《全国二级建造师执业资格考试《建设工程法规及相关知识》考前密押（B）卷.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《全国二级建造师执业资格考试《建设工程法规及相关知识》考前密押（B）卷.doc（12页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、2014年二级建造师法规建设工程法规及相关知识考前密押（B）卷一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.在委托代理法律关系中，如果因为授权不明确而给第三人造成损失，（）。A由被代理人独自承担责任 B由代理人独自承担责任C由被代理人和代理人按照约定各自承担赔偿责任D被代理人要向第三人承担责任，代理人承担连带责任2.路人甲不慎掉入沿街的一个正在施工的井口受伤。一年零五个月后出院到法院起诉，要求施工单位赔偿其损失。对此案，法院（）。A不予受理，因为已过了诉讼时效B在甲补充了有关时效中止或中断的证据后才可以受理C应当受理 D不应当受理，因为本案过错难以分清3.申请领取
2、施工许可证后，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，延期次数和每次期限分别为()。A1次和三个月 B2次和三个月 C3次和两个月 D1次和六个月4.建设单位申领施工许可证时,建设资金应当已经落实。按照规定,建设工期不足一年的,到位资金原则上不少于工程合同价款的（）。A15% B30% C40% D50%5.根据招投标法的有关规定，大型基础设施项目，施工单项合同估算价和勘察设计合同单项合同估算价在（）以上时，必须进行招标。A200万元和100万元 B100万元和50万元C200万元和50万元 D3000万元和100万元6.在一起钢材购销合同纠纷的诉讼过程中，作为买方的施工企业将钢材供应商在
3、其网站上发布的价目表下载打印，并在法庭上作为证据出示，则该证据种类属于（）。A物证 B勘验笔录 C书证 D视听资料7.下列纠纷中，适用仲裁法仲裁的是（）。A总分包之间的合同纠纷 B继承纠纷 C劳动合同纠纷D对罚款不服发生的纠纷8.引起债权债务关系发生的最主要、最普遍的根据是（）。A合同 B扶养 C不当得利 D无因管理9.根据安全生产法的规定，当发现直接危及人身安全的紧急情况时，从业人员停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所的权利是（）。A拒绝权 B建议权 C紧急避险权 D拒绝权10.下列物权中，不属于用益物权的是（）。A土地所有权 B土地承包经营权 C建设用地使用权 D地役权11.有关
4、总包分包的责任承担标书，不正确的是（）A总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责B分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责C总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任D总承包单位和分包单位就分包工程依照分包合同的约定对建设单位承担各自的责任12.建设工程施工总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，（）A分包工程现场的安全生产由分包单位负总责B分包工程的生产安全事故由分包单位单独承担责任C总承包单位和分包单位对分包工程的安全承担连带责任D分包单位不接受建设单位人员的安全生产管理的，应当承担全部责任13.（）属于法定担保物权。A建设用地使用权 B抵押权 C质权 D留置权14.根据
5、物权法规定,一般情况下动产物权的转让,自(）起发生效力A买卖合同生效 B转移登记 C交付 D买方占有15.建筑施工企业的管理人员和作业人员每（）应至少进行一次安全生产教育培训并考核合格。 A半年 B二年 C一年 D三年16.建设工程安全生产管理条例规定，施工单位应当将施工现场的（）分开设置，并保持安全距离。A办公区与生活区 B备料区与作业区；C办公、生活区与备料区；D办公、生活区与作业区17.、建设工程质量管理条例规定，装修工程和主体结构工程的最低保修期限为（）。A2年和3年 B5年和合理使用年限；C2年和5年；D2年和合理使用年限18.按照建筑法的规定，以下正确的说法是（）。A建筑企业集团公
6、司可以允许所属法人公司以其名义承揽工程B建筑企业可以在其资质等级之上承揽工程C联合体共同承包的，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程D施工企业不允许将承包的全部建筑工程转包给他人19.关于建筑工程发包、承包方式以下说法错误的是（）A建筑工程的发包方式分为招标发包和直接发包B未经发包方同意且无合同约定，承包方不得对专业工程进行分包C联合体各成员对承包合同的履行承担连带责任D发包方有权将单位工程的地基与基础、主体结构、屋面等工程分别发包给符合资质的施工单位20.建筑施工企业的特种人员不包括（）。A架子工 B钢筋工 C起重信号工 D起重机械司机21.下列选项中，不属于效力待定合同的是（）A限制
7、民事行为能力人订立的合同 B企业负责人越权订立的合同C无权处分财产人订立的合同 D无民事行为能力人未经法定代理人同意订立的合同22.甲乙两建筑公司组成一个联合体去投标，在共同投标协议中约定，如果在施工过程中出现质量问题而遭遇建设单位索赔，各自承担索赔额的50%。后来甲建筑公司施工部分出现质量问题，建设单位索赔20万元。则下列说法正确的是（）。A由于是甲公司的原因导致，故建设单位只能向甲公司主张权利B因约定各自承担50%，故乙公司只应对建设单位承担10万元的赔偿责任C如果建设单位向乙公司主张，则乙公司应先对20万元索赔额承担责任D只有甲公司无力承担，乙公司才应先承担全部责任23.甲方与乙方签订了
8、一项工程承揽合同并约定仲裁机构，后在合同履行期间产生纠纷，双方按照约定进行了仲裁，乙方不服仲裁裁决，根据仲裁法规定，乙方可以向（）的中级人民法院提出撤销仲裁裁决的申请。A仲裁委员会所在地 B合同签订地 C乙方所在地 D建设工程所在地24.以下关于仲裁庭组成的表述，正确的是（）。A仲裁庭可以由三名仲裁员或一名仲裁员组成，由三名仲裁员组成的设首席仲裁员B由若干名仲裁员组成仲裁庭的，不设首席仲裁员C仲裁庭由二名仲裁员组成，当事人双方各选定一名D仲裁庭由当事人各方选定二名仲裁员组成25.对于应当招标的工程建设项目，经批准可以不采用招标发包的情形是（）A拟公开招标的费用与项目价值相比，不值得 B当地投标
9、企业较少C施工主要技术采用特定专利或专有技术 D受自然地域限制的26.建设工程安全生产管理条例规定，施工单位应当（）办理意外伤害保险。A本单位职工 B施工现场人员C施工现场从事危险作业的人员 D施工现场从事特种作业人员27.在招标的资格预审阶段，在“资格预审”中可以（）。A要求投标人必须组成联合体投标 B要出严格的专业资质等级C要求必须使用某种品牌的网络布线材料 D对本行业外的投标人提出特别要求28.根据招标投标法规定，投标联合体（）A可以牵头人的名义提交投标保证金 B必须由相同专业的不同单位组成C各方应在中标后签订共同投标协议 D是各方合并后组建的投标实体29.招标人采取招标公告的方式对某工
10、程进行施工招标，于2007年3月3日开始出售招标文件，3月6日停售；招标文件规定投标保证金为100万元；3月22日招标人对已发出的招标文件做了必要的澄清和修改，投标截止日期为同年3月25日。上述事实中错误（）处。A1 B2 C3 D430.经评标，甲被推荐为第一中标人，但在中标通知书发出之前，招标人受到甲退出此次投标的书面通知，关于甲行为的正确说法是（）。A属于在投标有效期内撤回投标文件 B属于放弃中标C甲的要求不能被接受，必须继续参加投标D甲可向招标人申请退还部分投标保证金31.下列关于联合体投票的说法，错误的是（）A联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力B由同一专业的单位组成的联合体，
11、按照资质等级较低的单位确定资质等级C联合体内部各方应当订立共同投标协议，但该协议由于不属于投标文件，因此不必提交招标人D联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任32.根据我国有关招投标的法律规定，下列投标人提交的投标文件有效的是（）。A甲公司投标文件的关键内容字迹模糊、无发表人B乙公司投标文件中的投标函未加盖企业及法定代表人印章C丙公司和丁公司组成了一个联合体，并在投标文件中附了联合体投标协议D戊公司未按招标文件的要求提供投标保函33.甲公司收到乙公司发来的定货要约后，随即又收到了乙公司取消订货的通知，甲公司对此未予理睬，仍告知三天后向乙公司发货。乙公司
12、拒绝收货，因此双方发生争议，乙公司拒绝收货的合法理由应当是（）。A要约已撤销；B要约已撤回；C合同已失效；D甲方未承诺34.甲乙材料采购合同约定，违约金4万元，定金3万元，由于甲方不履行，给乙造成损失5万元，则乙可以向主张最多返还（）万元A8万 B6万 C11万 D7万35.下列合同条款中，属于劳动合同必备条款的是（）。A劳动报酬 B试用期 C保守商业秘密 D福利待遇36.施工单位违反施工程序，导致一座在建楼房倒塌,致使一名工人死亡,直接经济损失达7000余万元人民币,根据生产安全事故报告和调查处理条例规定,该事件属于（）事故。 A特别重大 B重大 C较大 D一般37.监理工程师发现施工现场料
13、堆偏高,有可能滑塌,存在安全事故隐患,则监理工程师应当（）。A要求施工单位整改 B要求施工单位停止施工C向安全生产监督行政主管部门报告 D向建设工程质量监督机构报告38.总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担（）。A全部责任 B次要责任 C主要责任 D同等责任39.施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由（）承担，或者按照合同约定执行。A施工单位 B责任方 C建设单位 D暂停决定方40.甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但保证合同中未约定保证方式及保证期间，下列说法正
14、确的是（）。A丙的保证方式为一般保证 B保证期间与买卖合同的诉讼时效相同C如果甲在保证期间内未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任D如果甲在保证期间内未经丙书面同意将主债权转让给丁，则丙不再承担保证责任41.按照建设工程安全生产管理条例的规定，（）不属于建设单位安全责任范围。A、向建设行政主管部门提供安全施工措施资料B、向施工单位提供准确的地下管线资料C、对拆除工程进行备案 D、为施工现场从事特种作业的施工人员提供安全保障42.建设工程安全生产管理条例第38条规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至（）止。A施工结束 B竣工验收合格
15、 C工程投入使用 D工程保修期结束43.建设工程安全生产管理条例第16条规定，出租机械设备的单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具（）。A检测合格证明 B生产许可证明 C产品合格证明 D建筑机械使用许可证明44.安全生产许可证的有效期为（）年。A2 B3 C4 D545.建设单位应当在工程竣工验收合格后的（）内到县级以上建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A15天 B30天 C45天 D60天46.下列关于建设单位质量责任和义务的表述中,错误的是（）。A建设单位不得将建设工程肢解发包B建设工程发包方不得迫使承包方以低于成本的价格竞标C建设单位不
16、得任意压缩合同工期D涉及承重结构变动的装修工程施工前,只能委托原设计单位提交设计方案47.按照国家工程建筑消防技术标准需要进行消防设计的建筑工程，设计单位应当按照国家工程建筑消防技术标准进行设计，（）应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送公安消防机构审核。A设计单位 B建设单位 C施工企业 D承包单位48.建设工程发生质量事故后，有关单位应当（）向当地建设行政主管部门或者其他有关部门报告。A立即 B在12小时内 C在24小时内 D在48小时内49.劳动者在试用期的最低工资不得低于劳动合同约定工资的（）。A50% B60% C70% D80%50.部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不
17、一致时，由（）裁决。A全国人民代表大会 B全国人民代表大会常务委员会 C国务院 D最高人民法院51.工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设的（）标准。A推荐性 B国家 C强制性 D行业52.根据相关司法解释的规定,建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后,又以使用后的（）工程质量不符合约定为由主张权利的,法院应予以支持。A主体结构 B电气 C装 D暖通53.建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。对于保修费用，则由（）承担。A质量缺陷的责任方 B施工单位 C建设单位 D修理方54.某单位工程设计图
18、纸注明的混凝土标号为C30，但监理工程师认为该设计不符合承包合同约定的C35等级，书面通知承包人按照合同约定的C35施工。该事件说法正确的是（）。A施工单位应当继续按照原施工图纸施工 B施工单位应当按照监理通知要求施工C施工单位发现设计不符合承包合同约定时，应按照承包合同约定施工D监理单位认为设计不符合技术标准和合同约定的，应当报告建设单位55.劳动者解除劳动合同，应当提前（）以书面形式通知用人单位。A7日 B10日 C30日 D60日56.某工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的认可，但重新检验后发现质量未达到合同约定的要求，则关于全部剥露、返工的费用和工期处理的说法，正确的是（）。A、费用和工期
19、损失全部由承包商承担 B、费用和工期损失全部由业主承担C、费用由承包商承担，工期给予顺延 D、费用由业主承担，工期不顺延57.建筑节能分部工程验收会议由（）主持。A建筑节能工程分包人 B总监理工程师 C总承包人 D建设单位法定代表人58.仲裁裁决书自（）之日起发生法律效力。A作出 B送达双方当事人 C双方当事人签收 D双方当事人同意执行59.仲裁委员会裁决作出后，一方当事人不履行裁决时（）。A仲裁委员会可以强制执行B另一方当事人可以向仲裁委员会重新提请仲裁C另一方当事人可以向法院提起诉讼D另一方当事人可以向法院申请强制执行60.2012年3月施工单位终审败诉，2012年10月施工单位取得确切证
20、据，足以证明原终审法官存在贪赃枉法行为，则以下说法错误的是（）A、不能申请再审 B、可以在知道之日起3个月内申请再审C、可以通过检察院抗诉发动再审 D、可以向上级法院申诉二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错误选项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）61.建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时（）。A立项 B审批 C设计 D施工 E投产使用62.根据我国法律规定，委托代理关系因下列原因中的（）终止。A代理事项完成 B被代理人取消委托 C被代理人死亡D代理人丧失民事行为能力 E代理人辞去委托63.根据代理权获得的
21、方式不同，代理可分为（）。A指定代理 B隐名代理 C委托代理 D居间代理 E法定代理64.根据建筑法的规定，申请领取施工许可证，应具备的条件包括（）。A已办理工程用地批准手续B已确定建筑施工企业C需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求D有满足施工需要的施工图纸及技术资料E材料、设备已经购入65.建设工程发承包，建筑法作出禁止规定的有（）。A将建筑工程肢解发包B承包人将其承包的建筑工程分包他人C承包人超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程D分包人将其承包的工程再分包E两个不同资质等级的单位联合共同承包66.根据我国宪法规定,公民的宪法权利包括（）。A在法律面前一律平等B有言论、出版、游行和示威的自
22、由C有宗教信仰的自由D对任何国家机关和国家工作人员有批评和建议权E有维护祖国的安全、荣誉和利益的权利67.根据物权法，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同,除法律另有规定或者合同另有约定外，该合同效力为（）。A合同自办理物权登记时生效B未办理物权登记合同无效C合同生效当然发生物权效力D合同自成立时生效E未办理物权登记不影响合同效力68.合同法规定，有下列情形中（）的，合同无效。A乘人之危，使对方在违背真实意思情况下订立的合同B恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益C以合法形式掩盖非法目的D损害社会公共利益E违反法律、行政法规的强制性规定69.甲企业与乙银行签订一份50万元的
23、贷款合同，丙企业在贷款合同的担保人栏目中加盖了企业的印章。现甲企业逾期没有还款，下列对于该债务清偿的表述正确的有（）。A乙银行有权要求甲企业对50万元债务承担全部责任B乙银行有权要求丙企业对50万元债务承担责任C乙银行只能通过司法途径要求甲企业承担责任后，才可要求丙企业承担责任D乙银行有权要求甲企业对30万元债务承担责任，丙企业对20万元债务承担责任E乙银行有权要求甲企业与丙企业对50万元债务平均分摊责任70.有关评标委员会的规定是（）。A评标委员会的成员人数为5人以上单数B评标委员会成员中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3C评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密D评标委员会
24、成员不得私下接触投标人 E评标委员会由招标代理机构负责组建71.下列关于招投标程序的说法,正确的是（）。A开标在投标截止日后进行B招标人在投标截止日前收到的所有投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读C评标应当在严格保密的情况下进行D评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标E招标人仅向中标人发出中标通知书，不必通知未中标的投标人72.根据建筑工程施工许可管理办法，不需要办理施工许可证的建筑工程有（）。A建筑面积200平方米的房屋 B城市大型立交桥 C抢险救灾工程D实行开工报告审批制度的建筑工程 E城市居住小区73.下列代理行为中应当由被代理人承担法律后果的是（）。
25、A张某其未成年的儿子签订了一份房屋买卖合同B已经被辞退的王某持单位的空白合同书以单位的名义与某厂订立了一份合同C李某与第三人串通以合同的形式损害了被代理人的利益D普通职工赵某未经授权擅自以所在单位的名义订立了一份合同E某分公司以总公司的名义订立的一份供销合同，总公司知道此事但不予否认的。74.国有建设用地使用权的用益物权,可以采取（）方式设立。A出租 B出让 C划拨 D抵押 E转让75.下列法律事实中，不属于无因管理的是（）。A船工张某冒险救人而损坏了船桨B村民赵某及时发现并且扑灭了邻居家的火灾C警察钱某勇往直前，生擒了小偷D消防队员孙某舍生忘死从火场救出婴儿E台风将至，市民李某拿自家物料加固
26、朋友的房屋76.有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前30日以书面形式通知劳动者本人（）。A劳动者患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事用人单位另行安排工作的B劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的C严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的D劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的E严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的77.下列选项中，属于可变更、可撤销民事行为的是（）。A甲误将一幅赝品字画当作真品购买B甲公司入户推销笔记本电脑，不懂计算机市场行情的老李以3
27、万元购买了一台市值仅2000元的笔记本电脑C甲在以500元价格向乙推销价值仅30元的手表，甲的朋友丙明知此表不值500元却在一边说此表是外国名牌，价值千元以上，乙误信丙的话为真，购买了3块D甲在仔细研究了乙公司的经营状况、财务状况后，在证券公司以每股15元的价格购买了乙公司的股份5000股，但第二天乙公司的股票却跌至每股10元以下E甲公司与乙建筑企业签订了一份施工合同，由乙企业承建其一栋办公楼。但履行过程中，建筑材料价格大幅下降78.某工程，施工合同中对最低保修期限作出如下约定，其中符合建设工程质量管理条例规定的有（）。A主体结构工程的保修期限为设计文件规定的合理使用年限B屋面防水工程的保修期
28、限为10年C房间和外墙面防渗漏的保修期限为5年D装修工程的保修期限为1年E安装工程的保修期限为2年79.建筑工程一切险中的除外责任包括（）。A地震B洪水C设计错误引起的损失D自然磨损E维修保养费用80.下列情形中，可以视为撤回仲裁申请的是（）。A仲裁申请人经书面通知，无正当理由拒不到庭B被申请人与申请人达成调解协议C仲裁申请人未经仲裁庭许可中途退庭D被申请人与申请人自行和解E申请人无理取闹，扰乱仲裁秩序的建设工程法规及相关知识考前密押（B）卷一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.下列与工程建设有关的规范性文件中，由国务院制定的是（）。A安全生产法 B建筑业
29、企业资质管理规定C工程建设项目施工招标投标办法 D安全生产许可证条例2.下列组织中，不具有法人资格的组织是（）。A大学 B项目经理部 C公司 D社团3.甲公司委托乙方购买325#水泥，并预付给乙方部分货款，但乙方买回的水泥标号为425#，则（）。A甲方无权拒绝接收，并应当支付全部货款B甲方无权拒绝接收，但有权要求退还部分货款C甲方有权拒绝接收，但无权要求返还预付款 D甲方有权拒绝接收，并要求返还预付款4.引起建设工程债权债务关系发生的最主要、最普遍的依据是（）。A合同 B侵权 C不当得利 D无因管理5.根据物权法的相关规定，以建筑物抵押的。抵押权自（）时设立。A合同签订 B备案 C交付 D登记
30、6.根据我国商标法的规定，注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前六个月申请续展注册；在此期间未能提出申请的，可以给予（）的宽展期。A1个月 B3个月 C6个月 D12个月7.施工企业以自有的房产作抵押，向银行借款100万元，后来施工企业无力还贷，经诉讼后其抵押房产被拍卖，拍得的价款为150万元，贷款的利息及违约金为20万元，实现抵押权的费用为10万元，则拍卖后应返还施工企业的款项为（）万元。A10 B20 C30 D508.设计合同约定设计费50万,定金12万,已交付设计单位设计合同约定设计费50万,定金12万,已交付设计单位,但设计单位违约不履行义务,应返还建设单位（）万。A12 B
31、20 C22 D249.在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（）个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。A1 B2 C3 D410.建筑施工企业确定后，在建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定项工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取（）。A建设用地规划许可证B建设工程规划许可证C施工许可证 D安全生产许可证11.（）属于法定担保物权。A建设用地使用权 B抵押权 C质权 D留置权12.招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少（）日前，以书面形式通知所有获
32、取招标文件的潜在投标人。 A、3 B、5 C、10 D、1513.依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间，（）。A、自资格预审文件停止发售之日起不得少于3日B、自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日C、自资格预审文件开始发售之日起不得少于3日D、自资格预审文件开始发售之日起不得少于5日14.招标人应当按照（）规定的时间、地点开标。A政府部门 B法律 C招标文件 D招标监督部门15.下列选项中（）情形的，不能视为投标人相互串通投标。A不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；B不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；C不同投标人的投标函格式一样的；D不同投标人的投标文件异常
33、一致或者投标报价呈规律性差异。16.某建筑公司对已经提交的投标文件进行修改，可以在（）修改投标文件，并书面通知招标人。A投标有效期内 B评标之前 C投标文件截止时间后D提交投标文件截止时间前17.关于建筑工程的发包、承包发式，以下说法错误的是（）。A建筑工程的发包方式分为招标发包和直接发包B未经发包发式方同意且无合同约定，承包方不得对专业工程进行分包C联合体各成员对承包合同的履行承担连带责任D发包方有权将单位工程的地基与基础、主体结构、屋面等工程分别发包给符合资质的施工单位18.建筑市场不良行为记录信息公布期限一般是（）。A1个月至2年 B2个月至1年 C6个月至3年 D3个月至2年19.某建
34、设单位为方便施工现场运输，借用项目相邻单位道路通行，双方约定建设单位每月支付20000元费用，据此，建设单位享有的权利是（）。A建设用地使用权 B地役权 C相邻权 D宅基地使用权20.农民甲去外地经商，将自家的打谷机留给自己的兄弟乙使用。乙后来也决定到外地打工，觉得打谷机没有什么用处，如果长期闲置，容易贬值，遂将打谷机以公道价格卖给丙。关于此买卖合同，下列说法正确的是（）。A乙没有处分权，买卖合同无效B如合同签订后，甲将机器赠与乙，则合同确定有效C如订立合同时丙不知道乙没有处分权，则合同无效D如果机器已经交付给丙，则合同有效21.按照我国合同法和最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用
35、法律问题的解释，下列当事人签订的施工合同中属于有效合同的是（）。A承包人超越资质等级与发包人签订的承包合同B合同专用条款中列有承包人带资承包条款的承包合同C没有资质的实际施工人借用有资质的企业名义与承包人签订了承包合同，但在工程竣工后取得了相应的资质D建设工程必须进行招标而未招标、经当事人双方协商签订的书面承包合同22.甲某与某建筑施工企业签订了劳动合同，其劳动合同期限为6个月，则甲的试用期应在（）的期间范围内确定。A15日 B1个月 C2个月 D3个月23.劳动者可以立即解除劳动合同且无需事先告知用人单位的情形是（）。A用人单位未按照劳动合同约定提供劳动包含或者劳动条件B用人单位以暴力、威胁
36、或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动C用人单位未及时足额支付劳动报酬D用人单位制定的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者的权益24.张某因家人住院向施工队长王某借款2000元，没有约定利息。半年后，张某归还欠款，王某要求其支付200元利息，为此双方发生争议。以下说法正确的是（）A张某不必支付利息 B张某应按照工程所在地民间借贷利率支付利息C张某应按照同期银行存款利率支付利息D张某应按照不高于银行贷款利率4倍的范围内支付利息待添加的隐藏文字内容325.在城市市区范围内，施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工（）日前向工程所在地县级以上人民政府环境保护行政主
37、管部门申报。A10 B15 C20 D3026.某建筑施工企业于2013年3月申请安全生产许可证，2013年3月20日取得安全生产许可证，该许可证至（）届满。A2015年3月1日 B2015年3月20日C2016年3月1日 D2016年3月20日27.下列人员中，不属于建筑施工企业特种作业人员的是（）。A电焊工B架子工C钢筋工D超重信号工28.劳动者可以立即解除劳动合同且无需事先告知用人单位的情形是（）。A用人单位未按照劳动合同约定提供劳动包含或者劳动条件B用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动C用人单位未及时足额支付劳动报酬D用人单位制定的规章制度违反法律、法规的规定，
38、损害劳动者的权益29.从业人员的工伤保险费由（）缴纳。A从业人员B生产经营单位和从业人员共同C生产经营单位主要负责人D生产经营单位30.施工单位违反施工程序，导致安全事故，致使3名工人死亡，直接经济损失达5200余万元人民币，根据生产安全事故报告和调查处理条例规定，该事件属于（）事故。A特别重大 B重大 C较大 D一般31.监理单位的主要安全责任之一是（）。A组织专家论证，审查深基坑专项施工方案B申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料C在设计方案中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议D发现存在严重安全事故隐患时，要求施工单位停工并及时报告建设单位32.根据建设工程
39、安全生产管理条例的规定，建设单位的安全责任包括（）。A编制安全施工措施资料B审查安全施工措施资料C向施工单位提供安全施工措施资料D向建设行政主管部门报送安全施工措施资料33.根据建设工程质量管理条例规定，下列不属于监理单位实施监理依据的是（）。A法律、法规B施工合同中约定采用的推荐性标准C工程施工图纸D工程监理合同34.下列关于建设单位的质量责任和义务的表述中，错误的是（）。A建设单位不得将建设工程肢解发包B建设工程发包方不得迫使承包方以低于成本的价格竞标C建设单位不得任意压缩合同工期D涉及承重结构变动的装修工程施工期前，只能委托原设计单位提交设计方案35.某建筑公司所承建的某住宅项目质量不符
40、合约定，建设单位要求其返工，该建筑公司以气候已经不适宜继续施工为由拒绝了这个要求，建设单位请求减少支付工程款，对于这个请求，（）。A应予支持 B不予支持 C如果该建筑公司不具备相应资质，就予以支持D如果气候的确已经不适宜继续施工，不予支持36.根据建设工程质量管理条例关于质量保修制度的规定，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面防渗漏的最低保修期为（）。A六个月 B一年 C三年 D五年37.关于行政行为特征的说法，错误的是（）。A行政行为的主体是法定的 B实施行政行为具有单方意志性C行政行为多属于无常行为 D行政行为具有不可裁量性38.李某被正在施工的建筑坠落物砸伤，住院治疗花费医疗费
41、4000元，李某起诉到人民法院，并向法院递交了医院的诊断证明，则该诊断证明是（）A、书证 B、签定意见 C、证人证言 D、勘验笔录39.需要保全证据的情况有两种，一是证据可能灭失，二是（）。A证据为案外人所掌握 B证据在以后难以取得C证据涉及国家秘密和个人隐私 D证据因客观原因不能自行收集40.甲公司在乙公司办公楼附近实施基坑爆破。爆破后3年，乙公司才发现玻璃幕墙的铅框发生损伤，向法院起诉要求赔偿，则本案（）。A、已经超过诉讼时效，法院不予受理 B、已经超过诉讼时效，法院应驳回诉讼请求C、诉讼时效中止 D、未超过诉讼时效41.下列关于民事诉讼期间的表述，不正确的是（）。A当事人不服地方人民法院
42、一审判决的，有权在判决书送达之日起15日内提起上诉B当事人不服地方人民法院一审裁定的，有权在裁定书送达之日起15日内提起上诉C适用简易程序的案件，应当在立案之日起3个月内审结D第一审普通程序案件，应当在立案之日起6个月内审结，有特殊情况可以延长42.人民法院适用普通程序审理的案件，应在立案之日起（）内审结。A2 B4 C6 D1243.某施工企业在申请仲裁后经仲裁庭调解，与建设单位达成了调解协议，则下列说法正确的是（）。A施工企业必须撤回仲裁申请B施工企业在调解书签收前后不得反悔C仲裁庭只能根据调解协议制作裁决书 D仲裁庭制作的调解书和裁决书具有同等法律效力44.仲裁调解书应于（）生效。A仲裁庭作出时B双方达成合意时C仲裁调解书送达时 D双方签收调解书后45.建设工程合同纠纷由（）的仲裁委员会仲裁。A工程所在地 B仲裁申请人所在地 C纠纷发生地 D双方协商选定46.某建设工程总承包商与分包商在分包合同中约定了有效的仲裁条款。合同履行期间，总承包商以分包商不具备资质为由向人民法院起诉，要求确认该分包合同无效。根据我国
