《2021年规范建设工程合同范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2021年规范建设工程合同范本.docx（11页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、2021年规范建设工程合同范本The contract is an agreement reached by the parties through equal negotiation and stipulates the obligations and rights that both parties should perform.( 示范合同 )甲 方：_乙 方：_日 期：_年_月_日编号：YB-HT-02862021年规范建设工程合同范本作用：合同书是当事人经过平等协商达成的协议，规定了双方应履行的义务和应享有的权利，合同是保障当事人双方利益的重要凭证。可以电子文档收藏或者打印出来直接使
2、用（使用时请先阅读条款）。篇一：建设单位： (以下称甲方)施工单位： (以下称乙方)甲方委托乙方承建 工程。为明确双方责任，分工协作，更好地相互配合，确保工程项目按期完成，根据中华人民共和国合同法及建筑安装工程承包合同条例，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条：工程名称： 地 点： 施工面积： 设计单位：第二条：承包方式：第三条：承包范围：第四条：工程制作安装造价：工程制作安装总造价 元(闭口价)。大写人民币： 。第五条：付款方法备注：1、乙方税金缴纳方式：(甲方选择并及时通知乙方A.甲方第三次支付工程款后，乙方直接开具发票给甲方;2、总包配合、管理费：无第六条：工程期限1、甲方预
3、付款到乙方后，乙方20XX年3月底前完工;2、具体进场日期由甲方届时提前 天书面通知乙方，现场工期从开工日起算 天;3、由于甲方行为、第三者行为或不可抗拒等因素的影响则工期顺延。第七条：甲乙双方的责任范围一、甲方的责任范围1、上海 / 长运费按每车 / 万计，共计 / 车，由甲方支付，每车货到付款(现金支付给车主)， / 车以上，如铁运、另担等长运费由乙方承担。2、工程费用：按合同准时支付给乙方。3、施工配合：a、甲方确保在 日前交付乙方施工区域，甲方提供施工用住宿工棚三间。b、在乙方进入工地安装前提供乙方用水、用电。c、提供约 场地作为乙方存入临时材料场地。d、协助设计院办理施工图的出图工作
4、，并于工程施工前交于乙方施工蓝图肆套。e、办理好本分项工程的报监手续，组织好本分项工程验收工作，乙方工程竣工资料汇入土建方竣工资料内，由甲方或总包方作单位工程报监验收。f、提供现场施工用测量基准线及土建支承面交接资料。g、如因施工准备工作不足，直接影响乙方不能按期开工，属于甲方责任所造成，甲方应赔偿乙方的损失，工期相应顺延。h、甲方确定 同志为现场负责人。二、乙方的责任范围：1、非甲方应承担的费用由乙方施工单位自行协商解决。(不承担总包配合、管理费)2、工程施工：a、在施工中乙方必须服从甲方的合理调度，配合工程监理工作，服从甲方监理的指令。b、负责复核现场实际尺寸，对屋面与建筑物的连接方法与设
5、计院和工程总承包商及有关分包商协商，作好与土建支承面及埋铁的交接工作。3、工程技术：完成初步方案设计或该分项工程的深化设计配合，并做好技术交底及相应的整改工作。在完工后，向甲方提供二套竣工资料。4、工程质量：严格按照施工图与施工说明书进行施工，确保工程质量达到施工验收规范和质量检验标准，并按合同规定的时间如期完工。5、工程安全：乙方在工程安装的一切进程中必须严格遵守安全操作规程，并保证制作安装现场不发生伤亡事故，如发生由乙方自身责任的事故，则由乙方负责全部责任。6、工程物料管理：乙方必须在施工场地上加强对材料、物资和工具设备的监管，任何被盗、遗失都由乙方负责。7、乙方确定 为现场负责人，全面负
6、责工程现场施工。8、乙方在合同生效后15天内将施工组织设计送甲方确认，进场材料附送质保随机资料。9、乙方在竣工验收之前要负责做好产品保护工作，产品保护费另议。10、乙方保质、保量、按时完成交付甲方，除甲方的责任与不可抗拒因素外，如乙方不能按时完成，每拖延一天扣罚工程造价1作为处罚。如工期提前，则每提前一天按工程造价的1作为奖励。第八条：安装验收工程竣工后，乙方应填报验收通知单及提供竣工验收技术资料，甲方接到通知后必须在十天内组织验收，并于验收后三天内签具工程验收证明，否则视作通过验收。(业主开业之日起即作为验收通过)第九条：设计变更及合同价款的调整。施工中甲方对原设计进行变更，经设计同意后，甲
7、方应在变更前10天向乙方发出书面变更通知，否则，乙方有权拒绝变更。乙方按通知进行变更，并于5天内，根据约定的可调整承包方式提出变更价款报告，因变更导致的经济支付和乙方损失，由甲方承担，甲方收到变更价款报告之日起5天内予以签认，无正当理由不签认时自变更价款报告送达之日起5天自行生效，由此延误的工期相应顺延。第十条：工程结算：1、 本工程经双方协定，单价与工程量不因市场材料因素及其他因素再做调整，工程造价为闭口价。2、 双方按国家和本市有关主管部门现行规定，在合同生效后，甲方不能按合同约定拨付工程款的，乙方有权停止相应工程的施工。甲方自应付款之日起支付应付款项的银行同期存款利息，并自行承担工程托期
8、造成分损失。3、 甲方不能按合同约定支付工程尾款的，每日按工程总造价的1支付滞纳金。并且自甲方应付工程款期限满足之日起，该工程视同进入保修期。第十一条：保修期1、 从验收日起算，质保期壹年。2、 质保范围为乙方工程承建范围中各分部分项。3、 质保期内属无偿维修，质保期外乙方仍有维修责任，但收取维修成本费用。4、 人为损坏、不可抗拒力因素乙方不负质保责任。第十二条：材料的供应1、 乙方应对负责供应的材料提供产品合格证明，如与设计和规范要求不符的产品，重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用。2、 乙方需使用代用材料时，须经甲方代表批准方可使用，由此增减的费用双方议定。第十三条：争议甲、乙双方
9、发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿通过协商或调解不成的，可以采取下列一种方式解决：第一种争议解决方式：向 仲裁委员会申请仲裁;第二种争议解决方式：向 人民法院起诉。 双方约定按 中争议解决方式解决。第十四条：违约甲方或乙方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。第十五条：其他1、甲、乙双方在履行本合同时，若发生争执，应本着友好协商的原则合理解决。如协商不能解决时，
10、按合同法执行。2、在有争议时，除有争议部分，合同其他部分应继续执行。3、凡本合同未尽事宜，双方将本着友好协商的原则共同协作，4、本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份。5、本合同经甲乙双方签字后生效，至所有合同条款执行完毕，自行失效。6、甲乙双方可另签建设工程廉政合同。7、本合同附件：报价书，与本合同同时生效。(以下无正文)甲方： 乙方：法人代表： 法人代表：法人委托代理人： 法人委托代理人： 手机： 手机： 电话： 电话：开户行：账号：税号：地址：邮编：日期：年 月 日 开户行：招行上海虹口体育场支行 账号：096398- 税号： 地址：上海市灵石路891号 邮编：200072 日期： 年 月 日XXX图文设计本文档文字均可以自由修改
