2021二手房购房合同标准版.doc

上传人:文库蛋蛋多 文档编号:403874 上传时间:2020-12-22 格式:DOC 页数:24 大小:23.77KB
返回 下载 相关 举报
2021二手房购房合同标准版.doc_第1页
第1页 / 共24页
2021二手房购房合同标准版.doc_第2页
第2页 / 共24页
2021二手房购房合同标准版.doc_第3页
第3页 / 共24页
2021二手房购房合同标准版.doc_第4页
第4页 / 共24页
2021二手房购房合同标准版.doc_第5页
第5页 / 共24页
亲,该文档总共24页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《2021二手房购房合同标准版.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2021二手房购房合同标准版.doc(24页珍藏版)》请在三一办公上搜索。

1、2021二手房购房合同标准版 2021二手房购房合同标准版一卖方:(以下简称甲方)身份证号:买方:(以下简称乙方)身份证号:根据中华人民共和国合同法及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买合法所有的住房,达成如下协议,以兹共同遵守:第一条:甲方所售房屋权证号及座落位置、结构、层次、面积、附属设施及承诺:甲方承诺对该房产拥有合法的所有权,并已经全额支付取得该房产合法所有权的购房款项。甲方确认该房产属夫妻共同财产,甲方夫妻双方均同意出售该房产给乙方。第二条:房屋及附属设施总价格:经甲、乙双方协商,甲方所售上述房屋及附属设施总金额为人民币大写:(六万元整

2、)。第三条:付款方式:本合同签订之日后,乙方一次性支付甲方全部金额60000:00元(大写六万元整)。乙方支付价款后,甲方给乙方出具收款收条。第四条:甲方保证在交接时该房屋没有产权纠纷和财务纠纷,如交接后发生该房屋交接前即存在的产权纠纷和财务纠纷,由甲方承担全部责任,包括给乙方造成的经济损失。第五条:甲乙双方确认该房产目前尚无法办理房屋产权登记手续,在办理乙方房屋产权登记证书时,甲方应给予协助。第六条:甲乙双方应秉承诚实信用,认真履行协议。任何一方违约,应向守约方返还价款(或房产)和损失并支付合同价款每日百分之一的违约金。第七条:本合同未尽事宜,由甲、乙双方另行议定,并签订补充协议,补充协议与

3、本合同具同等法律效力。第八条:本合同自甲(夫妻双方)、乙双方签字之日起生效。第九条:本合同一式二份,甲、乙双方各执两份。甲方:乙方(代理人):联系电话:联系电话:签订时间:20_年_月_日公证人:联系电话:20_年_月_日2021二手房购房合同标准版二甲方:身份证号码:身份证号码:乙方:身份证号码:鉴于甲方已经于年月日与_有限公司签订编号为的商品房买卖合同,该合同约定标的房屋为海口市海口市_北侧_A3栋住宅楼A3-504房,建筑面积为91.61平方米,按建筑面积计算,单价为人民币元,总价为人民币元。经双方友好协商,甲方愿意偿还完标的房屋的按揭贷款后将前述编号为商品房买卖合同中买方(既本协议中的

4、甲方)的权利义务概括转让给乙方。为明确双方权利义务,特做以下约定,由双方遵守。一、转让价款、支付方式1、编号为商品房买卖合同中买方的权利义务概括转让价格为人民币63万元;2、签订本协议之日起3个工作日内,甲乙双方去银行支行设立共管账户;3、乙方在设立共管账户之日起三个工作日内将人民币20万转让甲乙双方设立的共管账户;4、甲方偿还完毕标的房屋银行贷款,并办理完结与解除与_有限公司签订的编号为商品房买卖合同,并撤销基于该合同产生的商品房合同备案及房屋预告登记手续及时短信通知乙方,乙方收到甲方短信通知之日起2个工作日向甲乙双方共管账户中转让人民币43万元;5、乙方与开发商_有限公司签订商品房买卖合同

5、(该合同与编号为的商品房买卖合同相比除编号及买方由甲方变为乙方外,其他条款完全一致),并取得由开发商_有限公司出具正式的与该商品房买卖合同匹配的正式不动产发票后三个工作日内短信通知甲方,甲方收到乙方通知后提前三天短信通知乙方具体时间配合甲方向银行支行申请解付甲乙共管账户中共计人民币63万元给甲方。二、双方保证与承诺1、甲方保证在本协议签订后20个工作日内,偿还完毕标的房屋银行贷款后,并办理完结与解除与_有限公司签订的编号为商品房买卖合同,并撤销基于该合同产生的商品房合同备案及房屋预告登记手续;2、甲方保证在签订本协议后30个工作日内,乙方可以与开发商_有限公司签订商品房买卖合同(该合同与编号为

6、的商品房买卖合同相比除买方由甲方变为乙方外,其他条款完全一致),并取得与该商品房买卖合同匹配的正式不动产发票;3、乙方保证按照本协议规定的时间向甲乙双方的共管账户转账。三、违约责任1、乙方违反本协议第一条第3款约定的,按逾期时间,每日按应转金额日万分之一承担违约金,逾期超过一个月的,甲方有权解除合同;2、乙方违反本协议第一条第4款约定的,按逾期时间,每日按应转金额日万分之一承担违约金,逾期超过一个月的,甲方有权解除合同,并要求乙方承担违约金人民币20万元;3、乙方违反本协议第一条第5款约定,逾期通知的,按本协议总价款的的日万分之一承担违约金,收到甲方通知后不协助办理解付款手续的,每次承担违约金

7、人民币1万元;4、甲方逾期办理本协议第二条第1、2款的,按逾期时间,每日按本协议总价款的日万分之一承担违约金,逾期超过一个月的,甲方有权解除合同,并要求甲方承担违约金人民币20万元;5、甲方办完所有应办手续后,因乙方自身原因不与开发商_有限公司签订商品房买卖合同的,则乙方须赔偿甲方违约金人民币20万元;6、开发商_有限公司提供给乙方签订的商品房买卖合同与编号为的商品房买卖合同除编号及买方由甲方变为乙方外,其他条款不一致的,乙方可以选择拒绝签订该买卖合同,不属于本协议第三条第4款约定的情形,且甲方须赔偿乙方违约金人民币20万元。四、争议处理1、履行本协议过程中,如有争议双方因协商解决,协商无果的

8、双方一致同意交由海南仲裁委员会仲裁解决。五、其他1、无论双方任何一方依据本协议约定单方解除合同、或双方协议解除合同的,都必须以书面形式通知对方或者双方形成书面约定,乙方可以凭借书面通知及书面约定单方解付甲乙双方在银行支行共管的资金2、双方法定联系方式为以下列明,致函、短信、电邮以下联系地址均视为已经履行完毕通知义务。甲方:联系人,电话:电邮:乙方:联系人,电话:电邮:3、本协议一式四份,双方各执两份,双方签名后生效。4、甲方于年月日与_有限公司签订编号为的商品房买卖合同为本协议书附件。甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_年_月_日_年_月_日2021二手

9、房购房合同标准版三出卖人(甲方):_村委会买受人(乙方):_身份证号码:_一、甲方自愿将位于_市_区_街道_小区拆迁安置房_栋_室的房屋(建筑面积_平方米)以人民币_元整的价款出售给乙方。乙方首付人民币_元整需于_年_月_日前支付给甲方_,余款分期按月支付,每月人民币为_元,需于_年_月至_年_月壹年内付清,每个月的支付期限为月底的最后一天。二、乙方支付甲方合同保证定金_万元,如甲方反悔本合同,双倍赔偿;如乙方反悔本合同,定金不退。三、自甲乙双方签订协议乙方交付首付款后年内甲方和村委会应协助乙方办理房屋产权手续。本合同发生的契税,土地出让金等由乙方负担。其他税费按有关法律规定负担。四、本合同签

10、订后,甲方对房屋使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方。五、本合同生效之日,甲方和村委会保证乙方享有居住权利和使用权并通电通水,甲方保证签订合同之前该房屋与任何个人和组织没有债务和利益纠纷,本合同签订后,甲方不得就该房屋与他人订立买卖合同或出租合同;六、违约责任1、如果甲方出售的房屋存在质量问题影响到乙方居住权利的行使,一切责任由甲方承担,并应赔偿乙方的损失。2、甲方应当于_年_月_日收到乙方的首付房款即时将房屋的钥匙交给乙方确保其居住权和使用权,甲方如不按合同规定的日期交付房屋,每逾期_天按房价总额千分之一计算违约金支付给乙方。逾期超过_个月时,乙方有权解除本合同。解约

11、时,甲方除将已收的房价款全部退还乙方外,并应赔偿乙方经济损失人民币_元。3、乙方全部或部分不履行本合同规定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方应加付按日_%计算的违约金给甲方。逾期超过_个月时,甲方有权解除合同。解约时,乙方已付房价款的_%作为甲方的损失赔偿金。4、如因规划部门、设计部门的原因导致房屋质量和使用功能的,甲方应当通知乙方,如有补偿款发放,甲方应当全额退还乙方。5、本合同签订后,任何一方不得擅自变更或解除合同。如因重大客观原因导致本合同的解除,甲方应按照市场评估价返还乙方房屋价款,并赔偿乙方的房屋装修费用。6、自合同生效之日起_年内,产权证和土地证因为甲方的原因不能办理,甲方应支付乙

12、方违约金人民币_元,甲方向乙方支付违约金后,土地证和产权证因为甲方的原因仍然不能办理,每逾期天按房价总额千分之一计算违约金支付给乙方。7、如果因为本合同第五条的原因,造成乙方损失或不能居住的,甲方必须向乙方赔偿损失和支付违约金,违约金人民币为元,甲方支付乙方违约金后,侵权仍在继续的,每逾期_天按房价总额千分之一计算违约金支付给乙方。逾期超过_个月时,乙方有权解除本合同。解约时,甲方除将已收的房价款全部退还乙方外,并应赔偿乙方经济损失人民币_元。七、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的可以向法院或仲裁机构进行起诉或仲裁。八、本合同自乙方支付首付款给甲方双方签字或盖章之日

13、起生效。九、本合同一式_份,甲乙双方见证人各执一份甲方:_乙方:_见证人:_年_月_日2021二手房购房合同标准版四买方:身份证号:联系电话:卖方:身份证号:联系电话:共有权人:身份证号:联系电话:根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产管理法及其他有关法律、法规的规定,买方和卖方在平等、自愿、公平、协商一致的基础上就房屋买卖事宜达成如下协议:第一条房屋状况(一)卖方所售房屋(以下称“该房屋”)为楼房/平房,具体地址为_,该房屋所在楼总层数为_层,该房屋所在楼层为_层,建筑面积共_平方米,以房地产权证登记为准。(二)该房屋规划设计用途为_。该房屋附属设施设备、装饰装修、相关物品清单等

14、具体情况见附件一。第二条房屋权属情况(一)该房屋所有权证证号为_,共有权证证号为_,填发单位为_。房屋共有权人对出售该房屋的意见见附件二(共有权人本人在签署时需到场)。(二)该房屋土地使用权证号为:_,填发单位为:_。(三)该房屋性质为下列选项中第_种情形:1.商品房;2.已购公有住房;3.向社会公开销售的经济适用住房;4.按经济适用住房管理的房屋(危改回迁房、安居房、康居房、绿化隔离地区农民回迁房等房屋);5.其他房屋。(四)该房屋的抵押情况为第_种:1.该房屋未设定抵押;2.该房屋已经设定抵押,抵押权人为:_,抵押登记日期为:_年_月_日,他项权利证证号为:_。卖方应于_年_月_日前办理抵

15、押注销手续。(五)该房屋的出租情况为第_种:1.卖方未将该房屋出租。2.卖方已将该房屋出租,买方为该房屋承租人/承租人已放弃优先购买权。关于房屋权属情况的说明及房屋抵押和租赁情况的具体约定见附件三。第三条成交价格、付款方式(一)该房屋成交价格为:人民币_元(大写_元整)。买方在签订本合同的同时支付定金人民币_元(大写_元整,不高于成交价格的20%)。该房屋附属设施设备、装饰装修等的有关价格另有约定的,具体约定见附件一。(二)买方采取下列第_种方式付款:1.全款支付,合同签订时支付定金元人同币,年月日前支付元人民币。2.贷款(三)关于贷款的约定买方向_银行/公积金管理中心申办抵押贷款,买方因自身

16、原因未获得银行或公积金管理中心批准的,双方同意按照第_种方式解决:(1)买方自行筹齐剩余房价款,以现金形式支付给卖方;(2)买方继续申请其他银行贷款,至贷款批准,其间产生的费用由买方自行负担;(3)本合同终止,买方支付的定金和房价款应如数返还,双方互不承担违约责任,在申办贷款过程中发生的各项费用由买方承担。第四条房屋产权及具体状况的承诺卖方应当保证该房屋没有产权纠纷,因卖方原因造成该房屋不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的,由卖方承担相应责任。卖方保证已如实陈述该房屋权属状况、附属设施设备、装饰装修情况和相关关系,附件一所列的该房屋附属设施设备及其装饰装修随同该房屋一并转让给买方,买方对卖方出

17、售的该房屋具体状况充分了解,自愿买受该房屋。卖方保证自本合同签订之日起至该房屋验收交接完成,对已纳入附件一的各项房屋附属设施设备及其装饰装修保持良好的状况。在年月日以前房屋使用发生的所有费用,包括但不限于物业管理费、供暖、水、电、燃气、有线电视、电信费用,由卖方承担,年月日以后(含当日)发生的费用由买方承担。卖方同意其缴纳的该房屋专项维修资金(公共维修基金)的账面余额转移至买方名下。买方和卖方对房屋目前的质量状况表示认可,卖方保证没有隐瞒房屋潜在的质量问题。第五条房屋的交付卖方应当在_年_月_日前将该房屋交付给买方。该房屋交付时,应当履行下列手续:1.卖方与买方共同对该房屋附属设施设备、装饰装

18、修、相关物品清单等具体情况进行验收,记录水、电、气表的读数,并交接该附件一中所列物品;2.买卖双方在房屋附属设施设备、装饰装修、相关物品清单上签字;3.移交该房屋房门钥匙;4.其他第六条违约责任(一)逾期交房责任除不可抗力外,卖方未按照本合同约定的期限和条件将该房屋交付买方的,按照下列第_种方式处理。1.按照逾期时间,分别处理(1)和(2)不作累加)。(1)逾期在_日之内,自本合同约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止,卖方按日计算向买方支付已交付房价款万分之_的违约金,并于该房屋实际交付之日起_日内向买方支付违约金,合同继续履行;(2)逾期超过_日后,买方有权退房。买方退房的,卖方应当自

19、退房通知送达之日起_日内退还全部已付款,并按照买方全部已付款的_%向买方支付违约金。2._(二)逾期付款责任买方未按照本合同约定的时间付款的,按照下列第_种方式处理。1.按照逾期时间,分别处理。(1)和(2)不作累加)(1)逾期在_日之内,自约定的应付款期限届满之次日起至实际支付应付款之日止,买方按日计算向卖方支付逾期应付款万分之_的违约金,并于实际支付应付款之日起_日内向卖方支付违约金,合同继续履行;(2)逾期超过_日后,卖方有权解除合同。卖方解除合同的,买方应当自解除合同通知送达之日起_日内按照累计的逾期应付款的_%向卖方支付违约金,并由卖方退还买方全部已付款,卖方在退还款项时,可直接将违

20、约金扣除。2._。(三)房屋质量状况发生变化的处理在双方正式交接前,如果房屋质量出现明显变化(如遭受水淹、火灾、车辆撞击等),双方对合同价格重新协商,协商不成,任何一方均可以解除本合同,双方互不承担违约责任。如上述状况是由于一方故意造成,实施上述行为的一方应当向另一方承担相当于合同价款%的违约金,另一方有权解除合同。第七条卖方将该房屋出卖给第三人,导致买方不能取得房屋所有权证的,买方有权退房,卖方应当自退房通知送达之日起_日内退还买方全部已付款,并按买方累计已付房价款的一倍支付违约金。123第八条税、费相关规定本合同履行过程中,买卖双方应按照国家及地方的相关规定缴纳各项税、费,买卖双方承担税费

21、的具体约定见附件四。因一方不按法律、法规规定缴纳相关税费导致交易不能继续进行的,其应当向对方支付相当于房价款_%的违约金。本合同履行过程中因政策原因须缴纳新的税费的,由政策规定的缴纳方缴纳;政策中未明确缴纳方的,由卖方/买方缴纳。第九条权属转移登记(一)当事人双方同意,自本合同签订之日起_日内,双方共同向房屋权属登记部门申请办理房屋权属转移登记手续。(二)买方未能在房屋交付之日起_日内取得房屋所有权证书的,双方同意按照下列方式处理。1.如因卖方的责任,买方有权退房。买方退房的,卖方应当自退房通知送达之日起_日内退还买方全部已付款,并承担已付款的%作为违约金。买方不退房的,自买方应当取得房屋所有

22、权证书的期限届满之次日起至实际取得房屋所有权证书之日止,卖方按日计算向买方支付全部已付款万分之_的违约金,并于买方实际取得房屋所有权证书之日起_日内向买方支付。2._。(三)卖方应当在该房屋所有权转移之日起_日内,向房屋所在地的户籍管理机关办理原有户口迁出手续。如因卖方自身原因未如期将与本房屋相关的户口迁出的,应当向买方支付_元的违约金;逾期超过_日未迁出的,自逾期超过_日起,卖方应当按日计算向买方支付全部已付款万分之_的违约金。第十条不可抗力1.因不可抗力不能按照约定履行本合同的,根据不可抗力的影响,部分或全部免除责任,但因不可抗力不能按照约定履行合同的一方当事人应当及时告知另一方当事人,并

23、自不可抗力事件结束之日起_日内向另一方当事人提供证明。2.双方确认,国家法律、法规、政策的变化及市场行情的变化均不构成不可抗力。3.上述房屋风险责任自该房屋所有权转移/转移占有之日起转移给买方。第十一条争议解决方式本合同项下发生的争议,由双方协商解决;协商不成的,按照下列第_种方式解决。(一)依法向房屋所在地人民法院起诉;(二)提交仲裁委员会仲裁。违约方承担守约方为维护自身合法权益而支出的一切合理费用,包括但不限于律师费、诉讼(仲裁)费用、差旅费。第十二条本合同自双方签字之日起生效。双方可以根据具体情况对本合同内容进行变更或补充,对本合同的解除,应当采用书面形式。本合同附件及补充协议与本合同具

24、有同等法律效力。第十三条各方确认,本合同中书写的联系方式作为各方日后联系的依据,任何一方变更联系方式应当书面通知其他方,否则,他方在按照合同中约定的联系方式送达相关文书时,视为送达。第十四条本合同及附件共_页,一式_份,具有同等法律效力,其中卖方_份,买方_份,房屋权属登记部门一份,_份。卖方:买方:年月日年月日共有权人:年月日2021二手房购房合同标准版五甲方:_身份证号码:_乙方:_身份证号码:_根据中华人民共和国经济合同法、中华人民共和国城市房地产管理法及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房地产签订本合同,以资共同信守执行。第一条:房产情

25、况乙方同意购买甲方拥有的座落在_省_市_区_拥有的房地产(住宅),该房地产建筑面积为_平方米。第二条:房产价款上述标的房地产的交易价格为:单价:人民币_元/平方米,总价:人民币_元整(大写:_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整)。第三条:付款时间与办法(一)、甲乙双方同意以一次性付款方式付款,本合同签定之日,乙方向甲方支付人民币_元整,作为购房定金。并约定在本合同签订之日起_日内支付首付款(含定金)人民币_拾_万_仟_佰_拾_元整给甲方,剩余房款人民币_元整于产权交割完毕当日付给甲方。(二)、甲方应于拿到房产证之日起_天内和乙方办理房屋产权过户手续,并应在产权过户手续办完当日将_等费用结清。(三)、

26、税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规,并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商,一切交易税费由_方承担。第四条:违约责任甲、乙双方合同签定后,若乙方中途违约二手房居间合同范本,应书面通知甲方,甲方应在_日内将乙方的已付款(不记利息)返还给乙方,但购房定金归甲方所有。若甲方中途违约二手房买卖协议范本,应书面通知乙方,并自违约之日起_日内应以乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。第五条:本合同主体1.甲方是_共_人。2.乙方是_共_人。第七条:本合同一式两份,甲乙双方各一份。第八条:在履约过程中发生的争议,双方可通过协商、诉讼方式解决。第九条:本合同未尽事宜,甲乙双方可另行约定,其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。第十条:本房屋产权过户只能是甲方和乙方之间过户,否则乙方将另加_万元的费用给甲方,即总房款为_万元。出卖方(甲方):_联系方式:_购买方(乙方):_联系方式:_日期:_年_月_日_年_月_日2021二手房购房合同标准版

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 办公文档 > 党团建设


备案号:宁ICP备20000045号-2

经营许可证:宁B2-20210002

宁公网安备 64010402000987号