 4、 乙方应把职工考勤表挂在项目部办公室，按实际出勤进行考核，并按考勤日数发放工资。十一、本合同未尽事宜,经双方协商另行扑充。本合同具有法律效力，执行中如有争议，先由仲栽部门调解。如调解无效，提审司法机关进行判决。十二、本合同一式叁份，甲方一份，乙方执一份，上级部们一份，经双方签字(盖章)声效，工程竣工帐
39、清后终止。十三、 扑充条款甲方： 乙方：代表： 代表：联系电话： 联系电话： 年 月 日下面是赠送的保安部制度范本，不需要的可以编辑删除!谢谢！保安部工作制度一、认真贯彻党的路线、方针政策和国家的法津法规，按照#年度目标的要求，做好#的安全保卫工作，保护全体人员和公私财物的安全，保持#正常的经营秩序和工作秩 序。二、做好消防安全工作，认真贯彻“预防为主”的方针，教育提高全体人员的消防意识和防火知识，配备、配齐#各个楼层的消防器材，管好用好各种电器设备，确保#各通道畅 通，严防各种灾害事故的发生。三、严格贯彻值班、巡检制度，按时上岗、到岗，加经对重要设备和重点部位的管理，防止和打击盗窃等各种犯罪
40、活动，确保#内外安全。四、加强保安队部建设，努力学习业务知识，认真贯彻法律法规，不断提高全体保安人员的思想素质和业务水平，勤奋工作，秉公执法，建设一支思想作风过硬和业务素质精良的保安队伍。11、保持监控室和值班室的清洁干净，天天打扫，窗明地净。12、服从领导安排，完成领导交办任务。5、积极扑救。火警初起阶段，要全力自救。防止蔓延，尽快扑灭，要正确使用灭火器，电器，应先切断电源。6、一旦发生火灾，应积极维护火场秩序，保证进出道路畅通。看管抢救重要物资，疏散危险区域人员。九、协同本部门或其他部门所进行的各项工作进行记录。保安员值班操作及要求一、交接岗1、每日上午9时和下午 19时 为交接岗。2、交
41、接岗时将当班所接纳物品清点清楚，以及夜班所发生的情况未得到解决的需面汇报。检查值班室内外的卫生状况，地面无纸屑，桌面无杂物，整齐清洁。二、执勤1、7:50 8:10、13：50 14：10立岗迎接上班人员；12:00 12:20 、18:00 18:20立岗送下班人员。2、值勤时做到遇见领导立岗，检查物品立岗，外来人员进出立岗。3、门卫室值勤时，应做到坐姿端正，注视监视器的动态，做好接待工作，值勤期间不看书报电视，听收音机。不与无关人员聊天，劝阻无关人员不要在门卫室寄存物品或打电话，禁止打瞌睡。4、维持门口秩序，使之保持畅通。5、熟记消防，报警，救护及内部联系电话。三、巡逻巡逻是防盗及发现#有
42、不安全因素的重要措施。1、每天按照巡检制度定时轮流巡逻。2、巡逻时思想集中，保持高度警惕，不吸烟，不与无关人员闲聊，并将每一点所发生情况记录清楚，巡逻时做到勤走动，勤思考，勤观察。发现问题及时报告。3、白天加强对观众区、办公区及楼道的巡逻，夜晚以机房为重点进行检查，每晚零点之后巡查不少于两次。四、防火工作1、严格门卫制度，严禁无关人员，将易燃易爆物品带入#。2、发现违反安全规定的电源和火种，应予以切断和熄灭，应报告#领导采取相关措施。3、值勤时发现物质储存，保管不符合防火要求，消防器材移作他用及非正常使用灭火器，应及时阻止，并报告，提请有关部门整改。4、发生火灾先拨打 119 向消防部队报警，并立即报告#领导。报警时简要讲清#地址，电话号码及火情，同时派人在门口接应，引导消防车进入火场，向消防人员介绍水源，总电闸部位等。
