《工程工程合同范文(常用版)7篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程工程合同范文(常用版)7篇.docx（84页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、合同编号：XX-2020-01工程工程合同范文(常用版)7篇Engineering contract model (common version)甲方：_乙方：_签订日期：_ 年 _ 月 _ 日工程工程合同范文(常用版)7篇前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：工程工程合同范文2、篇章2：工程工程合同模板3、篇章3：工程
2、工程合同模板标准版4、篇章4：工程工程合同范文(标准版)5、篇章5：工程工程合同模板6、篇章6：工程工程合同文档实用版7、篇章7：工程工程合同模板(通用版)篇章1:工程工程合同范文发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合这一次工程实际情况，签订本合同，以资双方共同遵守。第一条工程概况1.工程名称： 别墅园林景观工程。2.工程地点：润成科技院内3.工作内容： 别墅周边约5000 平方米景观工程设计及施工，施工内容详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容。第二条工期这一次工程工期为60天，自甲方出具的开工书面通知书要求开工
3、之日（ 现场具备开工条件）开始计算工期，非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延误，工期顺延。（一）如遇下列原因工期顺延：1.未及时签审施工图纸和施工组织计划；2.设计变更；3.甲方未能按期提交施工场地；4.连续4 小时遇雨和停水、停电；5.未按合同规定时间拨付工程款项；6.遇不可抗拒因素。（二）竣工验收：1.甲方在收到乙方竣工报告的5 日内组织验收，否则视为默认工程合格并进行竣工结算；2.若未能通过竣工验收，双方应确定整改方式及时间，再次验收程序同上。第三条 工程合同价款及支付方式1.经双方商定本项目免收设计费，这一次工程暂定造价520000元 （预算详见“合同附件一”） ；2.这一次工程按
4、甲方审定预算中各项目的综合单价办理结算；3.结算工程量以现场实际收方量为准。4.合同签订后5 日内，甲方支付乙方工程预付款100000 元整；5.工程竣工并验收合格后15 日内，双方按合同第三条第2、第3 款办理结算，结算后一个月内甲方向乙方付至结算总额的95%，余结算总额的5%作为保修金，保修期满后甲方付清余款。第四条 关于设计调整（更改）这一次工程涉及设计调整（更改）工程项目，待调整资料完善并经甲方签审后，工程量及造价按本合同第三条进行增减。第五条保修期1.保修期：从乙方递交竣工报告后的第七日起算，保修责任按国家有关规定执行。其中植物保活期一年，工程部分保修期为一年。2.成活率：植物管护移
5、交时按行规达到95%的成活率。第六条 双方的责任（一）甲方责任：1.保证施工场地具备开工条件，保证施工所需用水、用电；2.合同签定后三日内审定乙方的施工组织计划及施工图，并以书面形式通知乙方；3.负责协助办理施工的各项进场手续。4.负责协调现场各施工单位间的关系；5.若施工变更应以书面形式通知乙方；6.按合同规定时间按时付款。（二）乙方责任：1.按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容，结合有关规范组织施工；2.接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理；3.文明施工，安全生产，确保工程质量，按期完工；4.负责施工中的成品保护；第七条 甲、乙双方现场代表及责任1.甲方现场代表：甲方代表作为现
6、场签证代表；2.乙方现场代表：乙方代表作为接受甲方书面通知的代表第八条 建筑材料的认定及采购1.乙方应按设计要求对建筑材料自行采购，涉及装饰及灯具建筑材料需经甲方认定后方可采购。2 .设计建筑材料变更须经甲方认定并以书面形式通知乙方后，乙方方可购买。第九条违约责任（一）甲方违约责任：1.甲方未履行合同规定的义务，除顺延竣工期外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失；2.甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工，应采取措施补救或减少损失，同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失；3.甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款，每超一日，按合同总额的5向乙方支付逾期违约金
7、。（二）乙方违约责任：乙方未按合同规定完成工程，且无故拖延时间影响工程进度，每延一日，按合同总额的5向甲方支付违约金。第十条 争议解决方式在合同履行中，双方因履行合同发生争议， 应协商解决。协商无果，双方约定向施工所在地人民法院起诉。第十一条本合同经双方签字盖章后生效。第十二条未尽事宜，双方协商解决。第十三条本合同一式四份，双方各执二份，均具同等法律效力。甲方（盖章）： 乙方（盖章）：代表人： 代表人：本合同签订日期 年 月 日篇章2:工程工程合同模板【按住Ctrl键点此返回目录】甲方：_乙方：_为确保工程质量、进度、安全及文明施工，明确甲乙双方的责任、权利和义务，按照（中华人民共和国合同法）
8、、（中华人民共和国建筑法）及其他有关法律法规之规定，结合工程具体情况，经甲乙双方协商一致，同意订立本合同并严格遵守履行。1、合同文件适用的法律、法规和标准、规范11适用的法律、法规：本合同文件适用国家有关法律和行政法规，其没有做出规定的，应遵守地方法规及地方有关部门的规章规定。12适用的标准、规范：本合同适用国家有关标准、规范；国家标准、规范中没有的，适用有关行业标准、规范；以上均没有的，适用工程所在地的有关标准、规范。2、合同文件组成及解释顺序21合同条款及合同附件22补充合同（协议）书23中标通知书、投标书及其附件24标准、规范及有关技术文件25有关设计修改、设计变更、材料代用、技术核定等
9、书面文件26施工图纸及设计要求27形象进度造价计算书、施工图预算书、工程结算书、工程款拨付审定表及确认单28有关会议纪要29甲方签发的包括但不仅限于工期、进度、计划、质量、安全、施工、技术、物资、验收、现场管理、保修等方面的指令、通知、通报等。3、资质验证：乙方资质情况（详细填写）31资质证书号码：_32资质许可范围：_33发证机关：_34复审有效期：_35甲方查验原件的人员及时间：_36若由乙方法定代表人的代理人与甲方签订本合同时，必须出具签订本合同的法人委托书。委托单位名称必须与资质证书、营业执照名称相一致。委托人必须是其单位的法定代表人。每份合同均须附有“由代理人签订本合同的法人委托书”
10、复印件。37应加上乙方单位详细地址、邮编和电话。4、工程概况：41工程名称：_42工程类别：乙方施工的项目属于类工程，但乙方的取费与此无关，乙方工程结算按本合同有关计价约定办理。（不需要）43工程地址：_44工程规模：建筑面积：_平方米；层数：_层45设计生产能力：_5、工程范围：乙方施工的分部分项工程如下：_6、承包方式：劳务作业施工承包7、工程期限：_71合同开工日期：_年_月_日72合同工期：乙方施工的全部工程应于开工之日起_个日历天（含所有节假日在内）完成，完工日期为_年_月_日。本合同工程设立以下阶段控制点：721于_年_月_日之前，完成_722于_年_月_日之前，完成_723于_年
11、_月_日之前，完成_724于_年_月_日之前，完成_73实际完工日期：乙方完成全部工程等所有合约项目，以书面通知甲方后，由甲方组织检查验收所确认的完工之日即为实际完工日期。74竣工日期：与甲方承建的总体工程竣工验收合格日期相同。8、延期开工：乙方不能按本合同约定开工日期开工的，应不迟于本合同开工日期前7天，向甲方代表提出延期开工理由和补救措施的书面报告，甲方代表收到报告后48小时内给予答复，不同意延期开工的，工期不予顺延，同意延期开工的，工期相应顺延。9、工期延误：对下列情况，经甲方代表确认后，可顺延合同工期：91因甲方原因使乙方不能按本合同约定日期开工且乙方已提前7天通知甲方者。92重大设计
12、变更（扩大规模、改变结构、提高标准）且非乙方原因所致者。93甲方变更计划且非乙方原因所致，并对乙方工期有实质性影响，乙方停工72小时以上的时间段。94施工中，图纸间断供应，造成乙方停工72小时以上的时间段。95因甲供物资供应原因且非乙方错报、迟报、漏报物资需用计划所致者。96在国家规定的工作时间中，现场连续停水或停电超过48小时且当天无法调整造成乙方停工者。因业主原因应明确，以上原因应有书面的文件资料。非以上原因不能按期完成或推迟阶段控制点的，甲方对乙方以推迟每天按工程结算总造价的0.05累计罚款，乙方还应承担甲方与此有关的一切经济损失及各级罚款。10、质量等级：乙方必须按施工图纸、设计要求和
13、有关操作规程、技术规程、技术规范、施工规范、验收规程、施工及验收规范进行施工；严格按照有关工程质量标准、工程质量控制标准、工程评定标准、工程质量检验评定统一标准、施工质量验收统一标准、工程质量检验评定标准进行检验评定；工程质量必须达到有关标准的合格等级，按分项工程评定的合格率100；工程一次交验合格率必须达到100；本建设项目为业主与甲方约定的创（杯、奖）项目，乙方必须确保其施工的工程实体和质量保证资料等均不影响该项目标评定。（质量标准应明确）11、合同价款111合同造价暂定为人民币_元（大写_元），实际以甲方最终审定乙方工程结算书的审定值为准。（应采用多种形式，如：固定总价、综合单价等）11
14、2签约后，按照本合同约定的计价标准执行，无论任何价格上涨或其他任何原因，双方均不做任何调整。12、图纸和技术资料：121图纸：甲方在_年_月_日之前，向乙方提供与本合同工程范围有关的施工图一式一套（应有两套，其中一套为竣工资料用），或按以下期限分期提供一式一套：_年_月_日之前提供图纸；122资料：设计已有的有关院标（标准图）一式一套（国标、省标由乙方自行解决）。13、甲方驻工地代表：姓名_；身份证号码_14、乙方驻工地代表：姓名_；身份证号码_15、甲方工作：151组建与建设工程相适应的项目管理班子，全面履行甲方同业主签订的建设工程施工合同。统一对业主、设计、监理等单位和当地有关部门进行工作
15、对接；统筹安排交工资料整理工作；统一向业主单位办理建设项目竣工验收、竣工结算及财务结算。152组织图纸会审和工程技术交底，负责编制总体工程施工组织设计；组织编制施工计划、物资需用量计划；统一制定各项管理指标。153组织编制施工准备计划，协调解决施工用水、用电及现场道路，统筹规划现场平面布置（乙方的生产、生活临设费用及水电费由乙方承担）。应根据项目特点而定。154负责办理工程开、竣工报告；负责组织隐蔽工程验收、中间验收及建设项目竣工验收；对乙方已完分部工程和乙方全部完工工程，及时组织检查和完工认定。155建立统一的质量监控机制，贯彻执行国家、行业、地区有关规范、标准和业主的质量要求。156统一向
16、业主办理以下事宜：1561必要的施工场地的工程地质和地下管线资料的签收、签发；1562书面及现场交验水准点和坐标控制点；1563施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等申请批准手续；1564施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等保护工作的协调与处理。16、乙方工作：161服从甲方的统一管理，按甲方ci达标和现场标准化管理要求，自费统一着装和布置现场；按照甲方施工平面规划及要求堆放材料和机具，搞好现场文明施工管理，保持施工现场井然有序和施工场地整洁卫生。按施工需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏并负责安全保卫。162
17、在施工的全过程中，乙方必须按甲方要求和工程需要组织具有相应资格证件的熟练工人和性能良好的施工机具及检验合格的材料投入施工，确保实现本合同工期目标及质量、安全、文明施工等各项管理指标。163严格按照设计图纸，施工验收规范及有关技术要求进行施工，确保工程质量达到约定的等级。在施工过程中，及时按照有关标准和规范进行自检，及时做好施工日志和交工资料所需的各种原始记录。以上资料均必须分类建档，保证完整齐全，符合交工资料要求。164遵守有关部门对施工场地、交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等管理规定。做好施工场地周围建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木等树木、地下管线和工地附近之交通、电力、通讯、
18、给水、排水、供热、燃气、石油设施等保护工作。如有损坏、破坏时，由乙方承担一切经济损失及各级罚款。165做好已完工程、在施工工程和工程物资的保护保管工作和施工安全保卫工作。乙方所有已完工程，已到位或已安装的设备、仪器、仪表；在施工已投用的工程材料，已进入工地或在乙方仓储区域的工程物资等，在建设项目竣工验收之前，均由乙方承担全部保护、保管责任，倘有丢失、损坏、变质，均由乙方负责补足、修复并承担相应费用和由此而发生的一切经济损失。乙方在施工中，应做好成品保护工作，因乙方施工造成任何施工单位的已完工程或在施工工程或工程物资损坏的，均由乙方承担由此而发生的一切经济损失。166按照本合同和项目部的规定，及
19、时向甲方提交施工准备计划、进退场人员名册、进退场机具设备清单、月度施工作业计划、季月物资需用计划、月度形象进度造价计算书及施工统计报表、隐蔽工程验收申请、工程事故报告、分部工程完工报告、乙方全部工程完工报告、施工图预算书和工程结算书。167乙方必须以法定货币形式按时足额支付其员工工资，不得以任何名目或借口拖欠和克扣。凡乙方拖欠或克扣其员工工资的，一律由乙方承担全部责任和一切后果及一切经济损失。168根据工程和甲方的需要，按甲方要求参与试车、保运。169按业主合同需由乙方承担的其他工作。17、进度计划：乙方于每月21日，向甲方编报月度（本月21日至次月20日）施工进度计划。必须按照工期要求及甲方
20、批准的进度计划组织施工，随时接受甲方代表的协调、检查、监督。18、质量与检验：181质量责任：1811乙方必须设立施工现场质量管理部门并配备熟悉工程质量检查、检验、评定、验收业务的质检人员，工程总造价大于_元的，须配备1名持证上岗的专职质检人员，工程总造价不大于_元的，可配备1名专职或兼职的质检人员。因乙方未设立现场质管部门或未按本合同要求配备质检人员的，甲方均按空缺每天以_元累计处罚乙方，直至设立、配备完毕为止。1812乙方发生质量事故的，由乙方承担一切责任和甲方、乙方、业主等各方一切经济损失及各级罚款。此外，甲方对乙方另行处罚如下_。1813乙方施工的工程，质量等级未完全符合本合同约定的，
21、由乙方自费整改并承担甲方及业主方的一切经济损失及各级罚款。此外，甲方对乙方另行合成处罚如下：_1814违反工程建设强制性标准要求，存在明显质量通病或观感质量差而影响交工验收需返工修理的，甲方按每项次以工程结算总造价的5累计处罚乙方并由乙方承担返工、修理费用和承担由此而造成的甲方、乙方、业主等各方的一切经济损失。182检查和返工1821乙方应随时接受甲方的检查检验，为检查检验提供便利条件。1822对乙方工程质量达不到约定标准的部分，甲方有权要求乙方拆除和重新施工，乙方应按甲方要求进行拆除和重新施工，直至符合约定的标准，由此而发生的费用由乙方承担，工期不予顺延。183隐蔽工程验收：未经甲方代表批准
22、，乙方所施工的任何隐蔽工程均不能实施覆盖，当乙方施工的隐蔽工程已自检合格具备验收条件时，乙方必须于当日书面通知甲方代表，通知包括隐蔽的内容、地点、申请验收的时间，由甲方组织有关人员对该部分工程进行检验，检验合格后，再报请业主、监理进行隐蔽验收。184重新检验：无论甲方、业主、监理等是否进行验收，当其任何一方认为已经隐蔽的工程需要剥离或开孔重新检验时，均由甲方向乙方发出书面通知，乙方必须按甲方的要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复，若乙方原隐蔽的工程质量合格的，则乙方剥离或开孔及发生的重新隐蔽费用由甲方承担。剥离或开孔后查明不符合质量要求的，乙方承担发生的全部费用和甲方的一切经济损失。1
23、85中间验收1851中间验收的内容包括：a、分项工程质量验收记录对应的部位；b、交工资料有关的试验记录对应的试验对象；1852中间验收程序：乙方自检合格，达到验收条件时，乙方必须于当日书面通知甲方代表，由甲方组织或报请业主、监理进行检验。19、安全及文明施工191本工程控制指标1911杜绝重伤、死亡事故，轻伤负伤率小于1.5；1912杜绝重大机械事故；1913杜绝急性职业中毒，严重环境污染，特大辐射事故；1914杜绝火灾事故；1915控制噪声、粉尘、渣土对环境的污染，做到施工不扰民；1916达到级文明工地评定标准，不影响甲方级文明工地评定。192安全责任1921乙方必须遵守（中华人民共和国安全
24、生产法），认真贯彻执行中华人民共和国国务院令393号（建设工程安全生产管理条例），按照国家和有关行业的规程、规范、规则、要求、方法及中华人民共和国国家标准（建筑施工安全检查标准）jgj59-99和甲方安全生产管理制度等实施安全生产管理，确保安全施工。乙方应办理其自身范围内的施工人员的意外保险。1922乙方必须设立施工现场安全管理部门并配备熟悉安全施工管理业务、经过安全管理培训的安全管理人员（安全员），施工人数50人以上的，配备1名持证上岗的专职安全员；不超过50人的，配备1名专职或兼职安全员。因乙方未设立安全管理部门或未按本合同要求配备安全员的，甲方对乙方均按空缺每天以300元累计罚款，直至设
25、立、配备完毕为止。1923因乙方安全管理不善、安全措施不力或安全防护不规范等而造成安全事故的，由乙方承担全部责任和甲方、乙方、任何第三方的一切经济损失及各种罚款。此外，甲方对乙方另行处罚如下：a、死亡1人罚款_元，重伤1人罚款_元，超过1人次的部分加倍处罚。b、发生重大机械事故的，每台次罚款_元。c、发生急性职业中毒或严重环境污染或特大辐射事故的，每次罚款_元。d、发生火灾事故的，每次罚款_元。1924按国务院令393号（建设工程安全生产管理条例）考核，乙方发生第六十一条、六十二条、六十四条、六十五条、六十六条情况者，乙方除承担甲方的各种损失（包括遭受的罚款）之外，甲方对乙方另行处以每次_元的
26、罚款。1925乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密闭防震车间、易燃易爆地段及临街交通要道附近施工时，于施工开始之前应向甲方提出安全防护措施并由甲方审定及送交业主、监理批准后执行。1926实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，乙方应在施工前14天以书面形式通知甲方并提出相应的安全防护措施并由甲方认定及送交业主、监理批准后执行。1927乙方发生十七（一）之中事故的，应立即向甲方报告，并由甲方按有关规定上报政府有关部门并通知业主，同时按政府有关部门的要求进行处理。193文明施工责任1931乙方须严格遵守建设行政主管部门及当地其他有关部门关于文明
27、施工的各项规定，做到文明施工。因乙方原因影响甲方级文明工地评定的，甲方对乙方按工程结算总造价的2进行处罚并由乙方承担甲方的一切经济损失及各级罚款。1932乙方未能保持工地环境整洁的，甲方有权雇工清理，其所发生的费用概由乙方承担。20、紧急补救：无论在工程施工期间或在保修期内，如果在工程的任何部分发生事故或故障或其他事件，甲方代表认为必须进行紧急补救或修理，而乙方无能力或不及时进行补救或修理时，甲方有权雇佣其他人员从事该项工作。若此项工作属乙方责任或乙方工作范围的，则全部责任和发生的一切费用均由乙方承担。21、物资供应211物资供应分工2111以下物资均由甲方供应a、永久性工程安装的设备、仪器、
28、仪表；b、安装工程预算定额（估价表）中未计价而应进入预算造价的主材；c、土建、装饰工程的钢材、木材、水泥、预制构件、铝型材、幕墙玻璃、高级卫生洁具、装饰灯具。2112其他材料采供分工：a、甲方：_b、乙方：_212双方供应的物资均须具有合格证，钢材水泥须有质保书。合格证、质保书、其他出厂检测资料和装箱清单、样本、说明书等所有资料须及时分类建档，保证做到完整齐全。213乙方采供的材料与设计或有关标准、规范要求不符时，乙方应按甲方要求的时间运出施工场地，重新采购符合设计及有关标准、规范要求的产品，由此延误的工期不予顺延，且费用由乙方自理。214乙方于每月21日，向甲方编报月度（本月20日至次月20
29、日）甲供物资需用计划，每季度初前10天向甲方编报季度甲供物资需用计划。若未能按时编报的，由乙方承担甲方由此而发生的一切经济损失。215物资费用2151永久性工程安装的设备、仪表、仪器，乙方只办领用手续，（不进入工程造价）。如发生遗失、损坏时，乙方必须照价赔偿并承担一切责任和一切经济损失及各种罚款。2152乙方办理材料调拨及设备（仪器、仪表）领用手续后的装、运、卸、保管、看护及必要的仓储设施均由乙方负责并承担费用。2153所有甲供材料甲方一律按市场价向乙方划价转帐，乙方亦按此价格列入工程结算。对乙方超过工程结算材料分析耗用量的材料，甲方则按市场价加价20，在工程结算时予以扣除且对乙方的剩余物资，
30、甲方不予办理退库。216材料员和领用手续2161乙方必须在施工现场设立专职材料员，同时，该材料员必须向甲方递交经乙方法定代表人（或与本合同相符的乙方委托代理人）确认的任命信函原件一份，并递交附有姓名的样章印模一份。材料员自开工至完工期间不得更换，确因可以得到甲方认可同意的原因而必须更换时，乙方要向甲方递交正式的任免函原件，且还要重复以上手续。2162乙方材料员向甲方领用设备、材料时，必须签办调拨单（或领用手续），调拨单（或领用手续）的签字栏内，必须既有本人的签字，又要盖有经备案核准的本人印模。2163材料员必须于每月20日（上月20日起本月19日止）编报月耗汇总报表，编报完毕后与甲方材料人员核
31、对，核对无误后，办理签办手续。22、施工机具等提供和非永久性工程物资等供应甲方按211分工规定供应工程物资，除此之外的乙方施工、行政、后勤、生活等所需的机械、设备、仪器仪表、工具用具、器材、设施、物资等均由乙方自行自费提供（解决），其包括但不仅限于以下内容：221国家、行业颁发的有关施工机械台班费用定额中的各种施工机械和有关施工仪器仪表台班费用定额中的各种施工仪器仪表。乙方欲使用甲方在现场已有的施工机械或仪器仪表时，必须征得甲方代表同意并于双方签订租赁协议后方可使用，若发生丢失、损坏时，则须按市场价照价赔偿。222行政、后勤、生活用车辆和上下班交通工具等。223生产、生活临时设施，若乙方欲使用
32、甲方已建有的临时设施时，必须征得甲方代表同意并于双方达成有偿使用协议后，乙方方可使用。224办公、空调、冷冻、家电等设备和桌、椅、柜、家具、床具、橱具、灶具、餐具、电话机、传真机等办公及营房设施及生产、生活临时用电所需配电箱、电线电缆、开关、插座、灯具等设施。225文具、纸张、帐表等办公用品和卫生、消防、安保等器材。226安全防护及劳动保护用品，诸如：安全网、安全带、安全帽、安全皮鞋、防毒面具、焊接眼面防护罩、射线防护服、射线人员报警器、绝缘（靴、鞋、手套）、电焊手套、胶（靴、手套、围裙）、护脚、口罩、劳动防护（服、手套、眼镜）、工作服、工作帽、雨衣等及其他安全防护及劳动保护用品等。227各专
33、业建设工程的作业队、班组及任何工种人员施工所需的、不属于固定资产的工具、用具、，诸如：导链、绞磨、三角架、龙门架、滑轮、索具、地锚、卡环、钢丝绳及卡扣、千斤顶、电锤、冲击钻、射钉枪、拉铆枪、手提砂轮机、手动试压泵、吸尘器、电气焊工具、氧气及乙炔气等气瓶连表、工作台、压力钳、高凳、作业梯、手推车、工具箱等和施工所需的任何其他工具、用具、器具、量具等。228行政、后勤、生活及临时设施工程所需的任何物资。229各种周转、摊销、手段性材料，诸如：脚手架材料、模板、跳板、道木、钢平台、胎具、夹具、吊耳、楔子、加固件、油罐充气顶升装置等。23、工程预结算231计价计费约定（有关者填内容，无关者空缺不填）2
34、311按工料单价法编制，其中：a、套用定额估价表（年版本）；b、按2111中材料费下浮_；c、按2111中机械费下浮_；d、按2111中机械费不计取；e、按2111中脚手架搭拆费下浮_；f、按2111中超高费下浮_；g、以人工费取费的综合人工费单价_元定额（估价表）工日；综合人工费单价中包括人工费和2313a内容。h、以定额直接费取费的，综合取费为定额直接费_2312按综合单价（全费用单价）法编制a、详见合同附件综合单价清单或b、具体工程内容的综合单价如下：_c、综合单价中包括其他直接费（人工费、材料费、施工机械使用费）、有关脚手架搭拆费、高层建筑增加费、超高费、系统调试费、安装与生产同时进行
35、增加费、有害身体健康环境施工增加费、定额（估价表）其他子目系数调增费；未单独列项的有关施工排水及降水费、砼和钢筋砼工程模板及支架费、特型及大型机械组装拆卸及进退场费等和2313a内容。2313说明：a、综合人工费单价、综合取费、综合单价除包括以上内容之外，还包括以下内容：（1）环境保护、文明施工、安全施工、冬雨季施工、夜间施工、生产工具用具使用、检验试验、远地施工、工程排污、建筑等垃圾清理外运、工程定位复测、工程点交、场地清理、材料设备构件二次搬运等费用；（2）生产生活临时设施费；（3）施工机械设备保险、员工保险、危险作业意外伤害险、社会保障、住房公积金等费用；（4）24517、24518、2
36、4519的费用；（5）现场管理费、企业管理费、劳动保险及统筹费、利润、税金等。2311及2312的价格均不因任何价格上涨，国家或地区政策性调整和天气、气候、地质、场地、现尝环境等影响及其他外部干扰因素而做调整。2311及2312中，乙方均不另行计取以下费用：甲供和乙供物资的工地保管费。乙供材料检测、复试费向甲方办理调拨或领用手续后的材料、设备、构件等装、运、卸、清理、点件、保管、防护、看护和必要的设尝设库、及货架、道木、蓬布、栅栏、刺网、围墙等费用。设备单机试运（72小时）的费用2314临时用工的综合人工单价（包含费用同2311g，每工按8小时，不分工作日和节假日，不分白天和夜间，技术性用工不
37、分工种。）a、参加甲方牵头的联动试车或投料试车：技术工人_元工日，普工_元工日b、参加甲方牵头的保运：技术工人_元工日，普工_元工日c、装卸搬运工：_元工日d、勤杂工：_元工日e、不能套用定额的签证用工：_元工日2315关于调整工程费用的因素a、以下变更可以调整（增减）工程费用并以甲方最终审定的工程结算为准：（1）增减合同中约定的工程范围；（2）增减合同中约定的工程量；（3）变更原设计标准；（4）变更原设计的建设规模；（5）变更原设计的建筑结构；（6）非乙方原因，经业主批准的材料代用；（7）因设计修改、变更造成乙方相应变更部位拆除和重新施工的费用；（8）设计修改、变更单项次直接费净增（减）超过
38、_元者。b、以下情况，可以调增工程费用并以甲方最终审定的工程结算为准。（1）联动试车；（2）投料试车；（3）保运；（4）甲方另行委托乙方完成非乙方工程范围及工作范围的其他工作。2316以下变更、签证情况，不能增加工程费用a、乙方擅自变更设计图纸或材料代用所发生的费用（乙方不但不能计取，还应承担一切责任和各方的一切经济损失）b、乙方直接从业主或监理收（领）的设计修改（变更）通知单、材料代用单、工作委托单等c、无效的签证单：（1）甲方项目部专业技术人员、技术科长、材料人员、材料负责人、商务经理、项目经理、项目部所在单位负责人签字手续不全或未加盖项目部所在单位印章的材料代用和拆除工程物资回收签证；（
39、2）甲方项目部专业技术人员、技术科长、预算人员、技术负责人、商务经理、项目经理、项目部所在单位负责人签字手续不全或未加盖项目部所在单位印章的现场签证；（3）甲方签证人员未写明具体填办内容，含糊其辞，诸如使用工程项目属实、情况属实、同意办理等用语的；（4）甲、乙双方签证人员在签证单中自行填写有关工程实体的人工、材料、机械等费用（含其他费用）价格的；（5）违背劳务作业层施工合同、劳务作业层招标文件有关约定、劳务作业层投标议标有关承诺以及与相关定额工作内容发生内容叠加重复等不应签证的错误签证；（6）因施工质量造成的返工、返修或因乙方自身原因造成的变更和工程量增加等情况的；（7）乙方只能提供复印件不能
40、提供原件的；（8）未编号或编号有矛盾的；（9）事后补办的。232施工图预算2321编报时间：乙方收到施工图纸后21天内。2322编报份数：乙方向甲方编报一式六份。233工程结算：2331编报时间：于甲方组织检查且对乙方施工的全部工程完工认定后28（14）天内。2332编报份数：乙方向甲方编报一式六份。234延误处罚：乙方推迟232或233编报时间的，甲方均按推迟每天以_元累计处罚乙方。235工程结算审核与审计：甲方根据乙方实际完成工程量和乙方投标、议标商务报价及合同中规定的结算办法审核乙方工程结算，甲方对乙方的工程结算一审、二审、审计均应按乙方工程结算书原件及所附工程变更单原件、现场签证单等原
41、件进行审理。甲方对乙方工程结算的审核程序为：项目部一审，于收到乙方工程结算书后42天内完成；甲方项目部所在单位的合同预算部门二审并在二审结算书中附列245扣减项费，二审应于建设项目竣工验收合格后42天之内完成。甲方项目部所在单位合同预算部门已经二审的工程结算项目，甲方将根据结算项目的具体情况和甲方审计安排而进行全面审计或部分审计或有关245扣减项目专项审计；甲方的审计应于二审完成后28天内确定审计内容，于确定审计内容后42天内完成审计。凡列入审计的项目，最终结算值以审计值为准，未列入审计的项目，最终结算值以二审审定值为准，只有该两种情况并加盖甲方法人单位预算专用章的工程结算书才具有法律效力，其
42、他任何形式的结算书，甲方将不予认可。24、工程款支付及竣工结算（财务净结值结算）：241甲方不向乙方拨付工程预付款。242工程款拨付计算约定2421乙方工程开工至施工的全部工程完工认定各期（月度）工程款拨付额=（报告期形象进度造价审定额-报告期材料费暂扣额）*60-报告期应扣减有关245中的费用。2422甲方项目部对乙方编报的工程结算已完成一审（以下简称已完成一审），则从合同生效至已完成一审期间的累计拨付控制额应为：（甲方项目部一审审定额-甲供物资甲乙双方对帐暂定额）*65-合同生效至已完成一审期间应扣减的有关245中的费用。2423甲方项目部所在单位的合同预算部门对乙方编报的工程结算已完成二
43、审（以下简称已完成二审），则从合同生效至已完成二审期间的累计拨付控制额应为：（甲方项目部所在单位二审审定额-甲供物资甲乙双方对帐暂定额）70合同生效至完成二审期间应扣减的有关245中的费用。2424甲方对二审后的工程结算已完成内部审计（以下简称已完成内部审计），则从合同生效至已完成内部审计期间的累计拨付控制额应为：（工程结算审定额-甲供物资甲乙双方对帐暂定额）75-合同生效至已完成内部审计期间应扣减的有关245中的费用。2425甲乙双方已办完竣工结算，则从合同生效至甲乙双方已办完财务结算期间的累计拨付控制额应为：（工程结算最终审定额-甲供物资甲乙双方对帐确定额）-合同生效至已办完财务结算期间应扣减的有关245中的费用-按265计算的保修金。2426乙方保修期已满，则从合同生效至保修期满的累计拨付控制额为：（工程结算最终审定额-甲供物资甲乙双方对帐确定额）-合同生效至已办完财务结算期间应扣减的有关245中的费用-保修期间应扣减有关2643的费用。243以风险共担为原则，乙方承诺以下事项：2431因甲方承建本建设项目时，对业主已垫资，故乙方同意按垫资额的比例分摊，分摊比例为_
