《建筑工程水电安装合同范文.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑工程水电安装合同范文.doc（22页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、建筑工程水电安装合同范文 建筑工程水电安装合同范文1发包人(以下简称：甲方)：承包人(以下简称：乙方)：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程合同法及其他有关法律、法规和规章，并结合黄石市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。一、工程概况：工程名称：黄厂街 还建楼2#楼(以下简称：本工程);工程地点：黄石市西塞山区黄厂街39号施工现场条件：以现场实际情况为准;二、工程承包方式、承包范围及承包内容：1、承包方式：乙方包人工、包主材、包施工机具、包工期、包辅材、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收
2、合格。2、承包范围：本项目设计图纸中所包含的全部水电安装及其附属内容，包括但不限于以下内容：弱电包括楼宇智能化、有线电视、宽带网络、可视对讲系统等预留预埋(并穿好钢丝)及安装;室内外所有一切给排水、室外落水、阳台排水及空调排水的预留预埋(并穿好钢丝)及安装;强电的预埋与安装、调试检测工作;楼宇防雷接地的安装、调试检测及验收合格工作。3、甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合，并组织完成。三、合同工期：1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为 日历天;开工日期为：20_年 月 日，竣工日期为：20_ 年 月 日。2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的
3、施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源。四、质量标准：1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为(包括但不限于以下)： 建设强制性条文; 建筑工程质量检验评定标准GBJ30188; 建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-20_; 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-20_; 采暖与卫生施工验收规范(GBJ242-82); 电气安装工程施工及验收规范(GBJ242-82) 建筑电气安装工程质量检验评定标准(GBJ303-88); 省、市相关部门的各种规章制度及相关标准; 甲方制定的工程质量验收实施细则。2、本合同约定本工程质量必须达到验收合格标
4、准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量验收为“不合格”，乙方自愿承诺负责返工直至达到本合同约定合格质量标准方可予以结算，结算价按本合同约定价执行，工程量按实际完成工作量计算;返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。若因乙方返工导致甲方工期延误，承担全部的违约责任。3、工程质量等级验收程序：分项工程完工后，由施工班组组织自检并报项项目部，项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司，监理公司根据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工班组进行现场实测测量，核定该分项工程质量。五、文明工地、安全标化标准：1、遵守甲方及业主有关文明施工、安全标化管理的有关规定，所有现场
5、使用的设备无条件满足业主的安全要求，材料堆放整齐，不得破坏密目网，安排一至两人专门从事清扫整齐工作，若因乙方安全文明施工措施不力等原因引起的损失，或者乙方不服从甲方对其安全文明提出的整改要求甲方对其做出的罚款，均从乙方工程款中扣除。2、在施工中应做到精心策划、科学管理，乙方违规操作以及为完成本工程雇佣的人员造成他人伤害或自身受到伤害，均应由乙方承担全部责任。3、乙方务工人员违反甲方的规章制度和安全纪律，甲方可根据其规章制度和纪律，对乙方给予一定的经济处罚，情节严重者，直至追究法律责任。六、合同价款、工程量的计量及结算方式：1、合同价款本工程按图纸所示面积计算，工程单价为 元/平方米。竣工后按乙
6、方实际完成的工程量进行结算。零星工程：工程量以“工日”为单位进行计算。2、本工程的工程量计量依据：结算工程量以图纸实际建筑面积为准经甲方、监理和乙方工程师确认的签证3、结算方式：工程款支付以下述比例结合工程量结算方式综合确定。各部分所占明细为：结构预埋部分占本合同约定综合单价的15%墙体预埋部分占本合同约定综合单价的15%;安装部分占本合同约定综合单价的40%(其中给水、排水、穿线及三箱安装、桥架安装各占比率为10%);调试验收部分占本合同约定综合单价的30%七、违约保证金的收取、支付及工程款的支付：1、为加强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、安全文明施工等各方面的管理，特别约定：在本合同
7、签订之日起2日内，乙方就必须向甲方支付质量保证金 万元整。质保金在乙方完成全部工程量的60%时一次性无息返还。2、工程竣工，乙方移交全部工程竣工资料(包括结算资料)，经政府相关职能部门及甲方相关部门验收合格后开始办理决算手续，甲乙双方在决算书上签字之日起30日内，甲方付至本合同结算总价款的95%，剩余5%作为质保金在一年后(自工程竣工之日起计)20日内甲方在扣除应由乙方承担的维修费用后，将余款一次性无息按实支付给乙方。3、若乙方工程质量、工期和安全文明施工未达到本合同约定标准，甲方有权延期支付工程款，直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均由乙方承担，乙方对此无异议。八、甲、乙的权
8、利和义务：1、乙方在组织施工中必须坚持“百年大计，质量第一”的方针，要根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工，要求全部工程达到合格标准及更好;参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。2、在组织施工中，要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计，3、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工，机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。4、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，必须经过验收作出记录方能进行下一工序的施工。隐蔽工程由乙方自行检查验收，并作好记录;重大或复杂隐蔽工程应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进行验收，并办理隐蔽
9、验收手续。如甲方与设计单位未届时参加，乙方可自行检查验收，并应作好记录，甲方应予承认。如甲方以后提出检查时，检查结果不符合要求者，其检查费用由乙方负责，符合要求者，其检查费用由甲方负责。5、当乙方拒绝执行甲方或业主(或监理)的正确指令和发生施工质量、工期等问题经整改仍达不到要求时，甲方有权解除本分包合同，更换分包队伍，因此而造成的经济损失由乙方承担。6、对乙方工作人员不遵守项目部规章制度，不服从甲方管理人员的管理，对甲方造成不良影响的，甲方有权要求乙方无条件对其进行调换。7、乙方及工作人员必须遵守甲方和业主的有关规章制度，服从甲方现场管理人员的管理，在施工期中不得打架斗殴，凡因打架斗殴引起的所
10、有更换、后果均有乙方承担，并对当事人处以一万元的罚款，如当事人支付困难，则由乙方代交，在工程款中扣除。8、乙方所有水电预留必须一次性到位，如有出现后凿的(设计变更除外)，每处罚款500元。9、乙方必须按照设计及施工规范要求施工，严禁偷工减料。乙方购买主要材料必须资料齐全，上报甲方、建设方及监理认可才能用。如不遵守后果自负。10、乙方必须保证人员稳定，不能随意变更人员，节假日未经甲方允许，乙方人员不得擅自离岗。否则乙方应赔偿甲方遭受的一切损失。乙方施工人员的劳保用品由乙方负担。11、乙方全体员工必须树立产品保护意识(包括工地其他单位产品)，对产品必须采取相应保护措施，在工程竣工验收前，乙方承担产
11、品保护责任。12、乙方负责在承包内容范围内甲方供应材料、设备的装车，卸车及搬运。13、乙方负责本工程所有竣工资料及时的完成。14、甲方负责资金的及时到位，及关系协调义务。九、施工管理规范乙方在施工期间，必须遵守国家、地方以及甲方相关管理法规，适用本合同的管理法规和办法：1、施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-88)。2、建筑机械使用安全技术规程(JGJ59-86)。3、建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)。4、建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91)。5、黄石市建设工程现场文明施工管理办法。6、公司施工班组管理办法及质量、进度、安全文明施工奖罚办法(条例)十、合同生效：1、本
12、合同自甲已双方签字或盖章后生效，工程保修期满，双方结清工程款项后失效。2、本合同一式两份，甲、已双方各执一份。3、本合同未尽事宜，双方协商解决。4、本合同订立时间： 年 月 日。甲方： 乙方：经办人： 经办人：建筑工程水电安装合同范文2甲 方：乙 方：依照中华人民共和国合同法中华人民共和国劳动法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，甲方将本1#、2#工程水电安装劳务工程承包给乙方，为明确甲乙双方的权利、责任及义务,甲乙双方就本工程劳务承包事宜协商一致，订立本合同，以资共同信守。一、工程概况1.工程名称:2.工程3.工程内容:4.合同工期：二、合同条
13、款明确事项1.承包方式:2.合同价格:3.工作内容：4.工期要求：三、甲方责任1.施工前甲方向乙方作书面技术交底，明确技术要求，并及时将工程所需材料组织进场.2.乙方工人进驻甲方施工现场后，甲方应对入场人员进行遵纪守法、安全消防、社会治安及企业内部管理制度等方面的教育工作，并进行监督、检查.3.甲方应及时提供乙方所需的技术资料，并向乙方讲清技术、质量、安全、节约等措施及要求，4.甲方应负责安排好乙方工人的连续生产，尽量避免停工、窝工.5.甲方应为乙方工人提供符合卫生标准的食宿和生产生活条件.6.甲方必须保证乙方工作正常进展，如因甲方原因造成工程停、窝工，甲方必须支付乙方实际发生费用及工人生活费
14、.四、乙方责任1.遵守公司现场管理制度，服从项目现场管理人员指挥.2.严格按照设计要求，施工方案，技术交底和验收规范进行施工保证工程验收(合格).3.该项工程乙方无权分包和私自转包.4.乙方必须按甲方的工程进度计划和用工计划，配备齐全各种小型机具、以及技术人员和作业人员，满足工期质量等要求。 对进场的作业人员进行质量、安全文明施工的教育.5.乙方人员进场后，应及时向甲方提供符合要求的花名册一式二份及有效身份证，组织进场人员接受项目入场教育，遵守项目的管理制度，服从项目的统一安排和管理.6.乙方人员进场和撤离须随时与项目联系，不得使用无手续人员，施工过程中不得频繁变换作业人员，特种作业必须持证上
15、岗.7.乙方人员在施工过程中若违规操作所造成伤亡事故、疾病由乙方负责(人力不可抗拒的因素除外)并承担其经济损失，其事故应分清责任，由责任方承担.乙方若有违章指挥、违章作业，以及打架、斗殴等行为，项目部有权予以处罚，乙方并承担由此而造成的一切损失.8.保证质量安全、工期等责任目标的实现，乙方配合甲方协调各工种，并配合项目部专职质安员对质量安全自检、互检，及安全文明施工等专项检查评定和资料收集.五 工程款结算及支付六其他说明1.本合同权利义务履行并结算完款项后，本合同终止.2.本协议一式两份甲乙双方各执一份.3.以上协议条款未尽事宜，双方协商解决.甲方: 乙方:法定代表人 : 法定代表人 :委托代
16、理人 : 委托代理人 :电话: 电话:年 月 日建筑工程水电安装合同范文3甲方：乙方：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他法律、行政法规和建设方的管理要求，双方遵循平等、自愿、公平、互惠互利和诚实信用的原则。双方就甲方指定的 项目的水电安装工程劳务承包事宜签定本协议，以便共同遵守执行：一、工程概况1、工程名称：太仓之江国际花苑2、建筑面积及工程范围：总建筑面积约3、工程地点：江苏省太仓市郑和西路与五羊路交叉口处4、建筑结构：框架剪力墙结构、框架结构。二、工期要求1、合同工期：根据土建工期进行。2、开工时间： 年 月 日。3、工期已考虑以下内容：1、已考虑了节假日对工程的影响;2
17、、已考虑了雨季对工期的影响;3、已考虑了各分包工程穿插施工时对工期的影响;4、已考虑了材料进场、电力等意外情况的影响;5、已考虑了农忙因素的影响。三、工程质量标准(一)总体质量要求：1、本工程质量标准 合格 ，标准化文明工地。2、乙方必须严格按照设计图纸、设计变更和国家现行相关标准、规范进行施工管理，必须自觉服从建设单位、监理公司、质检站、安检部门等的管理与监督。3、主控项目全数检查，并必须全部合格。一般项目符合设计及相关规范要求，抽查点数的90%以上必须达到合格，且85%以上必须达到优良标准(抽查点数按相关质量验收规范执行)。(二)具体质量要求：1、乙方承包施工的工程质量以甲、乙双方确认的施
18、工图纸、施工方案、设计变更、现行施工与验收规范作为检查、抽检、验收的依据和标准。2、乙方必须服从甲方管理人员的指挥，严格按照以上约定的标准进行施工;因乙方原因出现施工质量问题，乙方必须无条件、无偿采取相关补救措施，直至消除质量隐患，并赔偿因此给甲方造成的损失，工期不顺延，甲方有权视乙方对施工质量的补救情况决定是否解除合同。4、分项工程施工完毕之后，乙方必须进行自检，合格方能报甲方验收。5、工程质量达到国家验收规范及甲方验收合格标准。四、 工程承包范围根据与甲方协商决定承包 楼号(含地下室，不含人防地下室)，建筑面积约为 m ,其具体承包以下内容：一)、地下室及人防承包范围1、 给水系统：给水管
19、道预埋，连接到卫生间一个水龙头，卫生间洁具安装不含在内;给水出外墙至室外1.5m，以外不含在内。排水系统：卫生间、淋浴间等污水管道安装;不含卫生间及淋浴间洁具安装、不含室外管道安装;雨水排水管道安装，雨水管出墙至室外第一个井道，排污管出外墙至室外1.5m或第一个井道。2、 强电：防雷接地系统安装;应急照明、普通照明、插座管道预埋及桥架安装并穿线、插座开关面板安装;总变至分变连接安装(不含室外至总变桥架等安装，不含用户表位置电缆电线进线安装，该部分由供电局连接安装);动力电安装(连接至动力配电柜位置，不包括接电机);疏散指示管道预埋及照明安装。3、 弱电：网络电视、网络、对讲电话系统仅管道预埋(
20、图纸显示由相关部门要求，仅预留管路)。二) 、商铺承包范围1、 给水系统：给水管道预埋，水表安装，连接到卫生间一个水龙头，卫生间及淋浴洁具安装不含在内;给水出外墙至室外1.5m，以外不含在内。2、 排水系统：卫生间、淋浴间、等污水管道安装;不含卫生间及淋浴间洁具安装、不含室外管道安装;雨水排水管道安装;雨水管出墙至室外第一个井道，排污管出外墙至室外1.5m或第一个井道。3、 强电：防雷接地系统安装;应急照明、普通照明(商铺照明线仅接入到开关箱，其照明由装修二次深化设计再安装不含在本次承包范围内);除商铺外其它图纸要求照明、开关插座安装;动力电安装(连接至动力配电柜位置);疏散指示管道预埋及照明
21、安装。4、 弱电：网络电视、网络、电话、管道预埋至室内弱电接线箱(图纸显示由相关部门要求，仅预留管路);不含室外管道及管井砌筑预埋。三) 、住户承包范围1、 给水系统：给水管道预埋，水表安装，连接到卫生间，卫生间及淋浴洁具安装不含在内;仅含安装一个水龙头(卫生间或厨房间);给水出外墙至室外1.5m，以外不含在内。2、 排水系统：卫生间、淋浴间等污水管道安装;不含卫生间及淋浴间洁具安装、不含室外管道安装;雨水管道安装，雨水管出墙至室外第一个井道，排污管出外墙至室外1.5m或第一个井道。3、 强电：按照图纸完成防雷接地系统安装;应急照明、普通照明、插座开关面板安装;总变至分变连接安装(不含室外至总
22、变桥架等安装，不含用户表位置电缆电线安装，该部分由供电局连接安装);动力电安装(连接至动力配电柜位置);疏散指示管道预埋及照明安装。4、 弱电：网络电视、网络、电话、对讲电话系统仅管道预埋(图纸显示由相关部门要求，仅预留管路)。四)、甲方安排的其它零星安装工程和设计图纸变更修改项目施工由乙方负责施工，费用由现场施工员签认计算。五)、甲方以书面通知形式要求增加或修改的工程内容，产生的费用双方协商解决。六)、本工程所有预埋套管加工不包括在内。七)、以上仅为清包工，(不含焊条、气割所用气、锯条、切割片、冲击钻头、开孔器、安全带、安全帽、手套、弯管器、弹簧、夜间照明灯等工程所用辅材等)。五、承包方式、
23、计量、计价1、乙方包人工、包施工机械、包质量、包工期、包文明施工等。2、甲方除提供垂直运输机械、套丝机、电焊机外，其余施工机械均由乙方负责(包括但不限于打压机，切割机和顶弯机，电锤，电钻，手动切割机、工人手头工具等、以及机械相关的配件)。3、本工程按开发商的施工图标注的建筑面积计量。本工程水电安装劳务分包单价 元/m2质量安全随进度考核，合格则予以支付，不合格则不予以支付。如有零星用工，则技工按 300元/工日，普工按 180元/工日，合同暂定总价 万元。3、承包人已充分考虑施工过程中的人工、材料、政策性因素、市场行情等各种涨价风险，施工过程中单价不因此做调整。承包人报价前已考查施工现场，施工
24、过程中单价不因施工条件等原因做调整。4、现场进度满足业主单位总体要求，必须达到业主及甲方共同制订的进度要求。因其他原因造成的现场窝工、停工，其窝工损失双方协商解决。5、承包价格中均已包含为保证本工程的合同工期所发生的抢工措施费、用工风险费用以及抢工状况下的工程质量和安全保证措施费用。六、结算和付款方式1、如所有工具有乙方提供，甲方需在乙方进场施工预支付5万元工程款，此工程款在以后合同结算中扣除。2、乙方每完成5层预留预埋施工后15天内，甲方按5层建筑面积单价的30%支付乙方工程进度款，其中每个月甲方需支付每个工人工资3000元(所支付费用在该节点付款总价中扣除)。3、乙方每完成5层线盒安装、二
25、次配管、户内箱底箱施工后15天内，甲方按5层建筑面积单价的20%支付乙方工程进度款，其中每个月甲方需支付每个工人工资3000元(所支付费用在该节点付款总价中扣除)。4、乙方每完成5层排水安装、给水立管、横管、支管施工后15天内，甲方按5层建筑面积单价的10%支付乙方工程进度款，其中每个月甲方需支付每个工人工资3000元(所支付费用在该节点付款总价中扣除)。5、乙方每完成5层桥架安装、穿线、灯具施工后15天内，甲方按5层建筑面积单价的5%支付乙方工程进度款，其中每个月甲方需支付每个工人工资3000元(所支付费用在该节点付款总价中扣除)。6、乙方每完成5层开关、插座、配电箱及元器件以及剩余施工内容
26、后15天内，甲方按5层建筑面积单价的20%支付乙方工程进度款，其中每个月甲方需支付每个工人工资3000元(所支付费用在该节点付款总价中扣除)。7、本工程竣工验收合格后15天内, 甲方向乙方支付工程总价款的12%。8、工程质量保证金为3% ，保修期满后且无遗留问题两个月内支付质量保证金。工程质量保证金不计取利息。9、因甲方原因延误工期，其工期顺延，超过三天需补民工工资的70%。10、甲方需把所有材料及设备及时到场地，乙方不包括材料卸运，如需要卸运需支付费用。九、其它l、本合同一式陆份，甲方叁份，乙方叁份，双方代表签字盖章(或手印)后生效。2、本合同在履行过程中发生争议的，双方协商解决，协商不成的，应向甲方所在地或工程所在地人民法院起诉。3、本合同未尽事项双方协商解决，签订的补充协议与本合同具有同等效力。4、本合同的附件项目管理细则为本合同不可分割的一部份，与本合同具有同等的法律效力。甲方： 乙方(签字并按手印)：法定代表人： 电话:委托代理人：日期： 日期：开户银行：账号：安装合同范文
