一建法规真题型2课件材料.doc

《一建法规真题型2课件材料.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一建法规真题型2课件材料.doc（14页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、一级建造师建设工程法规及相关知识题型课件1Z302010合同法原则及合同分类2006年考题 1甲施工企业于2000年承建某单位办公楼，2001年4月竣工验收合格并交付使用。2006年5月，甲致函该单位，说明屋面防水保修期满及以后使用维护的注意事项。此事体现了合同法的( )原则。 A. 公平 B自愿 C. 诚实信用 D维护公共利益 答案C 诚实信用原则要求当事人在订立、履行合同，以及合同终止后的全过程中，都要诚实，讲信用，相互协作。在履行合同义务时，当事人应当遵循诚实信用的原则，根据合同的性质、目的和交易习惯，履行及时通知、协助、提供必要的条件、防止损失扩大、保密等义务。 2施工单位签订的如下协

2、议中，属于合同法调整的有( )。 A. 与设备租赁站订立的设备租赁协议 B与其项目经理订立的安全目标责任协议 C与其职工订立的计划生育目标协议 D与其职工订立的劳动协议 E. 与银行订立的借款协议 答案AE 合同法的调整范围是指我国合同法调整对象的范围，并非所有的合同都受合同法调整，现行合同法只调整一部分合同，即狭义的合同。 合同有广义和狭义之分。狭义的合同是指债权合同，即两个以上的民事主体之间设立、变更、终止债权关系的协议。 2007年考题 依据不同的合同划分标准，建设工程施工合同属于( )。 A. 要式合同 B实践合同 C. 单务合同 D有偿合同 E完成工作成果的合同 答案AD 要式合同是

3、必须采取法定形式的合同，例如，中外合资经营合同经双方当事人签字盖章后必须经过政府主管部门批准后才成立，此“批准”即为法定形式。建设工程施工合同属于要式合同。有偿合同，是当事人一方享有合同规定的权益，须向另一方付出相应代价的合同。有偿合同是常见的合同形式，诸如买卖、租赁、运输、承揽等等。建设施工合同属于有偿合同。“完成工作成果的合同” 非合同划分标准 12302020合同的订立2004年考题3当事人在订立合同过程中有( )情形，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任。 A. 不履行合同意向 B. 假借订立合同，恶意进行磋商 C. 因经营状况严重恶化而不签订合同 D故意隐瞒与订立合同有关的重要事实

4、或者提供虚假情况 E有其他违背诚实信用原则的行为 答案BDE (P163)缔约过失责任主要包括如下三种情形：假借订立合同，恶意进行磋商；故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；其他违背诚实信用原则的行为。2005年考题1某工程项目建设单位于2004年2月1 日发布招标公告，2004年3月1 日发售招标文件，投标单位甲在招标文件规定的投标截止日 2004年4月1 日前递交了投标文件。经过开标、评标后，建设单位2004年4月30 日向甲发出中标通知书。双方2004年5月20日签订了施工合同。则甲受到要约条件约束的时间是( )。A. 2004年3月1日2004年4月1 日 B2004年4月

5、1日2004年4月30 日C2004年3月1日2004年4月30日 D2004年4月30日2004年5月20日 答案B 要约到达受要约人时生效。投标属于要约，中标通知书属于承诺，投标的截止日就是要约的生效日。2根据合同法规定，要约失效的情形有( )等。 A. 拒绝要约的通知到达要约人 B若承诺期限内，受要约人作出承诺 C受要约人对要约的内容作出实质性变更 D要约人依法撤回要约 E要约人依法撤销要约 答案ACE 有下列情况之一的，要约失效：拒绝要约的通知到达要约人；要约人依法撤销要约；承诺期限届满，受要约人未作出承诺；受要约人对要约的内容作出实质性变更。 3甲公司向乙公司发出要约，出售一批建筑材

6、料。要约发出后，甲公司因进货渠道发生困难而拟撤回要约。甲公司撤回要约的通知应当( )到达乙公司。 A. 在要约到达乙公司之前 B与要约同时 C在乙公司发出承诺前 D在乙公司发出承诺的同时 E在乙公司发出承诺后 答案AB 要约可以撤回，撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人。2006年考题 1承包商为追赶工期。向水泥厂紧急发函要求按市场价格订购200t 425号硅酸盐水泥，并要求3 日内运抵施工现场。则承包商的订购行为( )。 A. 属于要约邀请，随时可以撤销 B属于要约，在水泥运抵施工现场前可以撤回 C. 属于要约，在水泥运抵施工现场前可以撤销 D属于要约，而且不可

7、撤销 答案D 要约是希望和他人订立合同的意思表示。而要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。为了保护当事人的权益，有下列情况之一的，要约不得撤销：要约人确定了承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销；受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作。 2建设单位按照与施工单位订立的施工合同，负责电梯设备的采购，于是建设单位向电梯生产厂家发函要求购买两部电梯。电梯厂回函表示“其中一部可以按要求期限交付，另一部则需要延期10 日方能交付”。电梯厂的回函属于( )。 A. 要约邀请 B要约撤销 C承诺 D新要约 答案D 若要约人对要约的内容作实质性变更，则不为承诺，而视为新要约。

8、3建设单位与施工单位订立书面的施工合同，该书面合同可以( )方式做出。 A. 合同书 B传真 C电子邮件 D互联网音频传输 E. 邮寄信函 答案ABCE 书面形式是指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。2007年考题 1某建设工程采用招标方式选择承包人，则关于该建设工程招投标过程中的行为，下列说法中，正确的是( )。 A. 虽然投标邀请书的对象是明确的，但仍属要约邀请 B投标人购买招标文件，属要约行为 C投标人参加现场考察，属要约行为 D评标委员会推荐中标候选人，属承诺行为答案A 要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。投标

9、人购买招标文件、参加现场考察不属要约行为，招标人发出中标通知书，才属承诺行为。 2某施工单位分别对两个建设单位的工程项目投标，但是，在提交标书时，不慎将两个项目的投标文件互相错投。则此施工单位的两个投标文件均不构成要约，其原因是( ) 。 A. 要约内容不明确 B要约人不特定 C. 受要约人错误 D. 无订立合同的意思表示 答案C 要约构成要件有：要约是特定人作出的意思的表示；要约必须有订立合同意识的表示；要约必须向受要约人发出；要约的内容必须具体。 3某施工单位向一建筑机械厂发出要约，欲购买一台挖掘机，则下列情形中，会导致要约失效的是( )。 A. 建筑机械厂及时回函，对要约提出非实质性变更

10、 B承诺期限届满，建筑机械厂未作出承诺 C建筑机械厂发出承诺后，收到撤销该要约的通知 D建筑机械厂发出承诺前，收到撤回该要约的通知 答案B 有下列情况之一的，要约失效：拒绝要约的通知到达要约人；要约人依法撤销要约；承诺期限届满，受要约人未作出承诺；受要约人对要约的内容作出实质性变更。 4某施工单位以电子邮件的方式向某设备供应商发出要约，该供应商向施工单位提供了3个电子邮箱，并且没有特别指定，则此要约的生效时间是( )。 A. 该要约进入任一电子邮箱的首次时间 B该要约进入三个电子邮箱的最后时间 C该供应商获悉该要约收到的时间 D该供应商理解该要约内容的时间 答案A 采用数据电子文件形式的要约，

11、若收件人指定特定接受系统时，自该数据电文进入该特定系统的时间为要约的生效时间；若收件人未指定特定接受系统时，自该数据电文进入收件人任一系统的首次时间为要约的生效时间。 5某施工单位为工程项目投保工程险时，对保险公司提供的格式条款提出以下看法，其中正确的是( )。 A. 格式条款中不能有免除保险公司责任的内容 B对格式条款理解有争议的，由施工单位予以解释 C对格式条款有两种以上解释的，该条款无效 D格式条款与非格式条款不一致时，以非格式条款为准 答案D 对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以释读。对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。格式条款和非格式条款不一

12、致的，应当采用非格式系统。 6甲、乙两施工单位签订施工分包合同。则下列缔约过程中的情形中，当事人应承担缔约过失责任的有( )。 A. 甲假借订立合同，恶意进行磋商 B甲恶意进行磋商，给乙造成损失 C乙隐瞒其资质的真实情况 D甲提供虚假项目报批手续，给乙造成损失 E乙未尽保密义务，给甲造成损失答案BDE (P164-165)缔约过失责任主要包括如下情形：假借订立合同，恶意进行磋商；故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；其他违背诚实信用原则的行为。12302030合同的效力2004年考题 1合同法规定，有( )情形的，合同无效。 A. 乘人之危，使对方在违背真实意思情况下订立的合同 B

13、恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的合同 C. 以合法形式掩盖非法目的的合同 D损害社会公共利益的合同 E违反法律、行政法规的强制性规定的合同 答案BCDE 有下列情形之一的，合同无效；一方以欺诈胁迫的手段所订立合同损害国家利益；恶意串通，损害国家、集体或者第三者利益的合同；以合法形式掩盖非法目的的合同；损害社会公共利益的合同；违反法律、行政法规中强制性规定的合同等。 2根据合同法的规定，合同效力表述正确的有( )。 A. 不得约定解除合同的条件 B可以约定合同生效的条件 C. 附生效条件的合同，自条件成就时合同生效 D. 附解除条件的合同，自条件成就时失效 E附生效期限的合同，自期限届至

14、时生效 答案BCDE 当事人对合同的效力可以约定附条件，附生效条件的合同，自条件成就时生效。附解除条件的合同，自条件成就时失效。2005年考题 1某建设单位与甲公司签订一份施工合同，约定由甲公司为其承建某工程。甲公司又与乙公司签订一份施工合同，约定由乙公司承建该工程的主体部分。则甲公司与乙公司签订的合同为( )。 A. 转包合同，合同有效 B转包合同，合同无效 C分包合同，合同有效 D. 分包合同，合同无效 答案D 建设工程的主体部分必须由承包商施工，不得分包。所以甲公司与乙公司签订的分包合同无效且违法。 2甲、乙于4月1日签订一份施工合同。合同履行过程中，双方于5月1 日发生争议，甲于5月2

15、0 日单方要求解除合同。乙遂向法院提起诉讼，法院于6月30日判定该合同无效。则此合同自( )无效。 A4月1日 B5月1日 C5月20 日 D6月30日 答案A 无效合同，指合同虽然已经成立，但因其严重欠缺生效条件而不产生合同法律效力的合同。无效合同自签订之日起就是无效的。 3甲公司将其塔吊租给乙公司使用，乙公司却将该塔吊卖给丙公司。依据我国合同法的规定，乙公司与丙公司的塔吊买卖合同属于( )合同。 A. 无效 B可撤销 C效力待定 D可变更 答案C 有处分权人处分自己的财产是有效的行为，但是没有处分权人处分了他人的财产已经侵犯了有处分权人的财产权了，就不能视为当然有效的行为。但是，在一定条件

16、下，这种行为也可以转化为有效的行为。所以，无处分权人处分了他人的财产而签订的合同属于效力待定合同。 4某建筑材料采购合同被法院认定为可撤销合同，其法律后果有( )。 A. 返还财产 B. 赔偿损失 C支付违约金 D双倍返还定金 E没收财产 答案AB 合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。 5施工单位甲与材料供应商乙签订一份显失公平的钢材供应合同，甲因此而享有合同的撤销权。其撤销权消灭的情形有( )。 A. 甲自知道撤销事由之日起1年内没有行使撤销权 B甲

17、知道撤销事由后明确表示放弃撤销权 C. 甲自应当知道撤销事由之日起半年内没有行使撤销权 D. 甲自订立合同之日起1年内没有行使撤销权 E甲知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权 答案ABE 有下列情形之一的，撤销权消灭：具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起1年内没有行使撤销权；具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为放弃撤销权。 6建设单位甲与施工单位乙签订一份建设工程施工合同，该施工合同应具有的法律特征有( )。 A. 甲必须具有法人资格 B乙必须具有法人资格和相应资质 C. 甲、乙具有连带的权利义务关系 D合同应当采用书面形式 E合同的签订一定要有第三人担保 答

18、案BD 施工单位必须具有法人资格和相应资质，施工合同只能采用书面形式。2006年考题1小张今年17周岁，到城里打工1年挣得工资2万元，现小张回到家乡承包一小型砖厂。则关于该承包协议效力的说法，正确的是( )。 A. 因小张是限制民事行为能力人，该协议效力待定 B因小张不具备相应的民事行为能力，该协议无效 C. 因小张具备相应的民事行为能力，该协议有效 D. 因小张不具备相应的民事行为能力，该协议可撤销 答案C 合同生效需要具备以下条件：订立合同的当事人必须具有相应民事权利能力和民事行为能力；意思表示真实；不违反法律、行政法规的强制性规定，不损害社会公共利益；具备法律所需要的形式。本题叙述的小张

19、符合该条件，故选C。 2因欺诈、胁迫而订立的施工合同可能是无效合同，也可能是可撤销合同。认定其为无效合同的必要条件是( )。 A违背当事人的意志 B乘人之危 C显失公平 D损害国家利益 答案D 并非所有通过欺诈、胁迫的手段订立的合同都是无效合同，只有合同损害了国家利益才能导致合同无效。没有损害国家利益的合同是可撤销合同。 3甲施工企业承建的办公楼项目已经交付使用，发包人仍拖欠部分工程款未予支付。甲在未与任何人协商的情况下，擅自将办公楼部分空余写字间卖给丙公司，则该买卖合同( )。 A. 可撤销 B有效 C可变更 D无效 答案D 合同成立的根本标志是订约双方或者多方经协商，就合同主要条款达成一致

20、意见。本题所述的甲在未与任何人协商的情况下，擅自与丙签订了买卖合同，所以该合同是无效的。 4甲患病住院急需用钱又借贷无门，乙表示愿意借给甲2000元，但半年后须加倍偿还，否则以甲的房子代偿，甲表示同意。根据合同法规定，甲、乙之间的借款合同因( )。 A显失公平而无效 B欺诈而可撤销 C. 乘人之危而无效 D乘人之危而可撤销 答案D 乘人之危指一方当事人乘对方处于危难之际，为牟取不正当利益，迫使对方作出不真实的意思表示，从而严重损害对方利益的行为。合同法将乘人之危订立的合同作为可变更、可撤销合同而不是无效合同处理，体现了对受害人意愿的尊重，并对维护交易安全具有重要意义。 5甲在受到欺诈的情况下与

21、乙订立了合同，后经甲向人民法院申请，撤销了该合同，则该合同自( )起不发生法律效力。 A. 人民法院决定撤销之日 B合同订立时 C. 人民法院受理请求之日 D. 权利人知道可撤销事由之日 答案B 根据我国合同法，因欺诈、胁迫而订立的合同应区分为两类：一类是以欺诈、胁迫的手段订立合同而损害国家利益的，应作为无效合同对待；另一类是以欺诈、胁迫的手段订立合同但未损害国家利益的，应作为可变更、可撤销合同处理，即被欺诈人、被胁迫人有权将合同变更或撤销。该合同自合同订立时起就没有法律效力。 2007年考题1甲水泥厂因无力支付建厂赊购钢材的货款，遂向乙钢材厂提供了一批水泥用来抵账。后乙将该批水泥出售给丙施工

22、单位，则关于该水泥买卖合同的效力，下列说法正确的是( )。 A. 有效 B因乙超越经营范围而无效 C. 因乙超越经营范围而效力待定 D因乙超越经营范围而可撤销 答案A 该合同符合合同生效的条件故有效。 1Z302040合同的履行2004年考题 1合同法规定，先履行一方行使抗辩权的做法是( )。 A. 有权中止合同的履行 B无权中止履行合同 C有权终止合同的履行 D有权变更合同的履行 答案A 当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。 2005年考题 1建设工程施工合同履行时，若部分工程价

23、款约定不明，则应按照( )履行。 A. 订立合同时承包人所在地的市场价格B订立合同时工程所在地的市场价格 C履行合同时工程所在地的市场价格 D履行合同时工程造价管理部门发布的价格 答案A 价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行；依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。 2甲、乙签订一份水泥买卖合同，甲为出卖人，乙为买受人。合同中约定乙将货款20万元支付给甲。5天内，甲将水泥运至乙的工地。当乙准备按合同约定支付货款时，突然得到消息，并有确切证据证明甲存在( )情形之一的，乙即可中止履行合同。 A. 经营状况严重恶化 B领导班子发生重大变动 C. 丧失商业信誉 D转移

24、财产以逃避债务 E抽逃资金以逃避债务 答案ACDE 应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：经营状况严重恶化；转移财产、抽逃资金，以逃避债务；丧失商业信誉；有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。2006年考题 1建设单位与供货商签订的钢材供货合同未约定交货地点后双方对此没有达成补充协议，也不能依其他方法确定。则供货商备齐钢材后，( )。 A应将钢材送到施工现场 B应将钢材送到建设单位的办公所在地 C应将钢材送到建设单位的仓库 D可通知建设单位自提 答案D 当事人不能达成补充协议，也不能通过交易习惯或合同的其他条款加以确定的，如果交付的是不动产，在不动产所在

25、地履行，如果给付的是货币，在接受一方所在地履行，其他财产在履行义务一方所在地履行。而合同中的钢材属于“其他财产”应该在履行义务一方所在地，即供货商自己所在地履行，因此要求建设单位自提合法。 2某房地产开发商拖欠承包商工程款700万元，承包商认为可以用开发的商品房抵账，因此并不急于追索。同时承包商拖欠劳务分包商报酬150万元已达6个月，则此劳务分包商有权( )。 A以自己的名义向人民法院请求开发商付款 B以承包商的名义向人民法院请求开发商付款 C以自己的名义向政府行政主管部门请求付款 D以承包商的名义向开发商请求付款 答案A 劳务分包商的债权根据合同法的有关规定，可以行使代位权。 3承包商甲承建

26、的住宅小区一期工程，业主人住后发现墙体出现大面积裂缝。业主向开发商提出索赔，开发商因无力支付而故意拖延。作为该项目正在建设的二期工程承包商乙，可以( )。 A. 行使不安抗辩权 B行使同时履行抗辩权 C不通知开发商而暂停施工 D要求开发商提供付款担保 E不承担举证责任证明开发商丧失履约能力 答案AD 本题中开发商无力支付一期工程业主的索赔，使二期工程承包商乙有理由认为甲将来也无力偿还二期工程的承包款，因此可以依法行使不安抗辩权，并要求开发商提供付款担保。2007年考题 1甲供应商向同一项目中的乙、丙两家专业分包单位供应同一型号材料，两份供货合同对材料质量标准均未约定。乙主张参照其他企业标准，丙

27、主张执行总承包单位关于该类材料的质量标准，甲提出以降低价格为条件，要求执行行业标准，乙、丙表示同意，则该材料质量标准应达到( )。 A. 国家标准 B行业标准 C总承包单位确定的标准 D其他企业标准 答案)B 合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照行业标准及合同有关条款或者交易习惯确定。 2甲施工单位向乙预制件厂订制非标购件，合同约定乙收到支票之日3 日内发货，后甲顾虑乙经营状况严重恶化，遂要求其先行发货，乙表示拒绝。则乙的行为属于( )。 A. 违约行为 B行使同时履行抗辩权 C. 行使先履行抗辩权 D行使不安抗

28、辩权 答案C 先履行抗辩权是指当事人互负债务，有先后履行顺序的，先履行一方未履行债务或者履行债务不符合约定，后履行一方有权拒绝先履行一方的履行的请求。本题中乙的经营状况严重恶化，所以甲有权中止履行。 3李某向张某借款1万元，一直无力偿还。后李某在一施工单位工作时死亡，施工单位口头答应给付15万元。李某家属多次催要，施工单位却以各种借口不予支付。下列关于张某行使代位权的说法中，错误的有( )。 A. 张某可以李某的名义对施工单位行使代位权 B张某可以自己的名义对施工单位行使代位权 C因李某家属已多次催要，故张某不能行使代位权 D因该借款对张某没有造成太大伤害，故不得行使代位权 E因该赔款的专属性

29、，故张某不能行使代位权 答案ABCD 带有人身性质，且关系到债务人的基本生存条件的，不应由债权人代位行使。12302050合同的变更和转让2004年考题 根据合同法的规定，合同变更表述正确的有( )。 A. 变更必须采用书面形式 B当事人可以将合同转让给他人 C当事人经过协商可以改变某些条款的约定 D. 必须以明确的新条款内容更换相应条款内容 E变更的条款对当事人双方有约束力 答案CDE 变更不一定采用书面形式，只要符合法律法规的规定，当事人协商一致，可以变更合同。法律、行政法规规定变更合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。2005年考题 1施工合同履行过程中，合同一方当事人提出变更合同

30、要求。在双方就变更内容协商期间，合同应( )履行。 A. 中止 B终止 C继续 D对要求变更的部分中止 答案C 当事人协商一致，可以变更合同。未达成一致之前，视为未变更，双方当事人还必须按原合同继续履行。 2买方甲公司与卖方乙公司签订的供货合同中约定，乙公司将甲公司所购买的部分货物直接运至丙公司。对于前述约定，下列表述正确的有( )。 A. 合同主体不变，仍为甲乙两公司 B合同主体改变，加入了丙公司 C由乙公司向丙公司履行合同义务 D丙公司认为乙公司供货质量不符合约定时，可直接追究乙公司的违约责任 E丙公司认为乙公司供货质量不符合约定时，由甲公司按合同追究乙公司的违约责任 答案ACE 当事人约

31、定由债务人向第三人履行债务的，债务人未向第三人履行债务或者履行债务不符合约定的，应当向债权人承担违约责任。2006年考题 某施工单位与丙企业订立合同后，分立为甲、乙两个施工单位，但未把此情况告知丙。则丙有权要求( )。 A. 甲、乙对合同承担连带责任 B解除合同 C撤销合同 D原施工单位上级主管部门承担责任 答案A 当事人订立合同后合并的，由合并后的法人或者其他组织行使合同权利，履行合同义务。当事人订立合同后分立的，除债权人和债务人另有约定的以外，由分立的法人或者其他组织对合同的权利和义务享有连带债权，承担连带债务。2007年考题 某施工合同约定质量标准为合格，监理工程师在巡视时要求承包人“把

32、活儿做得更细些，到时不会少了你们的”。于是项目经理在施工中提高了质量标准，因此增加了费用，则该笔费用应由( )承担。 A. 发包人 B承包人 C监理工程师 D承包人和发包人共同 答案lB 合同变更，应当经合同双方(建设单位和施工单位)协商一致。监理单位不是合同当事人，因此，施工单位单方面变更的，费用应当自行承担。12302060合同的权利义务终止2004年考题 根据合同法的规定，解除合同表述正确的有( )。 A当事人必须全部履行各自义务后才能解除合同 B当事人协商一致可以解除合同 C. 因不可抗力致使不能实现合同目的 D一方当事人对解除合同有异议，可以按约定的解决争议的方式处理 E合同解除后，

33、当事人均不再要求对方承担任何责任 答案BCD 合同解除有约定解除和法定解除两大类。合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状，采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。2006年考题 1甲、乙两公司签订一份建筑材料采购合同，合同履行期间因两公司合并致使该合同终止。该合同终止的方式是( )。 A. 免除 B抵销 C. 混同 D提存 答案lC 混同是指合同债权和债务同归一人。混同通常使合同关系消灭，但是涉及第三人的利益除外。混同的原因有：继承；作为债权人与债务人双方的企业合并；债务人的债务由债权人承担；债务人受让了债权人的债权。 2根据合同法的规定，下

34、列情形中，权利人不享有法定解除权的是( )。 A运输建材的货车途中遭遇洪水，货物全部变质 B施工过程中，承包人不满工程师的指令，将全部工人和施工机械撤离现场 C发包人拒不支付工程款，双方又不能达成延期付款协议 D施工单位夜间施工扰民，被行政主管部门责令停工，致使工期延误 答案D 有下列情形之一的，当事人可以解除合同：因不可抗力致使不能实现合同目的；在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；法律规定的其他情形。2007年考题 根据合同法的相关规定

35、，下列施工合同履行过程中发生的情形，当事人可以解除劳动合同的有( )。 A. 发生泥石流将拟建工厂选址覆盖 B由于报价失误，施工单位在订立合同后表示无力履行 C. 建设单位延期支付工程款，经催告后同意提供担保 D施工单位施工组织不力，导致工程工期延误，使该项目已无投产价值 E施工单位未经建设单位同意，擅自更换了现场技术人员 答案AB 有下列情形之一的，当事人可以解除合同：因不可抗力致使不能实现合同目的；在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；

36、法律规定的其他情形。12302070违约责任2004年考题 1一方当事人的违约行为导致工程受到5万元的损失时，对方及时地采取了减损措施，支出的费用为1万元，但仍未能终止损害，工程实际损害费用为7万元。依据合同法的违约责任规定，违约方应承担的赔偿额为( )。 A. 5万元 B6万元 C7万元 D8万元 答案D 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失。当事人一方违约后，另一方应当及时采取措施防止损失的扩大，否则就不享有就扩大的损失要求赔偿的权利。法律还规定，非违约方因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。 2当事人双方既约

37、定违约金，又约定定金的合同，一方当事人违约时，对违约行为的赔偿处理原则是( )。 A只能采用违约金 B由违约一方选择采用违约金或定金 C由非违约方选择采用违约金或定金 D同时采用违约金和定金 答案C 当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。 3合同法规定，违约责任除另有规定外，实行( )原则。 A. 过错责任 B严格责任 C损害赔偿 D公平合理 答案B 违约责任实行严格责任原则。严格责任原则是指有违约行为即构成违约责任，只有存在法定或约定的免责事由的时候才可以免除违约责任。 4依据合同法的违约责任承担原则，发包人可以不赔偿承包人损失的情况是( )。 A

38、. 建设资金未能按计划到位的施工暂停 B发包人改变项目建设方案的工程停建 C传染病流行导致施工暂停 D征地拆迁工作不顺利导致施工现场移交延误 答案lC 对于因不可抗力导致的合同不能履行，应当根据不可抗力的影响程度，部分或者全部免除责任。2005年考题 1施工单位因违反施工合同而支付违约金后，建设单位仍要求其继续履行合同，则施工单位应( )。 A. 拒绝履行 B继续履行 C. 缓期履行 D要求对方支付一定费用后履行 答案lB 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 2甲与乙签订工程设计合同，合同约定设计费为80万元，甲方向乙方

39、支付16万元定金。合同订立后，甲方实际向乙方支付了12万元定金，乙收取定金后拒不履行合同，则甲可以要求乙返还( )。 A. 12万元 B24万元 C 16万元 D. 32万元 答案lB 当事人可以依照中华人民共和国担保法约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。 3甲公司运送一批建筑材料给乙公司，甲公司的法定代表人李某委托某汽车运输公司运输。汽车运输公司安排本公司司机刘某运送。在运输过程中，因刘某的过失发生交通事故，致使建筑材料受损。乙公司因未能及时收

40、到建筑材料而受到损失，则乙公司应向( )要求赔偿损失。 A. 甲公司 B李某 C刘某 D汽车运输公司 答案A 作为合同当事人，在履行合同中不论其主观上是否有过错，即无论主观上有无故意或过失，只要造成违约的事实，均应承担违约法律责任。 4某建设工程施工合同履行中，施工单位违约，则其可能承担违约责任的形式有( )。 A. 支付违约金与解除合同 B赔偿损失与修理、重作、更换 C定金与支付违约金 D继续实际履行与解除合同 E. 赔偿损失与实际履行 答案BE 对违约责任没有约定或者约定不明确，或不能确定的，受损害方根据标的的性质以及损失的大小，可以合理选择要求对方承担修理、更换、重作、退货、减少价款或者

41、报酬等违约责任。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。2006年考题 1甲供货单位与乙采购单位于2005年3月1日订立水泥供应合同，约定水泥价格为每吨370元，2006年5月1日交货，逾期交货1个月的违约金为每吨10元。甲实际交货为2006年6月1日。2006年5月1日水泥市场价格为每吨380元，2006年6月1日水泥市场价格为每吨390元，则乙最终应付总款为每吨( )。 A. 360元 B370元 C 380元 D390元 答案A 当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 2甲与乙订立了一份水泥购销合同，约定甲向乙交付200t水泥，货款6万元，乙向甲支付定金1万元，如任何一方不履行合同应支付违约金15万元。甲因