公路工程合同协议书.doc

《公路工程合同协议书.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公路工程合同协议书.doc（26页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、公路工程合同协议书工程名称：长乐市201省道文岭至浮岐段公路工程 B标段发包人：长乐市交通局/长乐市文岭至浮岐段公路 工程建设指挥部办公室 承包人：核工业华东建设工程集团公司日期：2011年08月15日目 录第一章 合同协议书2第二章 廉政合同4第三章 安全生产合同6第四章 通用合同条款8第五章 专用合同条款9第六章 中标通知书22第七章 工程量清单23第八章 银行履约保函35第九章 其他主要管理人员和技术人员配备表38第十章 主要机械设备和试验检测设备配备表39第一章 合同协议书长乐市交通局/长乐市文岭至浮岐段公路工程建设指挥部办公室发包人名称，以下简称“发包人为实施长乐市201省道文岭至浮

2、岐段公路工程B标段项目名称，已承受核工业华东建设工程集团公司承包人名称，以下简称“承包人对该项目施工的投标。 发包人和承包人共同达成如下协议。1长乐市201省道文岭至浮岐段公路工程，桩号K221+800K225+688.112 ，长度 3.893公里其中长链4.409米，公路等级为级，设计时速为 80公里/小时， 水泥混凝土路面，连拱隧道 1座，计长220 米，中小桥 3 座，计长80.62米以与其它构造物工程等。2. 以下文件应视为构成合同文件的组成局部：1本协议书与各种合同附件含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料；2中标通知书；3补遗书；4投标函与投标函附录；5项目专用合同条款；

3、6公路工程专用合同条款；7通用合同条款；8技术规；9图纸；10已标价工程量清单；11承包人有关人员、设备投入的承诺与投标文件中的施工组织设计；12其他合同文件。3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币大写伍仟伍佰壹拾捌万捌仟叁佰伍拾元零叁分55188350.03，最终结算费用以财政审核为准。5. 承包人项目经理：许江伟 。承包人项目总工：小强。6. 工程质量符合现行交通部公路工程施工质量验收规合格标准。7. 承包人承诺按合同约定承当工程的实施、完成与缺陷修复。8. 发包人承诺按合同约

4、定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。9. 承包人应按照监理人指示开工，工期为180日历天。10. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交竣工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后生效。11本协议书正本二份、副本 八 份，合同双方各执正本一份，副本 四 份，当正本与副本的容不一致时，以正本为准。12.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成局部。发包人：盖单位章承包人：盖单位章 法定代表人法定代表人或其委托代理人：签字或其委托代理人：签字年月日年月日第二章 廉政合同根据关于在交通根底设施建设中加强廉政建

5、设的假设干意见以与有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以与投资效益， 长乐市201省道文岭至浮岐段公路工程B标段项目名称项目法人长乐市交通局/长乐市文岭至浮岐段公路工程建设指挥部办公室项目法人名称，以下简称“发包人与该项目 B 标段的施工单位核工业华东建设工程集团公司施工单位名称，以下简称“承包人，特订立如下合同。1发包人和承包人双方的权利和义务1严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规与交通运输部的有关规定。2严格执行长乐市201省道文岭至浮岐段公路工程项目名称B标段施工合同文件，自觉按合同办事。3双方的业务活动坚持公

6、开、公正、诚信、透明的原那么法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。4建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报，监视并认真查处违纪行为。5发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有与时提醒对方纠正的权利和义务。6发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。2发包人的义务1发包人与其工作人员不得索要或承受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。2发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得承受承

7、包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。3发包人与其工作人员不利要求或者承受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以与出国出境、旅游等提供方便等。4发包人工作人员与其配偶、子女不得从事与发包人工作有关的材料设备供给、工程分包、劳务等经济活动等。5发包人与其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购置合同规定外的材料和设备。6发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。3承包人的义务1承包人不得以任何理由向发包人与其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。2承包人不得以任何名义为发包人与其工作

8、人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。3承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请与娱乐活动。4承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。4违约责任1发包人与其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。2承包人与其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年不得进入其主管的公路建设市场的处罚。5.双方约定：

9、本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监视执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进展检查，提出在本合同规定围的裁定意见。6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。7本合同作为长乐市201省道文岭至浮岐段公路工程项目名称 B 标段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。8本合同一式十份，由发包人和承包人各执四份，送交发包人和承包人的监视单位各一份发包人：盖单位章承包人：盖单位章 法定代表人法定代表人或其委托代理人：签字或其委托代理人：签字年月日年月日发包人监视单位：全称

10、盖单位章承包人监视单位：全称盖单位章第三章 安全生产合同为在长乐市201省道文岭至浮岐段公路工程 项目名称B 标段施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人长乐市交通局/长乐市文岭至浮岐段公路工程建设指挥部办公室发包人名称，以下简称“发包人与承包人核工业华东建设工程集团公司承包人名称，以下简称“承包人特此签订安全生产合同：1.发包人职责1严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2按照“安全第一、预防为主和坚持“管生产必须管安全的原那么进展安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3重要的安全

11、设施必须坚持与主体工程“三同时的原那么，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。4定期召开安全生产调度会，与时传达中央与地方有关安全生产的精神。5组织对承包人施工现场安全生产检查，监视承包人与时处理发现的各种安全隐患。2.承包人职责1严格遵守中华人民全生产法、建设工程安全生产管理条例等国家有关安全生产的法律法规、公路水运工程安全生产监视管理方法、公路工程施工安全技术规程和公路筑养路机械操作规程等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2坚持“安全第一、预防为主和“管生产必须管安全的原那么，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安

12、全生产管理制度，配备专职与兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人包括临时雇请的民工的安全生产管理系统必须做到纵向到底，环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按公路水运工程安全生产监视管理方法规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作与预防事故的发生。安全机构人员有权按

13、有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。4承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何、违禁、暴力或妨碍治安的行为。5承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须承受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进展安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得安全操作合格证后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承当管理责任。6对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备

14、有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。7操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。8所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：9施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。10承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事

15、故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定以与其他有关规定，与时上报有关部门，并坚持“四不放过的原那么严肃处理相关责任人。11安全生产费用按照公路水运工程安全生产监视管理方法的相关规定使用和管理。3.违约责任如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。5.本合同正本式二份，副本 八 份，合同双方各执正本份，副本 四 份，当正本与副本的容不一致时，以正本为准。发包人：盖单位章承包人：盖单位章 法定代表人法定代表人或其委托代理人：签字或其委托代理人：签字年月日年月

16、日第四章 通用合同条款通用合同条款本工程的合同通用条款详见2009年版公路工程标准施工招标文件 第五章 专用合同条款A 公路行业标准专用合同条款详见公路工程标准施工招标文件B 项目专用合同条款说明：1.招标人在根据公路工程标准施工招标文件编制项目招标文件中的“项目专用合同条款时，可根据招标项目的具体特点和实际需要，对“通用合同条款与“公路工程专用合同条款进展补充和细化，除“通用合同条款明确“专用合同条款可作出不同约定与“公路工程专用合同条款明确“项目专用合同条款可作出不同约定外，补充和细化的容不得与“通用合同条款与“公路工程专用合同条款强制性规定相抵触。同时，补充、细化的不同容，不得违反法律、

17、行政法规的强制性规定和平等、自愿、公平和诚实信用原那么。2.项目专用合同条款的编号应与通用合同条款和公路工程专用合同条款一致。3.项目专用合同条款可对以下容进展补充和细化：1“通用合同条款中明确指出“专用合同条款可对“通用合同条款进展修改的容在“通用合同条款中用“应按合同约定、“应按专用合同条款约定“除合同另有约定外、“除专用合同条款另有约定外、“在专用合同条款中约定等多种文字形式表达；2“公路工程专用合同条款中明确指出“项目专用合同条款可对“公路工程专用合同条款进展修改的容在“公路工程专用合同条款中用“除项目专用合同条款里有约定外。“项目专用合同条款可能约定的，“项目专用合同条款约定的其他情

18、形等多种文字形式表达；3其他需要补充、细化的容。项目专用条款数据表说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成局部。第八章“招标文件格式的投标函附录中的数据供投标人确认与本表所列有重复。序号条款号信息或数据11.1.2.2发 包 人：长乐市交通局/长乐市文岭至浮岐段公路工程建设指挥部办公室地 址：长乐市文岭至浮岐段邮政编码：35020021.1.2.6监 理 人：(招标人另行通知)地 址： 邮政编码：31.1.4.5缺陷责任期：自实际交工日期起计算2年41.6.3图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该项工程或工程相应部位施工前

19、10天签发图纸修改图给承包人53.1.1监理人在行使以下权利前需要经发包人事先 6根据第15.3款发出的变更指示，其单项工程变更涉与的金额超过了该单项工程签约时合同价的5%或累计变更超过了签约合同价的3%76.2发包人是否提供施工设备和临时设施：否 。临时占地最长使用期12个月，临时占地一切使用费包含拆迁补偿费、青苗补偿费、年租费、复耕费、防护费、水土保持费、绿化环保费等等由投标人在报价中自行考虑，包干使用。88.1.1发包人提供测量基准点、基准线和水准点与其书面资料的期限：开工前15天承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：开工前2天911.5逾期交工违约金：1个月每天罚人民币3000元

20、； 超过1个月以上每天罚人民币5000元1011.5逾期交工违约金限额：10%签约合同价1111.6提前交工的奖金：/元/天1211.6提前交工的奖金限额：/ %签约合同价1315.2.2承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约本钱的/%或增加收益的/ %给予奖励1515.4更改为：变更工程价格的调整方法：一变更工程价格的增加或减少额，应结合补充技术规假设有时相关的计量支付条款规定办理，其单价或总额价由监理工程师按以下顺序确定：(1) 合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；(2) 合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合

21、同价款；(3) 合同中没有适用或类似于变更工程的价格，按招标工程控制价编审依据的有关计价规定计算后，按承包人投标时投标报价与招标工程控制价的同等降低幅度计算该局部的造价。采用承包人中标价与招标人工程控制价同等降低幅度计价的变更工程，施工方法须经业主同意，监理工程师批准；工程数量含附属工程数量须经业主、监理和承包人三方现场确认。4假设无定额标准时，由承包人提出适当的价格，经发包人市场询价后会同监理工程师认定，但工程决算时以审核部门意见为准。5变更工程，按照实际发生的工程数量计取100章费用。6如果变更工程的单价或总额价一时不能确定，经业主同意，监理工程师可以确定暂时的单价或总额价，作为暂付账款列

22、入根据第60条规定签发的期中支付证书中，待确定后再在其后的期中支付证书中调整。二本工程采用固定价格合同固定总价，根据招标施工图总价包干。中标人应在确定中标之日领取中标通知书的日期2011年7月27日起28天核对清单工程量，核对后的清单工程量作为完成招标图纸施工容的包干数量，相应总价即为合同价款，结算时按合同价款进展审核结算。未在28天核对清单工程量的，视为默认，合同价款不予调整。本工程仅对分项数量误差大于等于3%的项目予以调整，分项误差小于3%的项目不作调整。中标人所报核对清单的价款与经审核后的价款偏差大于10%的，即送审金额审后金额/审后金额10%，视为故意虚报。将按中标人多报的金额计算审核

23、造价咨询费用，标准按省物价局关于规建设工程造价咨询服务收费有关问题的通知闽价2002房457号相应标准计算，由招标人支付给审核单位，从中标人工程款中扣除。1617.2.1开工预付款金额：无预付款1717.2.1材料、设备预付款比例：/等主要材料、设备单据所列费用的/%1817.3.2承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：六份1917.3.311、监理人在收到承包人进度付款申请单与相应的支持性证明文件后的10天完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额与相应的支持性材料，报送发包人，经发包人审核同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人经发包人同意有权扣发

24、承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。2017.3.32发包人在收到监理人签证的月进度付款申请单后7天审核确认，按当月完成含经批准的变更价款的80%支付给承包人；工程交工验收合格后，付至完成工程量的90%；工程业资料已移交、工程结算报告经长乐市财政局审定后的28天，付至长乐市财政局审定金额的95%；预留5%作为建设工程质量保存金保修金，至缺陷责任期满。2117.4.1质量保证金百分比：月支付额的 5%2317.5.1承包人向监理人提交交工付款申请单包括相关证明材料的份数：五份2417.6.1承包人向监理人提交最终结清申请单包括相关证明材料的份数：五份2518.2竣工资料的份数：六

25、份2618.5.1单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否2718.6.1本工程与工程设备是否进展试运行：否2819.7保修期：自实际交工日期起计算5年2920.1建筑、安装工程一切险的保险费率：33020.4.2第三者责任险的最低投保金额： 100 万元人民币，事故次数不限不计免赔额保险费率：2.53124.1争议的最终解决方式：仲裁如采用仲裁，仲裁委员会名称：长乐市仲裁委员会项目专用合同条款1.1 定义1.1.2.2本合同的发包人是：长乐市交通局/长乐市文岭至浮岐段公路工程建设指挥部办公室1.1.2.7本合同的监理工程师 另行通知；签订合同协议书后，书面通知承包人。1.1.4.4 改为：

26、交工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际交工日期以工程合格地通过交工验收后，在发给的交工证书上写明的日期。1.4 合同文件的优先次序(1)修改为：补充合同与附件、合同协议书与附件(4)修改为：专用合同条款含招标文件补遗书中与此有关的局部；(6)修改为：技术标准要求含招标文件补遗书中与此有关的局部；1.6 图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供本条款改为：签订合同后，发包人再提供八套施工图纸予承包人。1.6.3 图纸的修改本条款改为：图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前的14天签发图纸修改图给承包人，承包人应按修改后的图纸施工。没有监理工程

27、师的批准，承包人不得对施工图的任何局部进展修改。2. 发包人义务2.3 提供施工场地本条款删除：改为2.3. 发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地，发包人假设有施工场地地下管线和地下设施等有关资料，应无偿、如实、完整地提供给承包人；假设发包人无施工场地地下管网与设施等有关资料，应协助承包人向相关部门调查了解或购置资料，但所需费用皆有承包人自理。4. 承包人4.1承包人的一般义务4.1.4 对施工作业和施工方法的完备性负责本条款末尾增加：1针对本项目选址地点的具体情况，对因政府拆迁征地等原因造成的工期延误，承包人应在投标时作出充分考虑。对由于拆迁原因造成工期延误所发生的费用认为已包含在

28、工程量清单的报价中，其工期顺延，如超过3个月以上，按照合理工作需要留守现场人员数量支付人工工资。4.2 履约担保本条款修改为：中标人在收到中标通知书后7天，并在签订合同协议书之前应向发包人以履约担保金以现金或银行保函形式递交提交10%合同价格的履约担保。完成合同价款30%退还履约担保金20%，完成合同价款60%退还履约担保金40%，完成合同价款80%退还履约担保金30%，余下10%完工后28天予以退还。如以银行保函形式提交，那么在交工证书签发后7天退还。4.3 分包本条款修改为：本工程不允许分包.4.4 联合体本条款不适用4.5 承包人项目经理4.5.1本条款第三句“项目经理短期离开施工场地，

29、应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。修改为“项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人与发包人同意，并委派代表代行其职责。假设经发包人同意更换的项目经理备选人员或项目经理或项目总工或项目总工备选人员未经允许擅离工地，将按22.1.2第11条有关规定处理。4.6 承包人的人员管理4.6.3本条款修改为：承包人不得更换投标承诺的项目部主要人员，确因特殊原因需要更换时，应事先征得发包人同意从投标备选人员中选择。假设无备选人员可换，替换人员的资历应不低于相应的投标承诺人员，但发包人将按22.1.2第12条有关规定处理。增加：4.6.5承包人项目部主要人员应严格坚守各自工作岗位，不得擅离工地。假

30、设确因特殊原因需短期离开工地，应事先征得监理人与发包人同意后方可。发包人将会不定期的抽查项目部人员在岗情况，假设发现缺岗或擅离职守的，将按22.1.2第4条有关规定处理。增加：4.6.6 本条款第一款所述人员应在签订合同协议书后按照投标书中规定的时间进场，承包人的主要人员(资格审查强制性条件要求的人员)应在监理人指定的进场日期全部进驻现场，否那么将按22.1.2第4条有关规定处理。4.7撤换承包人项目经理和其他人员本条款第二句修改为：监理人或发包人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应在接到通知后14天更换该名人员，发包人将按22.1.2款承包人违约

31、有关规定，对承包人予以相应的处罚。4.8保障承包人的合法权益增加：4.8.7 承包人不得拖欠农民工工资，维护农民工合法权益，同时按照国务院关于解决农民工问题的假设干意见(国发20065号)、省人民政府贯彻国务院关于解决农民工问题的假设干意见的通知(闽政200614号)和市关于进一步规建设领域支付农民工工资的意见(榕政综2006209号)等文件的规定进展农民工工资支付。假设有拖欠，发包人有权从应付给承包人的工程款或履约担保中直接代予支付，并按拖欠工资额的2倍处以违约金。4.8.8承包人在组织人员进驻工程现场时，应切实采取预防疫情的有效措施，配备必要的医药用品、消毒、测温、通风等设施、设备，加强疫

32、情防控工作。承包人还应建立人员流动登记制度，信息报告制度要与当地卫生防疫部门取得联系，做好各项防措施的落实工作。承包人应将其采取上述措施而可能发生的全部费用计入投标报价中，发包人将不另行支付。因承包人采取措施不力所造成的一切后果均由承包人自行负责。增加：4.13 合同文件中的过失当承包人在查阅合同文件或在本合同工程实施过程中，发现有关的工程设计、技术规、图纸或其他资料中的任何过失、遗漏或缺陷后，应与时书面通知监理工程师。监理工程师接到该通知后，应立即就此做出决定，并通知承包人，抄送发包人。如监理工程师认为此类遗漏或缺陷，在通常情况下承包人应发现而有意隐瞒，造成工期延误、工程返工、费用增加等各种

33、损失均由承包人负责。6.1 承包人提供的施工设备和临时设施6.1.2款改为：需要临时占地的，发包人应协助承包人办理相关申请手续与协调工作。增加：6.1.3承包人应严格按照投标承诺配备足够数量的施工机械与试验检测设备。否那么，发包人可按照22.1款承包人违约有关规定，对承包人予以相应的处罚。7. 交通运输7.2场施工道路在本条款末增加：7.2.3承包人应保证发包人免于承当因为临时道路和交通设施的修建和使用所引起的补偿费、诉讼费、损害赔偿、指控费与其它开支。8. 测量放线8.1.1条款中第一句“发包人应在专用合同条款约定的期限，修改为“发包人应在监理工程师发出开工通知书前15天，。10. 进度计划

34、10.1 合同进度计划本条款前两句“承包人应按专用合同条款约定的容和期限，。监理人应在专用合同条款约定的期限批复或修改为“承包人应在与发包人签订合同协议后的28天，。监理人应在承包人报送施工进度计划后14天批复或。 11.4异常恶劣的气候条件异常恶劣的气候条件的围：承包人无法预见，也无法采取措施加以防的或自然力的破坏作用指地震里氏7级与以上、洪水、异常气候超过历史100年记录等自然灾害对本工程带来的破坏作用。地震级别、风力、水位异常气候均以当地地震局、水文站、气象站提供的资料为准。但能予投保的自然力风险除外。13. 工程质量13.1 工程质量要求13.1.1条款改为：工程质量验收符合现行交通部

35、公路工程竣交工验收方法的合格标准。增加：13.1.4质量抽检：发包人和发包人委托的质检机构以与省市交通主管部门下属质量检验监视机构或部门有权对工程质量进展抽检，如果质量检查结果合格由业主承当费用，质量检测结果不合格那么承包人承当费用。13.2 承包人的质量管理增加：13.2.7承包人应为本合同的施工建立强有力的质量保证和质量检验系统，开展全面质量管理，确保工程质量，对此，承包人应执行国家和交通部有关加强质量管理的法规与文件。增加：13.2.8实行质量责任终身制，承包人在与发包人签订合同协议书时，应同时签订工程质量责任合同。在合同执行过程中，发包人和承包人应严格履行工程质量责任合同约定的双方在工

36、程质量方面的权利和义务与应承当的违约责任。承包人应建立完善的质量自检体系，配备足额的具有丰富经验的专职质量自检工程师，落实质量责任制和奖惩方法，建立有效的质量自检运行机制，确保工程的质量。14. 试验和检验14.1 材料、设备和工程的试验和检验增加：14.5承包人必须对所有材料设备进展试验和检验，并对其通过验收的材料设备承当一切责任和后果。试验和检验费用由承包人自行承当，并已包含在投标报价中。14.6 试验室承包人在工地设立试验室应取得部质监总站或省级交通质监机构颁发的公路水运工程试验检测机构等级证书以下简称等级证书的试验检测机构以下简称“母体试验室在工程项目现场设立试验室，也可委托其它取得等

37、级证书并取得国家质量技术监视局或省级质量技术监视部门颁发的计量认证证书的试验检测机构以下简称“代理母体试验室在工程项目现场设立工地试验室，费用包含在投标报价中。15. 变更15.3.4设计变更程序应执行公路工程设计变更管理方法的相关规定15.6 暂列金额删除本条款原容，并改为：15.6.l暂列金额含安全生产费、不可预见费、监理工程师驻地建设费、桥梁检查费、桩基检测费应由监理人报发包人批准后指令全部或局部地使用，或者根本不予动用。15.6.2对于经发包人批准的每一笔暂列金额，监理人有权向承包人发出实施工程或提供材料、工程设备或服务的指令。这些指令应由承包人完成，监理人应根据第15.4款约定的变更

38、估价原那么的规定，对合同价格进展相应调整。15.6.3当监理人提出要求时，承包人应提供有关暂列金额支出的所有报价单、发票、凭证和账单或收据，除非该工作是根据已标价工程量清单列明的单价或总额价进展的估价。15.7计日工删除本条款，本项目不适用。16. 价风格整16.1 物价波动引起的价风格整在合同执行期间包括工期延长， 物价波动引起的价风格整方法如下：人工费、钢材与水泥价格波动按省建设厅闽建筑200753号文和闽建筑200918号文调整，调整方法具体如下：1人工费按政策调整，上涨或下降的价差由发包人承当或受益；2钢材、水泥价格承包人风险包干幅度控制在10%以含，价格上涨或下降幅度在10%以外的，

39、其价差即超过10%的局部由发包人承当。钢材、水泥价差计算以预算价控制价的审核期与施工期该材料信息价按工程造价信息发布的各设区市主要材料综合价，假设为区间价的取平均值的差额为依据。发生的价差只计取差价和税金，不计取其他费用。17. 计量与支付17.1 计量17.2 预付款 删除本条款，本项目不适用。17.3 工程进度付款17.3.2进度付款申请单将本条款第一句改为：“承包人应在每月28日前，按监理人批准的格式向监理人提交6份进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。本条款后增加：7截至上次付款周期末已实施工程的价款；8本次付款周期已实施工程的价款；17.3.3进度付款证书和支付时间删除本条款1容

40、，并改为：监理人在收到承包人进度付款申请单与相应的支持性证明文件后的10天完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额与相应的支持性材料，报送发包人，经发包人审查且报送长乐市财政局审核同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人经发包人同意有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。删除本条款2容，并改为：发包人在收到监理人签证的月进度付款申请单后7天审核确认，按当月完成含经批准的变更价款的80%支付给承包人；工程交工验收合格后，付至完成工程量的85%；工程业资料已移交、工程结算报告经长乐市财政局审定后的28天，付至长乐市财政局审定金额的95%；预留5%作为建

41、设工程质量保存金保修金，至缺陷责任期满。业主支付给承包人的工程款可采用货币资金支付或银行承兑汇票等银行结算方式。承兑汇票占当期应支付款的2530%，承兑汇票的承兑时限为6个月。17.3.4 工程进度付款的修正本条款第二句修改为：经发包人、监理人与承包人三方复核同意的修正，并上报审计部门同意后，应在本次进度付款中支付或扣除。17.4 质量保证金 删除本条款所有容，并修改为：发包人应从第一个付款周期开始，每期在发包人的月进度付款中，按当期完成工作量的20%扣留质量保证金。在工程竣工验收合格且长乐市财政局结算审核完毕后，发包人按审核结算价的95%支付给发包人，剩余5%作为工程质量保证金，缺陷责任期第

42、一年后退还质量保证金的50%，终止证书签发后退还全部质量保证金。删除18. 竣工验收条款的全部容，并修改为：18. 交工验收与竣工验收18.1 交工验收和交工证书当承包人已完成全部合同工作，并合格地通过了按合同规定的各项交工检测、检验，且已按交通部公路工程竣交工验收方法规定编制好竣工图表和施工资料后，承包人可就此向监理工程师提出交工验收并发给交工证书的申请，同时抄送发包人如果尚有少量因受季节影响或其他原因暂不能施工或完成，但并不影响工程使用的一些附属工程或剩余工作时，需附有在缺陷责任期尽快完成这些未完工作的书面保证。监理工程师在收到该申请后，应在14天审核并报发包人，发包人在收到该申请后的21

43、天应组织交工验收。交工验收由发包人主持，由质监、设计、管养等有关部门和监理工程师参加组成交工验收小组，按交通部公路工程竣交工验收方法进展，并写出交工验收报告报上级主管部门。如果经交工验收认为工程质量合格，发包人应在此项验收工作完毕后14天向承包人签发交工证书。证书中写明按合同规定本合同工程的交工日期即验收小组决定的签发交工证书的日期，本工程即进入缺陷责任期。对交工验收可能出现的例外情况，作如下处理：1如经交工检验认为工程质量虽合格，但某些工程影响使用尚需整修和完善，且不同于缺陷责任期的缺陷修复，那么应缓发交工证书，限期修好。待整修和完善工作完成，经监理工程师复查认可达到质量要求并报请交工验收小

44、组核批后，再发给交工证书。缺陷责任期完毕后，质检部门在交工前组织的质量检验、检测等一切费用以与组织交工验收的会务费用均由承包人承当，并考虑到投标报价的相关细目中。18.2 单位工程的交工18.2.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程交工前需要使用已经完工的单位工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进展单位工程交工验收。验收的程序可参照第18.1的约定进展。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程交工验收证书。已签发单位工程交工证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为全部工程交工验收申请报告的附件。18.4 交工清场18.4.1 除合同另有约定外，工程交工

45、证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进展清理，直至监理人检验合格为止。交工清场费用由承包人承当。(1)施工场地残留的垃圾已全部去除出场； (2)临时工程已拆除，场地已按合同要求进展清理、平整或复原；(3)按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；(4)工程建筑物周边与其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理：(5)监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。18.4.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。18.5 竣工文件承包人应按现行交通部公路工程竣(交)工验收方法和关于贯彻执行公路工程竣交工验收方法有关事宜的通知编制竣工图表和施工文件，同时还应满足世行贷款项目相关规定。承包人还应按现行交通部交通根本建设项目竣工决算报告编