《硫酸生产区总包设计合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《硫酸生产区总包设计合同.docx（9页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、施工图设计合同（专业建设工程设计合同）工程名称：硫酸生产区工程地点：合同编号：发包人：硫酸生产区承包人：设计证书等级：签订日期：20*年月日中华人民共和国建设部国家工商行政管理局监制发包人委托承包人承担硫酸生产区总包项目施工图设计,工程地点为，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。第一条本合同签订依据1.1中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法。1. 2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。第二条设计依据2.1发包人给承包人的委托书2. 2发包人提交的基础资料2. 3承包人采用的主要技术标准是：合同签订时现行有效的国家及行业标准、规范2.4承包人遵循的质量和
2、HSE标准：质量管理体系标准(GB/T9001)环境管理体系标准(GB/T24001)职业健康安全管理体系标准(GB/T28001)具体见附件：适用标准及规范第三条合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：3.1补充协议(如果有，按照时间顺序，最新的优先)；3. 2合同书及合同附件；3. 3发包人书面要求及委托书；4. 4双方签字并盖章的备忘录、会议纪要、传真等(按照时间顺序，最新的优先)。第四条本合同项目的名称、规模、阶段及设计内容4.1项目名称：硫酸生产区总包项目4. 2规模：产能50万吨/a工业硫酸(100%H2S04
3、)4. 3设计阶段：施工图设计(包括非标设备)5. 4设计内容：施工图设计内容：从烟气接入系统到产出硫酸，污酸处理，制酸尾气和环保烟气脱硫所必须的总承包范围内的生产工艺、设备、建筑安装工程、仪器仪表、系统控制、道路、给排水、配电、用气（蒸汽等）设施以及与其配套的安全、防雷、消防（含火灾报警）、工艺通信、监控监测、环保、职业病防护设施等辅助设施。具体以附件“工程承包范围”为准。实际设计能力必须满足总包合同“附件2：设计基础条件”所具有的能力要求。提供DCS（含PLC）软件编程组态。第五条发包人向承包人提交的有关资料、文件及时间序号资料及文件：名称份数提交日期1委托书1合同签订日2建设区域1：50
4、0地形图图纸及电子版（1：IOOo也可）1合同签订日3地质详勘报告2开展施工图设计前20天4与外部接口的供电、供排水、供气设计条件。1合同签订H以上设计资料应根据设计进度及时提供。第六条承包人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间序号资料及文件名称份数最迟提交日期1施工图设计（包括非标设备）7（不包括承包人自用）在承包人开始施工前15天提供给发包人第七条费用设计费总额：本合同的设计费总额定为人民币含施工图设计费用、非标设计费用。此费用包含在硫酸生产区承包合同总价之内。第八条支付方式5.1 设计费支付按以下节点进行:序号付款节点占本合同额比例1本合同签订之日起IO日内，发包人支付给承包人设计费
5、预付款，金额为本合同总价的组,共计人民币（大写）；20%2硫酸风机和污酸处理主厂房全部土建施工图完成，承包人提交付款申请后10日内，发包人支付给承包人本合同总价25_%，共计人民币（大写）；25%3其它专业施工图完成后，承包人提交付款申请后10日内，发包人支付给承包人本合同总价工,共计人民币（大写）;25%4无负荷联动试车合格，承包人提交付款申请后10日内，发包人支付给承包人本合同总价及%,共计人民币（大写）:10%5结算完成，承包人提交付款申请后10日内，发包人支付给承包人本合同总价上,共计人民币（大写）；15%6保修期满，承包人提交付款申请后10日内，发包人支付给承包人本合同总价，%,共计
6、人民币（大写）；5%8.2承包人应自费从第三方取得合同总价款10%的银行合同履约保函、预付款银行保函或其他预付款担保函，在发包人支付预付款10日前交付给发包人，发包人在收到银行合同履约保函、预付款银行保函或其他预付款担保函等有效资料后，才能支付预付款。8.3双方委托银行代付代收有关费用，并各自承担各方的银行费用。8.4发包人支付承包人设计费前，承包人应先向发包人开具相应金额的增值税专用发票，发包人应在承包人开具第一张发票前提供增值税一般纳税人证书复印件或相应证明文件，如以后该证书或证明文件发生变化，发包人应在承包人开具相应发票前告知承包人。第九条双方责任9.1发包人责任9.1.1在合同履行期间
7、，发包人要求终止或解除合同，承包人未开始设计工作的，不退还发包人已付的预付款；己开始设计工作的，发包人应根据承包人已进行的实际工作量支付相应比例的设计费（不可抗力因素除外）。9.L2发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向承包人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。承包人发现发包人提供的基础资料及文件的完整性和正确性存在问题时，应向发包人书面提出。发包人不得要求承包人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，承包人按本合同第六条规定的交付设计文件时间相应顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，承包人有权按照实际受到的影响重新
8、确定提交设计文件的时间。9.1.3发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改，以致造成承包人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，承包人所耗工作量经发包人确认后，向承包人支付返工费。9.1.4设计文件中选用的地方标准图由发包人负责解决。9.2承包人责任9.2.1承包人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现9.L1、9.1.2、9.1.3规定有关交付设计文件顺延的情况除外），并对提交的设计文件的质量负责。9.2.2承包人对因自身原因导致的设计文件出现的遗漏
9、或错误负责修改或补充。由于本项目是采用设计和施工总承包，如果承包人设计错误造成工程质量、安全事故损失，承包人应及时采取补救措施，增加的费用已含在总承包价格内。因承包人的原因需要采取的补救措施的责任及赔偿责任不论工程是否投产，承包人都需同样承担。9.2.3承包人交付设计文件后，按规定参加有关行政部门的设计审查，并根据审查结论负责对不超出合同约定范围的内容做必要修改或调整补充，直至符合有关要求，且发包人无需对此类修改或调整补充支付额外费用。因承包人原因导致迟延通过设计审批部门审批的，造成的费用损失和工期延误，由承包人负责。9.2.4承包人的设计范围：总包范围内的全部施工图设计、现场施工设计服务及参
10、与调试和验收。9.2.5发包人在组织施工图审查过程中，对设计文件、图纸提出的问题，承包人应在发包人要求的时间内积极给予书面解答。9.2.6承包人必须按发包人要求委派负责人配合现场开槽、验线、施工配合、设计变更、竣工验收等工作，所产生的一切费用已包含在总设计费内。9.2.7承包人应委派具有相关技术职称且具备相关项目经验的设计方人员组成设计团队负责本项目的设计工作。承包人设计团队成员名单、技术职称及联系方式等信息见附件设计团队成员信息表。在本项目竣工验收前,承包人未经发包人书面同意不得更换项目组主要成员。第十条保密双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、
11、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。第十一条仲裁本建设工程设计合同发生争议，发包人与承包人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由衡阳仲裁委员会仲裁。仲裁结果是终局的，对双方具有约束力。第十二条合同生效及其他12.1 承包人为本合同项目的服务至总承包工程竣工验收合格、并配合发包人完成各项政府部门或行业主管部门要求的各种备案为止。12.2 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。12.3 承包人保证本项目的设计文件、资料等均未侵犯其他方的知识产权和商业秘密，否则必须承担由此引起的全部法律责任。12.4 本合同由双方法定代表人或其授权代表签字盖章即生效，一式IL份，双方各执建份。12.5双方履行完合同规定的义务后，本合同自行终止。12.6未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议。附件：设计团队成员信息表签字页，以下无正文发包人名称：承包人名称：硫酸生产区公司（盖章）（盖章）法定代表人（或）委托代理人：（签字）住所：邮政编码：电话：传真：开户银行：银行帐号：建设行政主管部门备案：（盖章）备案号：备案日期：年月曰法定代表人（或）委托代理人:（签字）住所：邮政编码：电话：传真：开户银行：银行帐号：鉴证意见：（盖章）经办人：鉴证日期：年月曰
