工程工程合同模板实用版9篇.docx

《工程工程合同模板实用版9篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程工程合同模板实用版9篇.docx（33页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、合同编号：XX-2020-01工程工程合同模板实用版9篇Practical version of engineering contract template甲方：_乙方：_签订日期：_ 年 _ 月 _ 日工程工程合同模板实用版9篇前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：工程工程合同模板(通用版)2、篇章2：工程工程合同范文

2、最新版3、篇章3：工程工程合同范文通用版4、篇章4：工程工程合同范文2021版5、篇章5：工程工程合同文档(标准版)6、篇章6：工程工程合同范文通用版7、篇章7：工程工程合同模板(通用版)8、篇章8：工程工程合同文档标准版9、篇章9：工程工程合同例文标准版篇章1:工程工程合同模板(通用版)甲方： （以下简称甲方）乙方： （以下简称乙方）依照市场行情，行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工项目协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：二、承包范围及承包方式1、承包范围：强电线路、灯具安装、进水及设施安装，弱电线路及设施安装消防线路，监控线路不在乙方

3、承包范围内。2、承包方式：本工程采用包工。三、工程造价：以商定为45000元人民币，大写：肆万伍仟元整。四、付款方式：进场甲方应付给乙方生活费_元（大写：_）;装灯时，甲方应付乙方工程款_元（大写：_）;工程完工后付清余款。五、双方责任：1、甲方责任：做好各施工单位转调工作，按合同规定及时支付工程款。2、乙方责任：精心施工，确保质量、工期。六、此合同壹式贰份，双方各执一份，望双方遵守，签字之日起此合同生效。甲方（公章）：_乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日篇章2:工程工程合同范文最新版【按住Ctrl键点此返回目录】委托方（甲方）：_承包方（乙方

4、）：_为了改善公司办公楼环境，杜绝因窗户破损而产生的危险，甲方决定将所有窗户更换为塑钢窗。此项工程经甲、乙双方共同协商，依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法以及有关法律，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，结合该工程的实际情况签订本合同，望共同遵照执行。一、工程概况1.名称：安装塑钢窗。2.地点：_3.承包方式：采取大包干的形式。二、结算方式按投标的中标价格_元/ m进行结算，面积在完工后按实际测量面积进行结算，乙方必须开据税票。三、甲方责任1.提供现有的水、电、路及其场地。2.及时提供施工方案。3.负责乙方施工时的水、电费。四、乙方责任1.严格按照安全生产要求施工，施工过程中发生的一切

5、安全事故和纠纷由乙方自行负责。2.每一单项工程乙方必须按甲方的施工方案进行施工，完工后由甲方验收认可，方能结算。如遇特殊情况，甲、乙双方共同协商处理。3.施工时乙方必须处理协调好与邻组的地方关系。五、工程质量1.乙方必须接受甲方和见证方的施工质量监督。2.服从甲方和见证方的施工方案。3.凡因施工质量问题造成的一切经济损失由乙方自行负责。六、付款方式工程全部完工经甲方验收后结算一次性付清。七、工期及其奖励办法本工程从_年_月_日至_年_月_日止完工，工期延误罚款_元整。八、其他1.本合同在执行中若出现争议和纠纷，双方应友好协商，无法解决时，任何一方均可向仲裁机构申请仲裁，或向法院申请按照法律程序

6、解决。2.本协议自双方代表认可之日起生效，一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。甲方：_盖章乙方：_盖章_年_月_日篇章3:工程工程合同范文通用版【按住Ctrl键点此返回目录】发包方：建筑施工有限责任公司（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及公司关于工程项目劳务承包管理暂行规定。甲方决定将公司工程项目部的劳务分包给乙方，为规范管理，明确职责，经双方协商一致，特签订本合同，以资共同遵守。一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下：该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程；钢筋制作、绑扎分项工程；模板制作、安装分项工程；脚手架搭设作业

7、。二、本合同期限：从年月起至年*月止。三、工程质量标准：所有分项工程质量确保优良四、劳务管理费的上缴及付款方式：1、上缴标准：该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整，由乙方上缴，如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求，则甲方按管理费的返回乙方作为奖励。付款方式：上缴劳务管理费按两次付清，即主体完工前付50，装修完工前付50。五、乙方的职责1、乙方提供相关的证件及资质，配合乙方办理相关手续。协调处理施工过程中的劳务纠纷及工伤事故。六、乙方的职责：1、全面履行公司与建筑施工有限责任公司签订的项目施工合同。并承担该合同条款中乙方应承担的全部责任与义务。2、确保所有分项工程的质量

8、、进度、安全达到项目部与建设方签订的合同要求。如达不到则按管理费的50进行处罚。七、本合同未尽事宜，双方通过协商，可另签订补充条款，与本合同具有同等法律效力。八、本合同一式六份，甲乙双方各执三份，经双方签字生效，至工程完工，双方结清劳务管理费后失效。甲方：乙方：甲方代表：乙方代表：篇章4:工程工程合同范文2021版【按住Ctrl键点此返回目录】甲方：乙方：甲方同意将 的渗漏维修工程全权委托乙方施工。根据中华人民共和国合同法以及有关规定，双方经充分协商，特签订本合同，以共同遵守。一、渗漏维修范围：二、选用材料:1、聚氨酯注浆堵漏剂;2、环氧砂浆;3、m1500渗透性水泥密实剂;4、遇水膨胀橡胶止

9、水条;5、聚氨酯密封膏;6、pmc-421聚合物改性水泥基防水灰浆;7、其它未注明材料三、维修方案（由乙方提供详细的维修方案）：1、压力灌注氰凝;2、骑缝凿槽扩缝，清理刷基层处理剂;3、挤注pu密封膏或安止水条;4、环氧砂浆填槽，环氧胶泥封缝;5、喷涂m1500渗透结晶密实;6、涂刷2mmpmc-421四、承包方式：乙方包工、包料、包质量、包维修、包安全。五、施工期限：30天，自 年 月 日至 年 月 日止。六、工程价格及计算方法：本合同采用总价包干方式，按 元/m2全费用综合单价计算，总计 m2;合同总金额为： 元。全费用综合单价：综合单价是指为完成本工程施工（含技术条件、规范要求以及发包人

10、的技术条件要求不明而隐含的其他工作），并满足工期、质量、安全和工艺要求的综合费用。包括但不限于施工设备、劳务、管理、材料、运输、职能部门收费、安装及照明、维护、技术措施费、其他措施费、利润、不可竞争费、税金、合同执行过程中政策性文件规定及合同中包含的所有风险、责任等各项应有的费用。综合单价不会因人工、物料、税金、政府收费等升降而调整。七、付款结算方式：1、本工程完工验收合格且结算后15日内，支付合同金额的70%;2、从验收合格之日起计算二年后如无漏水，支付合同金额的10%;如有漏水：乙方免费保修后，支付合同金额的10%;乙方未尽保修义务，甲方将在合同金额的10%中扣除维修费用后，剩余的部分支付

11、给乙方;3、从验收合格之日起计算五年后如无漏水，支付合同余下金额的20%;如有漏水：乙方免费保修后，支付合同余下金额的20%;乙方未尽保修义务，甲方将在合同余下金额的20%中扣除维修费用后，剩余的部分支付给乙方;八、质量及保修：乙方对防水维修工程质量全面负责，做到不渗不漏，外观规整，对渗漏维修范围免费保修 五 年（人为或不可抗力造成防水层破坏除外），从验收合格之日起计算。九、甲方责任：1、提供可以施工的条件给乙方，检查、监督乙方施工质量和进度;2、组织对工程交工验收及办理结算。十、乙方责任：1、严格按施工工艺进行施工，确保工程质量。2、严格按国家的安全规范和安全规程进行施工，如属乙方施工出现质

12、量返工，一切责任和经济损失由乙方承担。3、工程竣工后负责清理现场，做到工完场清。4、在工程竣工验收后7日内向甲方提供产品合格证、检验报告单等竣工资料。5、遵守甲方物业公司的相关规定及要求。十一、现场负责人：本工程甲方委派 为现场代表，全面对工程质量、进度、付款、签证等行使甲方应有的职责和权力;乙方委派 为工程总负责人，全面负责工程施工质量、进度、安全等乙方应该承担的有关事宜。十二、安全方面：在施工中发生的一切大小人身伤亡事故由乙方自负，甲方概不负责。十三、违约责任1、乙方延误工期，每延期一天，须向甲方支付违约金500元，因质量验收不合格而返工造成的延期交付，亦须按上述标准向甲方支付违约金。2、

13、乙方施工所选用材料和施工工艺如不符合合同约定，须向甲方支付违约金500元，乙方需马上改正，否则甲方有权解除本合同，无须向乙方支付任何款项，乙方自行承担相关损失。3、甲方如迟延支付工程进度款和结算款，须按所欠金额每日千分之五的标准向乙方支付违约金。十四、争方解决办法：在合同履行过程中如双方发生争议，首先应协商解决。如协商不成，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。十五、如有未尽事宜，双方协商解决。如双方签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。十六、本合同书双方签订之日起生效。本合同一式 七 份，甲方 五 份，乙方 二 份，自双方签字、盖章之日起生效。甲方（印章）： 乙方（印章）法人代表

14、： 法人代表：篇章5:工程工程合同文档(标准版)【按住Ctrl键点此返回目录】甲方：乙方：根据中华人民共和国合同法及有关规定，结合甲、乙双方实际情况，本着合法、公正、合理、兼顾的原则，为明确双方的责任，经甲乙双方协商，签定合同如下：一、甲方委托乙方制作XXX广告牌一个。（具体内容见预算方案及样稿）。二、地点：三、双方的权利和责任：1、乙方要按甲乙双方认定的施工方案进行施工，材质以施工方案中的材质为准。施工期间，甲方按进度验收认定，如有疑议应及时提出，乙方要按照甲方提出的合理建议及时进行纠正（超出或减少合同范围须经双方认可）。2、工程总造价为人民XXXX元整（￥XXXX元整）；具体尺寸以图纸为准

15、。3、付款方式：协议签定后甲方付乙方人民币_元整（￥_元整）作为地基费用；待地基完工后再付人民币_元整（￥_元整）作为材料预备款；等广告牌快结束后再付人民币_元整（￥_元整）；广告牌完工验收后付清余款人民币_元整（￥_元整）。4、相关的政府审批手续的协调由甲方负责，施工过程中甲方负责协调场地纠纷等问题。5、施工现场的接电由甲方负责。四、文明施工：1、乙方在施工期间必须保持施工场地的完整与清洁，并负责废旧料的清理。2、施工期间，乙方工人要注意防火防盗和施工安全，否则造成任何安全责任事故由乙方承担，甲方不负连带责任。3、施工期间，成品与半成品及所有设备由乙方负责保管保护，如有损坏丢失甲方不承担责任

16、。4、质保与服务：广告牌质保一年，终身维护。质保期内免费维护；维护期内甲方出工料费，乙方负责维护。其它维护费用另计（其它维护的工作指人力不可抗拒因素的损坏或非正常使用损坏而造成的维护）。 质保期内如出现施工质量问题，在接到甲方通知后乙方需在24小时内赶到现场处理隐患，否则造成事故由乙方承担。五、合同生效条件1、本合同经甲、乙双方签字并盖章之日起生效。2、如双方发生纠纷，应按实际情况友好协商解决，协商不成，可向法院提起诉讼或提交仲裁机关进行解决。甲 方： 乙 方：代表人： 代表人：年 月 日 年 月 日篇章6:工程工程合同范文通用版【按住Ctrl键点此返回目录】发包方：xxxxx有限责任公司 （

17、以下简称甲方）承包方：xx （以下简称乙方）由于工程建设需要，甲方委托乙方承包室外绿化管道建设工程。为确保工程质量、进度、安全及文明施工，明确甲乙双方的责任、权利和义务，根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关规定，双方协商一致签订本合同。第一条 工程概况1.工程名称：xx有限责任公司室外绿化管道建设工程。2.工程地点：xx工业园区（南苑）热电厂北侧。3.工程内容：详见工程量清单。4.工程承包方式：综合单价承包，乙方包工包料。5.结算原则：根据合同约定单价按乙方实际完成工程量结算。6.开工：乙方在施工现场具备施工条件后七个工作日内进场开工。7.本项目所用的所有建筑材料、建筑构配

18、件及其他设备等（以下统称工程材料）均由乙方自行采购使用，工程材料符合国家相关标准。第二条 合同价款（工程款）及支付1.合同总价（大写）：xxx元整；（小写）：xxx元。本合同为综合单价承包合同，单价标准见附件工程量清单。2.工程款支付：1）本工程合同生效后，甲方支付合同总价的50%的预付工程款。2）施工完,毕验收合格后3日内付清剩余工程款。3）付款方式为银行转账。第三条双方权利义务1.甲方权利和义务1）按合同要求及时支付工程款。2）提供本项目施工图3）向乙方提供施工场地，保证运输道路畅通，同时提供乙方施工现场施工用水、用电。4）按合同约定及时组织工程验收和办理工程结算。5）协助有关部门配合乙方

19、做好施工现场交叉施工等协调工作。6）在工程开工前，向乙方提供施工场地的工程地质勘察资料，以及施工现场及毗邻区域内供气、供热、供电、通信、广播电视等地下管线资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料或图纸，并保证资料的真实性和有效性。7）甲方负责开挖管沟及回填管沟,包括管道上下覆盖300mm沙土的施工。2.乙方权利和义务1）乙方在收到工程预付款，并在施工现场具备施工条件后七个工作日内组织进场施工。2）严格按照设计图纸、施工规范及有关技术要求进行施工，施工质量必须符合国家现行有关施工标准，并需通过验收合格。3）负责工程的安全生产及施工人员的施工安全。第四条 工期的约定1.工期：自开工之日起二十个

20、工作日。在工期未顺延的情况下，乙方应在前述工期内竣工，并在竣工后通知甲方验收。2.甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，必须征得乙方同意。3.因设计变更或工程量增加或其他非乙方原因（如天气因素影响等）导致停工的，工期顺延。4.因甲方原因致使工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。第五条 质量、验收及结算1.本工程以施工图纸、做法说明、设计变更为施工依据；以给水排水管道工程施工及验收规范（GB50268-20xx）为施工管理及质量评定验收标准。2.本工程质量要求：合格。3.工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲

21、方须在收到验收通知之日起七日内组织验收，并在验收开始后五日内完成验收，办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内因客观原因未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。若甲方自接到验收通知之日起超过十五日无故不组织验收的，视为验收合格，甲方应及时办理工程结算及支付工程款。4验收完成后乙方提交结算资料，甲方须在收到结算资料后四十日内完成结算审核并向乙方一次性支付剩余部分工程结算款。如果甲方收到乙方的结算资料后三个工作日内未作回复（或未提出意见），视为甲方已经核实并同意确认乙方的结算资料，甲方应按要求剩余部分工程结算款。第六条免责条款施工期间，由于恶劣天气（如：雨季天）等非乙方原因所造成的工程工期延误和

22、其它损失等，工期相应顺延，乙方不承担责任。第七条 争议解决因本合同发生争议的，双方友好协商解决，协商不成的，按以下方式解决争议：向乙方住所地人民法院提起诉讼。第八条 合同的签订和生效1.本合同经双方签字盖章后生效。2.本合同一式二份，甲方执一份，乙方执一份，具有同等法律效力。甲方：xxxxxxxxxxxx有限责任公司 乙方：地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx） 地址：xxxx法定代表人：委托代理人：电 话：传 真：开户行：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx账 号： xxxxxxxxxxxxxx年 月 日法定代表人： 委托代理人： 电 话： 传 真： 开户行：xxxx

23、xxxxxxxxxxx 年 月日乙方承担。篇章7:工程工程合同模板(通用版)【按住Ctrl键点此返回目录】浙江xxx有限公司 （甲方）xxx有限公司 （乙方）依照中华人民共和国合同法有关规定，结合本工程具体实际情况，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。乙方受甲方委托, 承担甲方新上建德市档案馆迁建250KVA变配电受电工程, 具体事宜双方明确如下：一、甲方委托给乙方的工程项目和内容：1、250KVA变受电工程的设计、设备购置、安装调试二、有关技术及服务要求：1、乙方应根据甲方的要求做好开工和竣工等有关技术工作，协助并配合线路验收、接入系统及并网工作 。及时提供竣工资料。2、乙方采购所有电气设

24、备和原料， 应从国家定点厂家采购， 并符合国家有关质量、技术标准。3、变配电及线路安装工程应根据电力安装标准进行，符合质量要求。4、甲方负责做好青苗赔偿等有关政策处理。三、工程款项及费用的结算：1、工程款结算按执行。2、工程预算款总计：102496元；（高压电缆、10KV线路部分按实际耗材在决算中计收）3、本工程款分 2次结清，其中：（1） 、合同签订3天内应付工程款的70%（计70000元）（2） 、工程竣工验收合格决算审核后，送电前工程款全部付清。4、工程款的结算以审计决算为依据。四、施工及竣工验收：1、根据工程施工要求，甲方应于施工前具备土建验收条件（包括完成破路申请手续，设备进场道路畅

25、通等） ，并确保自建附属工程质量为乙方进场创造施工条件。2、乙方应在20xx年 月 日工程竣工，遇特殊情况双方另行协商，时间顺延。3、施工期间, 甲方应派员到现场协助解决安装施工期间所发生的.特殊情况。4、乙方在施工期间应注意安全, 做到文明施工，如发生违章和野蛮施工所造成意外事故和损失，由乙方自负。5、乙方在工程结束时，甲方应会同供电局有关部门进行竣工验收。五、合同未尽事宜，双方协商解决。六、合同双方代表签字盖章后生效。七、合同一式4份，甲方执2份，乙方执2份。甲方： （盖章） 乙方： （盖章）代表： 代表：篇章8:工程工程合同文档标准版【按住Ctrl键点此返回目录】甲方：姓名:身份证号码:

26、 乙方：姓名:身份证号码:1、根据有关规定， 经协商甲、乙双方共同签订本协议，共同执行。2、本协议期限为 ：自 年 月 日起至年 月 日止。3、工作任务：3.1 甲方安排乙方在 岗位，从事该岗位职责范围内的工作;3.2 乙方的岗位、职责及工作质量要求，按照甲方的有关规定执行;3.3 乙方应完成工作任务，执行安全规程，遵守劳动纪律和职业道德;3.4 因甲方生产（工作）情况发生变化或乙方不能胜任岗位时，乙方应服从甲方的工作安排和调配。4 劳动报酬：按计件生产，多劳多得，少劳少得，无固定工资;其它各种福利、津贴均含在当月的劳动报酬中而不再另行计发。5 劳动纪律：5.1 乙方应严格遵守国家各项法律规定

27、。遵守甲方的工作规范、操作规程、劳动安全卫生制度等各项规章制度，包括员工手册中写明的各项规定和要求。同时，爱护甲方财物，保守甲方机密，维护甲方利益，服从甲方的领导、管理和教育。5.2 乙方违反劳动纪律， 甲方可对其进行批评教育，直至按有关规定给予必要的纪律处分或解聘。6 协议的终止、变更、续签和解除：6.1 本协议期限届满时即终止， 由于生产工作需要，在双方同意条件下， 可续签协议， 并应提前1个月办理续签协议手续。6.2 经双方协商同意， 可以变更协议有关内容并办理协议变更手续。6.3 甲方可以根据国家有关规定和生产经营状况解除本协议。6.4 具有下列情况之一， 乙方可以解除本协议：6.4.

28、1 经国家有关部门确认， 生产安全、卫生条件恶劣、严重危害职工身体健康，企业又不加以改善的;6.4.2 甲方违反劳动协议或法律、行政法规，侵害乙方合法权益的。6.5 任何一方提前解除协议， 均应提前 30天通知对方。7 任何一方违反本协议规定， 给对方成经济损失，应视其后果和责任大小按有关规定予以赔偿。8 协议如有未尽事宜， 凡属国家有规定的，按有关规定执行;凡属国家没有规定的， 甲、乙双方可协商修订、补充;如不能解决，可以由三都县中和镇法院进行仲裁。9 本协议双方签字即生效。协议一式贰份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。甲方：乙方：签订日期： 年 月 日篇章9:工程工程合同例文标准版【

29、按住Ctrl键点此返回目录】编号：委托方：xxx有限公司 （以下简称甲方）受托方：xxx有限公司 （以下简称乙方）双方经友好协商，依照中华人民共和国合同法，双方本着平等自愿的原则，甲方委托乙方就如下项目修改设计，就相关事宜达成如下条款，以资共同遵守。一、工程概况：工程名称：xxx学院水栖中心、北一门教学楼前广场景观工程工程地址：xxx学院新建教学楼南侧水栖中心、教学楼北侧门前广场。二、委托设计内容：根据甲方确定的方案效果图，对原设计图纸进行修改设计。乙方向甲方提供修改后的蓝图8套，DWG电子版1套。三、设计时限：年 月 日接受委托设计，甲方在最终方案效果图上签字后，方进行施工图设计，在18个工

30、作日内完成全部设计内容。四、价款、付款方式：1、增加水栖中心面积按3144m2增加面积*7元/m2合同单价=2、2万元。2、广场修改面积4494，按每平米5元计算，总价2、25万元整。3、关于大门结构设计费3万元整（不包含浮雕艺术创作设计、翻模在内）。以上费用总计7、45万元整。为保障甲、乙双方权益整个设计费用将分二次支付：第一阶段（施工图设计）：乙方按要求完成全部设计图纸，图纸及电子版经甲方签收认可以7天内，甲方支付乙方总设计费用的70%。第二阶段（跟踪服务）：乙方在甲方整个设计、施工过程中需进行跟踪服务，解决施工过程中出现的问题，待景观施工完成并验收7天内，甲方支付乙方余下的30%设计费。

31、五、甲方责任：1、甲方应按照双方商定的时间，对乙方设计工作内容进行审核和确认，以便乙方对设计方案进行修正和实施。2、甲方应按照合同条款及时向乙方支付费用，以便促进乙方工作正常开展，否则乙方有权停止工作或推迟后续工作。3、甲方有权对设计方案提出具体要求和建议。六、乙方责任：1、乙方在为甲方工作期间须严格保守甲方经营机密，不向第三方提供涉及该项目的有关信息。2、乙方严格按照双方共同制定的工作进度计划工作。3、乙方必须按甲方要求进行相应的修改和完善。4、乙方提供施工图8套，同时提供DWG格式电子版一套。七、违约责任：1、如甲方违约，未能在规定时间内提供乙方所需的有关基础资料说明或未在规定时间要求内对乙方设计方案提出明确的修改意见，由此造成的时间延误由甲方承担。2、如乙方违约，未能在规定的时间内完成工作内容，每延误一天由乙方承担合同总价的千分之一的违约金，按天累计计算。八、其他事宜：其他未尽事宜，以补充协议形式确定，补充协议与本委托书 具备同等法律效力，本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，签字盖章之日即为生效。委托方：xxx有限公司 受托方：xxx有限公司 法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：地址： 地址：电话： 电话：年 月 日 年 月 日- Designed By JinTai College -