《合同管理案例分析课件.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《合同管理案例分析课件.ppt（91页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、格式：,背景资料问题解答,考核点,1监理合同当事人双方权利、义务；2建设工程招标方式和招标程序；3施工招标资格预审与评标；4施工合同的订立；5施工准备阶段的合同管理；6施工过程中的合同管理；7竣工验收阶段的合同管理；8索赔程序及监理工程师对索赔的管理。,（一）监理合同当事人双方权利、义务,1主要参考建设工程监理合同(示范文本)第四条至第三十条，以及双方权利、双方义务、责任。这部分合同条款较多(27条)。通过工程实施中出现的情况，判断是否符合合同对双方义务、权利、责任的规定。2考核可能涉及的主要内容：监理方的义务、权利、责任委托人的义务、权利、责任,为便于学习掌握，可将监理合同示范文本及教材有关
2、内容归纳如下。监理方(1)义务：派驻足够人员，报送组织机构、监理规划；完成合同约定(专用条款)的监理工程范围内的监理业务，按约定期报告；认真、勤奋工作，提供相应咨询意见，公正维护各方合法权益；保密；使用委托人提供的设施、物品，用毕移交；负责合同协调；不参与与委托人利益冲突的活动；不接受合同以外的与监理工程有关的报酬。,(2)权利：有关事项和工程设计的建议权；对质量、工期、费用的监督控制权(组织设计、材料及施工质量检验权，工程款审核确认权)；与有关单位组织协调主持权，重要事项报告委托人；施工合同双方对对方的意见要求通过监理研究后，协商确定，以及调解争议(第19条)；指令权(开工、暂停、复工要变更
3、)(征得委托人同意)；选择总承包人建议权，对分包人的认可权；审核索赔获得酬金 对监理合同的权利(为对业务的权利)。终止合同；,(3)责任：责任期即合同有效期；履行责任期内约定的义务，因过失使委托人受到损失应赔偿，累计总额监理报酬总额(税金之外)；对承包人违反合同规定质量及完工时限不承担责任，对不可抗力导致监理合同不能履行不承担责任，对违反第5条(即上述义务)应承担赔偿责任；向委托人索赔不成立时，由此引起委托人的费用，应给予补偿。,委托方(1)义务：支付监理预付款；协调外部关系，如委托监理方则应付酬；信息(工程资料)物质(用房、通讯、其他)人员(如有需要，合同中约定)在(合同)约定时间内，对监理
4、书面要求做出书面决定；提供：信息(工程资料)物质(用房、通讯、其他)人员(如有需要，合同中约定),(2)权利：授予监理权限，对总监认可权；选定工程承包人及订立合同；对工程设计的要求认定权，设计变更审批权；监督控制监理方履行合同：人员监控(更换、职责履行、不法行为损失赔偿)履行合同监控审查监理工作月报及专项报告。,(3)责任：履行监理委托合同，违约承担责任；非监理方原因使监理方因业务工作受损失可予补偿；委托人索赔不成立时，应补偿因之引起的监理方有关费用支出。对以上内容，主要要求领会实质，能清晰划清责任、权利、义务的归属。,案例1【背景资料】某钢筋混凝土框架式8层商业大厦工程项目，业主甲分别与监理
5、单位乙和施工单位丙签订了施工阶段委托监理合同和施工合同。在委托监理合同中对于业主(甲方)和监理单位(乙方)的权利、义务和违约责任的某些规定如下：1乙方在监理工作中应维护甲方的利益。2施工期间的任何设计变更必须经过乙方审查、认可并发布变更令方为有效并付诸实施。3乙方应在甲方的授权范围内对委托的工程项目实施施工监理。4乙方发现工程设计中的错误或不符合建筑工程质量标准的要求时，有权要求设计单位更改。5乙方监理仅对本工程的施工质量实施监督控制；进度控制和费用控制任务由甲方行使。6乙方有审核批准索赔权。,7乙方对工程进度款支付有审核签认权；甲方有独立于乙方之外的自主支付权。8在合同责任期内，乙方未按合同
6、要求的职责认真服务，或甲方违背对乙方的责任时，均应向对方承担赔偿责任。，9由于甲方严重违约及非乙方责任而使监理工作停止半年以上的情况下，乙方有权终止合同10甲方违约应承担违约责任，赔偿乙方相应的经济损失。11在施工期间工地每发生一起人员重伤事故，乙方应受罚款1万元；发生一起死亡事故受罚2万元；发生一起质量事故，乙方应付给甲方相当于质量事故经济损失5的罚款。12乙方有发布开工令、停工令、复工令等指令的权利。,问题以上各条中有无不妥之处?怎样才是正确的?知识要点】本题主要涉及监理合同中有关当事双方的权利、义务及违约责任方面条款的合理性。解题思路可根据监理规范、监理合同(示范文本)或双方权利、双方义
7、务、-违约责任的有关内容，对题设各条款逐项检查、对比、分析，判断是否不妥并对不妥的条款加以修正。在检查分析各条款时，注意从监理的委托(授权)服务的性质以及监理原则出发考虑。,参考答案1不妥，正确的应当是：乙方在监理工作中应当公正地维护有关方面的合法权益。2小妥，正确的应当是：设计变更的审批权在业主，任何设计变更须经乙方审查并报业主审查、批准、同意后，再由乙方发布变更令，实施变更。3正确。4不妥。正确的应当是：乙方发现设计错误或不符合质量标准要求时，应报告甲方，要求设计单位改正并向甲方提供报告。5不妥。因为三大控制目标是相互联系、相互影响的，监理规范103也规定应对三目标进行全面控制与管理。正确
8、的应当是：监理单位有实施工程项目质量、进度和费用三方面的监督控制权。6不妥，乙方仅有索赔审核权及建议权而无批准权。正确的应当是：乙方有审核索赔权，除非有专门约定外，索赔的批准、确认应通过甲方。,7不妥，正确的应当是：在工程承包合同议定的工程价格范围内，乙方对工程进度款的支付有审核签认权；未经乙方签字确认，甲方不得支付工程款。8正确。9正确。10正确。11不妥，正确的应当是：因乙方的过失而造成经济损失，乙方应向甲方进行赔偿，累计赔偿总额不应超出监理酬金总额(扣除税金)。12不妥，正确的应当是：乙方在征得甲方同意后，有权发布开工令、停工令、复工令。,(二)建设工程招标方式和招标程序,考核可能涉及的
9、主要内容：(1)招标方式的类型、特点及其选择要能结合工程情况选择适宜的招标方式。(2)招标程序要求熟悉招标程序的内容及实施顺序，这部分可以和“招标管理”结合起来。监理工程师的招标管理工作大致可分为：招标前的准备工作(编制招标文件、标底、招标广告)；招标、投标阶段工作；评标、决标工作。要清楚有关各项工作的内容及目的、要求(例如，组织现场察勘的目的要求；标前会(澄清会)的目的、要求等)。,在招标程序中，根据招投标法，有几个问题应注意：我国招标方法分为公开招标和邀请招标。邀请招标的被邀请者应不少于3个具备承担项目能力、资信良好的特定法人或组织。如选择代理机构委托招标时，该机构应具备三个条件，即：有从
10、事该业务的营业场所及资金；有编制招标文件及组织评标的专业力量；有符合条件的评标委员会人选专家库(从事相同领域工作满8年的高级职称或专业水平者)。招标人要修改、澄清招标文件须在投标截止日15天以前书面通知招标文件收受人。自招标文件开始发出日至投标截止日止，不得少于20日。(3)招标文件的组成，各文件的目的、用途以及它们的解释权的优先顺序。,案例2【背景资料】某工程项目，在初步设计文件完成后，业主与某监理公司签订了该工程的施工招标和施工阶段委托监理合同。在施工招标前，监理单位编制了招标过程中可能涉及的各种招标有关文件。问题1在招标准备阶段，应编制和准备好招标过程中可能涉及的有关文件，这些文件主要包
11、括哪几方面的内容?2已通过资格审查的承包商，在收到业主方发出的投标邀请函后，可以按指定的地点和时间购买招标文件，以便据以编标。施工招标前监理单位编制的招标文件由以下主要内容组成：(1)工程综合说明；(2)设计图纸和技术说明；(3)工程量清单；(4)施工方案；(5)主要设备及材料供应方式；(6)保证工程质量、进度、安全的主要技术组织措施；(7)特殊工程的施工要求；(8)施工项目管理机构；(9)合同条件。上述施工招标文件内容中哪儿项不正确?为什么?除上述内容外，还应当包括哪些内容?,知识要点本题涉及的知识点包括：招标前应准备的招标所需文件施工招标文件(标书)的组成。解题思路对于问题题1可参考招标阶
12、段的主要工作的内容，明确各项工作所需文件。这里要注意的是本案例题提出的问题是要求写出招标过程中所需的文件，而不是招标备案所需文件。,对于问题2，可参照关于招标文件的简述，或根据“编制招标文件”所指出的施工招标范本推荐的招标文件组成较详细的描述，对题中所给的招标文件组成的内容逐项检查，把不属于招标文件的内容挑出，并将题中未指出但应属于招标文件的组成部分加以指出。这里，一是要分清哪些是招标者应作为招标文件编写的?哪些是投标者应编写投标文件的组成部分。此外，还应当注意的是，有一部分文件是在招标文件中要由招标人提出，而由投标人在编标时填写，并作为投标文件的组成部分再返回的文件，例如投标书(标函)格式及
13、其附件、各种保函或保证书格式等文件也不应遗漏。,参考答案1在招标阶段应编制好招标过程可能涉及的有关文件包括：(1)招标公告广告；(2)资格预审文件；(3)招标文件；(4)合同协议书；(5)资格预审和评标方法；(6)编制标底的有关文件等。其中，招标文件包括投标须知、合同条件、技术规范、设计图纸和技术资料、工程量清单等几大部分，以及投标书等其他文件。2其中第(4)、(6)、(8)项不正确。因为第(4)、(6)(8)项应当是投标单位编制的投标文件的内容，而不是招标文件内容。除上述第(1)、(2)、(3)、(5)、(7)、(9)项外，在投标文件中尚应有：投标须知、技术规范和规程、标准以及投标书(标函)
14、格式及其附件、各种保函或保证书格式等。,(三)施工招标的资格预审与评标,考核可能涉及的主要内容：(1)资格审查的主要内容法人资格及组织机构；财务报表；人员报表；施工机械设备情况；分包计划；近5年完成同类工程情况(工程经验)；在建项目调查；近2年涉及诉讼案件(资信)；其他。(2)资格预审方法：应满足的必要条件：营业执照、资质等级(对于联合体投标应以资质等级低的单位确定资质等级)、财务状况(开户银行资信证明)、流动资金、分包计划、履约情况。附加条件：视工程需要而定。加权打分量化审查：给出评价项目，评分标准(标准应统一)，各项权重。综合评分=各项得分各项权重,(3)开标的组织。有标底评标无标底评标(
15、4)评标的组织。(5)评标方法综合(加标)评分法评标价方法：注意“评标价”只用于评标比较，报价优劣，不作为合同价的基础。,案例3【背景材料】某项45层高级商业大厦项目采取公开竞争性招标，招标公告中要求投标者应是具有一级资质等级的施工企业。在开标会上，共有12家参与投标的施工企业或联合体有关人员参加，此外还有市招标办公室、市公证处法律顾问以及业主方的招标委员会全体成员和监理单位人员参加。开标前，公证处倾向提出要对各投标单位的资质进行审查。在开标中，对一家参与投标的M建筑公司资质提出了质疑，虽然该公司资质材料齐全并盖有公章和项目负责人签字，但法律顾问认定该单位不符合投标资格要求，取消了该标书。另一
16、投标的N建筑施工联合体是由两个建筑公司联合组成的联合体，其中A建筑公司为一级施工企业，B建筑公司为三级施工企业，也被认定为不符合投标资格要求，撤销了标书。,问题1开标会上能否列入“审查投标单位的资质”这一程序?为什么?2为什么M建筑公司被认定不符合投标资格?3为什么N建筑公司被认定不符合投标资格?,知识要点本题考核对投标者的资格审查以及投标资格条件方面的知识掌握程度。解题思路对于问题l，主要可以从招标程序以及各道程序的主要内容方面考虑、分析。可参考有关招标程序的内容(资格预审及开标)。对于问题2及3，可以从招标程序中的资格预审时对投标人资格条件的要求以及在开标时对投标文件是否有效两个方面检查，
17、判断M及N建筑公司是否符合投标资格。可参考关于“资格预审”中的投标人应满足的资格条件和“开标”中对于无效投标文件的规定。,参考答案1投标单位的资质审查，应放在发放招标文件之前进行，即所谓的资格预审。所以一般在开标会议上不再进行。2因为M公司的资质资料没有法人签字，所以该文件不具有法律效力，项目负责人签字是没有法律效力的。3因为N建筑施工联合体是由资质为一级施工企业的A公司和资质为三级施工企业的B公司组成的。根据建筑法规定，不同资质等级的施工企业联合承包(投标)时，应以等级低的企业资质等级为准，即对该联合体应视为相当于三级施工企业，不符合招标要求一级企业投标的资质规定。,(四)施工合同的订立,考
18、核可能涉及的主要内容：(1)合同的形式原则，形式欠缺的法律后果我国合同法对合同形式要求是“不要式”原则，但建设工程合同通常规定采用书面形式。(2)合同的主要内容当事人、标的、数量、质量、价款、履行期限、违约责任、争议的解决方法。(3)合同的成立，要约与承诺。(4)缔约过失责任。,(5)合同的生效(生效的条件、时间)依法成立的合同，自成立时生效，附条件和期限的合同生效(2003年考题二)。(6)无效合同及其确认。合同无效的情况：以欺诈手段订立；恶意串通，损害国家、集体或第三方利益；以合法形式掩盖非法目的；损害社会公共利益；违反法律法规。(7)合同的终止及争议解决(；2003年考题二)。注意：仲裁
19、和诉讼在合同中只能选择其中之一。,案例十二【背景材料】某工程项目确定采用邀请招标的方式，监理单位在招标前经测算确定该工程标底为4 000万元，定额工期为40个月，经研究、考察确定邀请4家具备承包该工程项目相应资质等级的施工企业参加投标。招标小组研究确定采用如下综合评分法评标的原则。1评价的项目中各项评分的权重分别为：报价占40工期占20，施工组织设计占20，企业信誉占10施工经验占10。2各单项评分时，满分均按100分计，计算分数值时取小数点后一位数。3“报价”项的评分原则是：以标底土5(标底)值为合理报价，超过此范围则认为是不合理报价。计分是以标底标价为100分，标价每偏差1扣10分，偏差+
20、1扣15分。,4“工期”项的评分原则是：以额定工期为准，提前15为满分100分，依此每延后5扣10分，超过额定工期者被淘汰。5“企业信誉”项的评分原则是：以企业近3年工程优良率为准，优良率100为满分100分，90为90分，依此类推。6“施工经验”项的评分原则是：按企业近3年承建类似工程与全部承建工程项目的百分比计，100为满分100分。7“施工组织设计”由专家评分决定。经审查，四家投标的施工企业的上述5项指标汇总如表所示。,问题1根据上述评分原则和各投标单位情况，对各投标单位的各评价项目推算出各项指标的应得分。2按综合评分法确定各投标单位的综合分数值。3优选出综合条件最好的投标单位作为中标单
21、位。,知识要点用综合评分法评标，可参考评标的综合评分法，并根据题示的具体评分标准评分。解题思路1首先按照题设的评分原则和评分标准，对每个投标单位的各项评价指标(报价、工期、企业信誉、施工经验、施工组织设计)按其实际情况打分，即得到各投标单位的各评价指标的应得分。2然后，将各投标单位的各个评价指标的应得分乘以各指标的评分权重，再相加即得出各投标单位的综合评分值。3将综合评分值最高的投标单位选出作为中标单位。,参考答案1根据评分原则，确定各企业各项评价指标的应得分。(1)“报价”得分施工企业A：偏离标底值，应得分为10010=90分施工企业B：偏离标底值，应得分10015=85施工企业c：偏离标底
22、值，应得分10020=80施工企业D：偏离标底值，应得分10030：70,(2)“工期”得分施工企业A：偏离额定工期，比15延后5，得分10010=90分施工企业B：偏离额定工期，比15延后75，得分10015=85分施工企业C：偏离额定工期，与满分标准相同，得分1000=100分施工企业D：偏离额定工期，比15延后10，得分10020=80分,(3)“企业信誉”得分当企业近3年的工程优良率为N，则企业的信誉得分为N分，因此各企业的“企业信誉”得分如表,(4)“施工经验”得分若近3年企业承建与本工程项目类似的工程占全部工程总数比例为M，则得分为M，各企业的“施工经验”得分如表,2按综合评分法确
23、定各投标的企业所获的加权综合评分计算如表,3根据上表的计算，选出综合分值最高的企业为中标单位，即企业A。,(五)施工准备阶段的合同管理,考核可能涉及的主要内容：(1)施工图纸的管理(施工合同范文一、4)；(2)施工进度计划(施工合同范本三、10，监理规范56，)；(3)施工可准备工作(监理规范52，施工合同范本二5、6、7有关内容)；(4)开工(施工合同范本三11，)；(5)工程分包(施工合同范本十一38，建筑法第24、28、29条，)；(6)工程预付款支付(施工合同范本六24，)。,案例5【背景材料】1995年8月10日，某钢厂与某市政工程公司签订该厂地下大排水工程总承包合同，总长5 000
24、米，市政工程公司将任务下达给该公司第四施工队。事后，第四施工队又与成立仅半年、尚未取得从业资质等级认证的某乡建筑工程队签订了建筑分包合同，由乡建筑工程队分包其中3 000米排水工程施工任务，价金45万元，9月10日正式施工，1995年9月20日市建委主管部门在检查该项工程施工时，发现乡建筑工程队承包工程手续不符合有关规定，责令停工。某乡建筑工程队不予理睬。10月3日，市政工程公司下达了停工文件，乡建筑队不服，以合同经双方自愿签订并有营业执照为由，于10月10日诉至人民法院，要求第四工程队继续履行合同，否则应承担毁约责任并赔偿其经济损失。,问题1请依法确认总包及分包合同的法律效力。2该合同的法律
25、效力应由哪个机构确认?3某乡建筑工程队所提供的承包工程法定文书是否完备?4某市建委主管部门是否有权责令停工?5合同纠纷的法律责任应如何裁决?,知识要点合同的有效性及法律效力确认；合同争议的解决；承包资质。解题思路，根据合同法第二章“合同订立”、第三章“合同效力”有关条款(第9、42、52条)以及建筑法(第13、26、29条)，并参考教材有关内容进行判断。,参考答案1总包合同有效；分包合同无效。因为：合同法第52条规定有下列情况之一者合同无效：一方以欺诈胁迫手段订立合同。损害网家利益；恶意串通，损害国家、集体和第三方利益；以合法形式掩盖非法日的；损宵社会公众利益；违反法律法规的强制性规定。该发包
26、合同：在内容上违反建筑法第29条规定的“主体结构必须由总承包单位自行完成”，分包方承包了大排水主体工程的35，显然违反了国家的法律规定。该乡建筑工程队尚未取得国家相应的资质等级证书，不具备承揽该项工程的从业资质条件，违反建筑法(第13条)以及合同法第9条民事法律行为的行为人应具有相应的民事行为能力的规定，因此，该分包合同应属于无效合同，即使当事人不作出合同无效的主张，国家行政部门也会依法给予干预。,2该合同应由人民法院或仲裁机构确认无效。3乡建筑工程队只交验营业执照，而未交验建筑企业从业资格证书。4市建委主管部门有权责令停工。5双方均有过错，应分别承担相应责任，依法宣布分包(实为转包)合同无效
27、，终止合同。对乡建筑工程队已完成的工程量，由市政工程公司按规定支付实际费用(不包含利润)，但不承担违约责任。,(六)施工过程中的合同管理,考核可能涉及的主要内容：(1)对材料、设备及施工质量的控制与监督管理(施工合同(示范文本)，四及七有关条款)。(2)隐蔽工程检验与重新检验的处理。(施工合同(示范文本)，四、第17、18章；2003年考题)。(3)施工进度的控制、暂停施工、工期延长的处理与确认、提前峻工的要求等(施工合同(示范文本)，三、1l13)。(4)工程计量及工程款的支付管理(施工合同(示范文本)，六、第2326条)，竣工结算(施工合同(示范文本)，九、第3233条)。,(5)工程变更
28、的管理(施工合同(示范文本)，八、第2931条；)。(6)索赔管理(在本章单列为考核点二7)(施工合同(示范文本)，十、第36条)。(7)施工环境的管理。(8)不可抗力事件影响的管理(施工合同(示范文本)第39条)。(9)合同争议的解决。(10)分包的管理。,以上各项涉及的内容与其他相关教材(质量控制、投资控制、进度控制等教材)均有一定联系，在其他相关教材中也有体现。但也互有区别。合同管理教材有关这些方面的内容，主要是从合同管理角度进行介绍。主要涉及到上述各项业务的管理操作程序、责权划分、时限要求等。而“三控制”教材则进一步解决处理上的具体化、数量化的问题，也就是说在合同管理方面主要应掌握：程
29、序有效性处理各项业务(如工程延期、工程款支付、工程变更、索赔等)都要按一定的规定程序进行，任何人不得违反，也就是体现在操作上、处理上的“操作程序化”，按规定程序操作才有效。时限有效性在执行任何程序中，都有一定的时间要求，在规定的时间范围内执行才有效，超过规定的时限就无效，或得到相反的结果。书面的有效性监理工程师一切指令、要求以及承包人的要求、申请等都必须以书面的形式表达才有效，如紧急情况来不及，也可以口头的方式提出，但必须在一定时限内进行书面确认。4执行合同中的有关合同管理工作程序和时限。,由于这部分内容庞杂，时间规定(时限)又五花八门，比较难掌握。为了帮助学者易于掌握有关内容，特将一些主要的
30、合同管理程序和时间限制的规定归纳概括如下，供读者复习时参考(以施工合同(示范文本)为依据)。(1)时限为7天的工作程序。申请延期开工的程序：当承包方拟提示延期开工的要求时应在合同约定的开工日前7天书面提出，工程师接到申请后48小时内书面答复，过时限不答复即为承认其要求。若因发包人原因要求延期开工工程师书面通知。造成的承包方损失，发包人赔偿。,支付预付款的时限及程序：P177,发包人支付预付款的时限不迟于约定的开工日前7天。超过时限不付，承包方在规定预付款时间7天后要求支付。发包方如仍不支付承包方在7天后可停止施工，发包人承担责任。,工程量计量程序：P177,承包方按合同约定时间提交已完工程量报
31、告。工程师收到后7天内核实计量超过7天不核实计量，自第8天起以承包方计量为准。计量前24小时通知承包方如不通知，工程师核实计量无效承包方收到通知后参加工程师的核实计量如不参加，则以工程量的核实计量结果为准。,(2)时限为14天的工作程序。非承包方原因的工期延误要求工期延长的程序：事件发生后14天内向工程师书面提出报告。工程师收到后14天内确认。逾期不答复，视为同意延期,合同价调整的程序：P177,可以调价的原因法律法规要求、政策变化影响合同价、造价管理部门公布。一周内停水、电、气累计超过8小时。事件发生后14天内承包方以书面形式向工程师提出并通知工程师。工程师收到后14天内予以确定并提出修改意
32、见。14天内不予答复视为同意该项调整。,工程款支付的程序(按工程计量程序)：P178,双方确认计量结果后，工程师开具支付证书。收到支付证书后14天内，发包方支付工程款。逾期未支付，承包方可发出通知要求付款。发包方仍未支付，应协商延付。协商不成功从开具支付证书后第15天起计入贷款利息。如导致无法施工，承包方可停止施工发包方承担违约责任。停止施工56天后仍不支付，承包方有权解除合同。,工程变更程序(图6)：P178,发包方在工程设计变更前14天内书面通知承包方。承包方在工程设计变更确定后的14天内提出变更工程的价款报告。(如逾期未提出变更价款报告，视为该变更不涉及价款变更。)工程师收到变更价款报告
33、后14天内予以确认(如无正当理由不确定自收到变更价款日14天后即认为变更价款已被确认)。,(3)时限为28天的工作程序。索赔工作程序：,引起索赔的事件发生后的28天内承包方向工程师提交索赔意向通知。意向书发生后的28天内，承包方提交详细的索赔报告和资料。工程师收到索赔报告和资料后的28天内应给予答复或提示意见。如逾期未予答复或提示意见，视为该索赔已被认可。若索赔事件延续进行，承包方应阶段性发生索赔意向，在索赔事件终了后的28天内，提交最终索赔报告及资料。工程师收到最终报告后28天内做出答复，否则认为该索赔已被认可。,竣工验收程序(图8)：,工程具备验收条件，承包人按规定向承包人提交竣工验收报告
34、及资料。发包方收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收。在验收后14天内给予认可或提出修改意见。在28天内不组织验收，自第29天起发包人承担工程保管及意外责任。在竣工验收后14天内不给予认可或提出意见，则视为已认可竣工报告。,(4)48小时及24小时的时限。隐蔽工程验收及中间验收(分部分项工程验收)：承包方在验收前48小时通知工程师。工程师如不能届时验收，应提前24小时书面通知承包方，提出延期要求(延期48小时)。验收24小时后工程师不签字即视为已认可。,单机无负荷试车：承包方在试车48小时前通知工程师。工程师如不能届时参加，应于24小时前书面提出延期要求(延期48小时)。工程师既不提出延期
35、，又不参加试车视为认可试车合格。试车合格后24小时内不签字，视为已认可。,工程师发出口头指令：通常指令应采取书面形式交承包方项目经理，项目经理于回执上签字后生效。口头指令发出后应在48小时内做书面确认。如不能及时书面确认，承包方可在口头指令后7天内提出书面确认的要求。工程师收到书面确认的要求后48小时内不答复，即视为口头指令已确认。若承包方认为指令不合理收到指令24小时内提出要求修改的报告，工程师收到报告后24小时内做出决定，书面通知承包方。,不可抗力结束后48小时内，承包人向工程师提交清理与修复的费用报告及资料。如不可抗力持续发生，承包人每7天报告一次受害情况，不可抗力结束后14天内，承包方
36、向工程师提交报告。发现地下文物及障碍：发现文物，承包方4小时内通知工程师一工程师收到通知后24小时内报告文物部门(发包人承担费用及工期损失)。发现地下障碍物承包方8小时内通知工程师并提出处理方案，工程师收到后24小时内予以认可(或提出意见)，发包人承担费用及工期损失。,问题。案例61在进行施工招标前，业主委托监理方协助业主编制施工合同条款，考虑到本工程的复杂情况，监理单位对于有关工程变更的条款作了重点考虑。【背景材料】某大型工程项目地质情况复杂，由于工程项目建设任务十分紧迫，要求尽快开工按时竣工，基础处理工程量难以准确确定，因此业主根据监理单位的建设采用单价合同方式与承包方签订了施工合同，对于
37、工程变更、工程计量、合同价款的调整及工程款的支付等都作了规定。(1)作为监理工程师，你认为属于工程变更的事项都包括哪些方面内容?(2)对于工程变更的管理方面，如果是发包方提出的变更应如何进行管理?如果是承包方提出的变更应如何进行管理?2若在施工过程中，承包商根据监理工程师的指示就部分工程进行了变更施工，试问变更部分合同价款应根据什么原则进行确定?变更价款的确定应当按什么样的程序进行?3若由于发包方提出的工程变更要求而引发承包方的费用索赔和延长工期的要求，但发包方与承包方对该项索赔要求未取得一致，从而形成合同争议，试问应当通过什么方式处理和解决争议?,知识要点本题主要涉及合同管理中的工程变更的管
38、理问题，包括变更事项的内容、变更的管理，如变更程序、变更价款确定、变更引发的索赔等。解题思路可以依据监理规范(62变更管理)有关规定，并参照“设计变更管理”的有关内容解决所提出的问题。,参考答案1对问题l的解答包括以下两方面。(1)属于工程变更内容的事项包括：工程的标高、基线、位置、尺寸等的改变；工程的性质、标准的变更；增加或减少合同约定的工程量；改变施工顺序或时间；其他。,(2)关于工程变更管理方面。发包方提出的工程变更应当不迟于变更前的14天，书面通知承包方；若属于改变原工程标准或超过原工程规模的变更，还应报原规划管理部门审批，设计变更应由原设计单位修改。承包方应严格按图纸施工，不得随意变
39、更设计，若承包商要求对原设计变更，应经工程师同意，还须经原规划管理部门和其他有关部门审查批准，并由原设计单位提供变更的图纸和说明。承包方擅自变更设计，要承担由此发生的费用、发包方的损失以及工期延误的一切责任。承包方提出、经工程师同意的设计变更，导致的合同价增减、发包方的损失，由发包方承担，工期顺延。,2问题2分别从变更价款的确定和变更程序两方面回答。(1)设计变更后，变更合同价款的调整按如下原则和方法进行：合同中已有适用于变更工程的单价的，按合同已有的单价计算和变更合同价款；合同中只有类似于变更工程的单价，可参照它来确定变更价格和变更合同价款；合同中没有上述单价时，由承包方提出相应价格，经工程
40、师确认后执行。(2)确定变更价款的程序是：变更发生后的14天内，承包方应提出变更价款报告，经工程师确认后，调整合同价；若变更发生后14天内，承包方不提出变更价款报告，则视为该变更不涉及价款变更；工程师收到变更价款报告日起14天内应对此予以确认，若无正当理由不确认时，自收到报告时算起，14天后该报告自动生效。,3合同双方发生争议可通过如下途径寻求解决：协商和解；有关部门调解；按合同约定的仲裁条款或仲裁协调申请仲裁；向有管辖权的法院起拆。,(六)竣工验收阶段的合同管理,考核可能涉及的主要内容：(1)竣工前的试车组织与双方责任。(2)竣工验收应满足的条件。(3)竣工验收程序及责任。(4)工程质量保修
41、范围和内容，保修期及保修责任。(5)竣工结算(见前节竣工结算程序)。,(七)索赔程序及监理工程师对索赔的管理,考核可能涉及的主要内容：(1)承包方索赔的程序(见考核点二5或(五)(重点)。(2)工程师索赔管理的原则，索赔管理任务。(3)确定索赔成立的原则，对索赔的审查，审核索赔取费的合理性。(4)索赔有关的申请表，审批表的表式类型,本考核点与投资控制及进度控制中涉及的索赔问题在考试中常常结合起来，3门课程从不同角度展开对索赔管理方面的内容论述。合同管理课程侧重于索赔管理程序、原则，索赔成立的条件、事件，损失责任判断与分析，风险承担原则等方面，其他2门课程侧重于较具体的索赔额的计算及计算标准和原
42、则。三者相辅相成。,【案例四】施工索赔程序,承包人为某省建工集团第五工程公司(乙方)，于2000年10月10日与某城建职业技术学院(甲方)签订了新建建筑面积20000m2综合教学楼的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师的批准。该工程的基坑施工方案规定：土方工程采用租赁两台斗容量为lm3的反铲挖掘机施工。甲乙双方合同约定2000年11月6日开工，2002年7月6日竣工。在实际施工中发生如下几项事件：,(1)2000年11月10日，因租赁的两台挖掘机大修，致使承包人停工10天。承包人提出停工损失人工费、机械闲置费等36万元。(2)2001年5月9日，因发包人供应的钢材经检验不合格，
43、承包人等待钢材更换，使部分工程停工20天。承包人提出停工损失人工费、机械闲置费等72万元。(3)2001年7月10日，因发包人提出对原设计局部修改引起部分工程停工13天，承包人提出停工损失费63万元。(4)2001年11月21日，承包人书面通知发包人于当月24日组织主体结构验收。因发包人接收通知人员外出开会，使主体结构验收组织推迟到当月30日才进行，也没有事先通知承包人。承包人提出装饰人员停工等待6天的费用损失26万元。(5)2002年7月28日，该工程竣工验收通过。工程结算时，发包人提出反索赔应扣除承包人延误工期22天的罚金。按该合同“每提前或推后工期一天，奖励或扣罚6000元”的条款规定，
44、延误工期罚金共计132万元人民币。,问题(1)简述工程施工索赔的程序。(2)承包人对上述哪些事件可以向发包人要求索赔，哪些事件不可以要求索赔；发包人对上述哪些事件可以向承包人提出反索赔，并说明原因。(3)每项事件工期索赔和费用索赔各是多少?(4)本案例给人的启示意义?,分析(1)我国建设工程施工合同(示范文本)规定的施工索赔程序如下：1)索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知；2)发出索赔意向通知后的28天内，向工程师提出补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料；3)工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；4）工
45、程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未给予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；5）当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师提出索赔的有关资料和最终索赔报告。,（2）分析如下：事件1：索赔不成立。因此事件发生原因属承包人自身责任。事件2：索赔成立。因此事件发生原因属发包人自身责任。事件3：索赔成立。因此事件发生原因属发包人自身责任。事件4：索赔成立。因此事件发生原因属发包人自身责任。事件5：反索赔成立。因此事件发生原因属承包人的责任。（3）事件2至事件4：由于停工时，承包人只提出了停工费用损失索赔，而没有同时提
46、出延长工期索赔，工程竣工时，已经超过索赔有效期，故工期索赔无效。（4）事件5：甲乙双方代表进行了多次交涉后仍认定工期索赔无效，最后承包人只好同意发包人的反索赔成立，被扣罚金，记作一大教训。（5）本案例：承包人共计索赔费用为：7.26.32.616.1（万元），工期索赔为零；发包人向承包人索赔延误工期罚金共计13.2万元。,（6）本案例给人的启示意义：合同无戏言，索赔应认真、及时、全面和熟悉程序。此例若是事件2、事件3、事件4等三项停工费用损失索赔时，同时提出延长工期的要求被批准，合同竣工工期应延长至2002年8月14日，可以实现竣工日期提前17天。不仅避免工期罚金13.2万元的损失，按该合同条
47、款的规定，还可以得到10.2万元的提前工期奖。由于索赔人员业务不熟悉或粗心，使本来名利双收的事却变成了泡影，有关人员应认真学习索赔知识，总结索赔工作中的成功经验和失败的教训。,1、用爱心来做事，用感恩的心做人。2、人永远在追求快乐，永远在逃避痛苦。3、有多大的思想，才有多大的能量。4、人的能量=思想+行动速度的平方。5、励志是给人快乐，激励是给人痛苦。6、成功者绝不给自己软弱的借口。7、你只有一定要，才一定会得到。8、决心是成功的开始。9、当你没有借口的那一刻，就是你成功的开始。10、命运是可以改变的。11、成功者绝不放弃。12、成功永远属于马上行动的人。13、下定决心一定要，才是成功的关键。
48、14、成功等于目标，其他都是这句话的注解。15、成功是一个过程，并不是一个结果。16、成功者学习别人的经验，一般人学习自己的经验。17、只有第一名可以教你如何成为第一名。18、学习需要有计划。19、完全照成功者的方法来执行。20、九十九次的理论不如一次的行动来得实际。21、一个胜利者不会放弃，而一个放弃者永远不会胜利。22、信心、毅力、勇气三者具备，则天下没有做不成的事。23、如果你想得到，你就会得到，你所需要付出的只是行动。24、一个缺口的杯子，如果换一个角度看它，它仍然是圆的。25、对于每一个不利条件，都会存在与之相对应的有利条件。26、一个人的快乐，不是因为他拥有的多，而是他计较的少。2
49、7、世间成事，不求其绝对圆满，留一份不足，可得无限美好。28记住：你是你生命的船长；走自己的路，何必在乎其它。29、你要做多大的事情，就该承受多大的压力。30、如果你相信自己，你可以做任何事。31、天空黑暗到一定程度，星辰就会熠熠生辉。32、时间顺流而下，生活逆水行舟。33、生活充满了选择，而生活的态度就是一切。34、人各有志，自己的路自己走。35、别人的话只能作为一种参考，是不能左右自己的。36、成功来自使我们成功的信念。37、相互了解是朋友，相互理解是知己。38、没有所谓失败，除非你不再尝试。39、有时可能别人不在乎你，但你不能不在乎自己。40、你必须成功，因为你不能失败。41、羡慕别人得
50、到的，不如珍惜自己拥有的。42、喜欢一个人，就该让他（她）快乐。43、别把生活当作游戏，谁游戏人生，生活就惩罚谁，这不是劝诫，而是-规则！44、你要求的次数愈多，你就越容易得到你要的东西，而且连带地也会得到更多乐趣。45、把气愤的心境转化为柔和，把柔和的心境转化为爱，如此，这个世间将更加完美。46、一份耕耘，一份收获，付出就有回报永不遭遇过失败，因我所碰到的都是暂时的挫折。47、心如镜，虽外景不断变化，镜面却不会转动，这就是一颗平常心，能够景转而心不转。48、每件事情都必须有一个期限，否则，大多数人都会有多少时间就花掉多少时间。49、人，其实不需要太多的东西，只要健康地活着，真诚地爱着，也不失
