《含答案及解析建设工程法规及相关知识复习题集第四章第一节建设工程合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《含答案及解析建设工程法规及相关知识复习题集第四章第一节建设工程合同.docx（23页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、建设工程法规及相关知识复习题集第四章第一节建设工程合同和劳动合同法律制度一单项选择题1 .下列合同订立的原则中，属于民事法律关系区别于行政法律关系、刑事法律关系特有原则的是（）。A.平等原则B.自愿原则C.公平原则D.诚实信用原则2 .关于合同法的公平原则，下列表述不正确的是（）。A.公平包括合同当事人双方的权利义务要平等B.公平包括合同的风险应该合理分配C.公平包括不得假借订立合同恶意进行磋商D.公平包括合同中违约责任的确定要合理合同法第5条规定“当事人应当遵守公平原则确定各方的权利义务”。具体包括：（1）在订立合同时，不得滥用权力、不得欺诈，要根据公平原则确定双方的权利和义务;（2）合理分
2、配风险;（3）根据公平原则确定违约责任。公平原则条件下签订合同，有些情况下合同当事人的权利义务是不平等的，如赠与合同中，一方就惟独权利，而另一方就惟独义务，因此选项中惟独A是错误的3 .有名合同和无名合同的区别主要在于两者（）不同。A.成立的条件B.合用的法律规则C.履行的原则D.承担违约责任的方式4 .某工程招标时，甲施工单位委派的项目经理没有取得建造师的执业资格，所提供的资格证书复印件是伪造的。则甲施工单位违背了合同订立中的（）oA.平等原则B.诚实信用原则C.公平原则D.自愿原则5 .下列合同订立的原则中，可以作为合同当事人的行为准则，防止当事人滥用权利，保护当事人合法权益，维护和平衡当
3、事人之间的利益的原则是（）。A.合法原则B.诚实信用原则C.公平原则D.自愿原则6 .甲、乙双方签订的合同中，约定违约赔偿损失的费用为5万元，合同履行中，甲方违约造成乙方损失3万元，则甲方应支付乙方的赔偿金应为（）万元。A.2B.3C.5D.8.在约定赔偿损失和法定赔偿损失中，原则上约定赔偿损失优先于法定赔偿损失，作为约定赔偿损失，一旦发生违约并造成受害人的伤害以后，受害人不必证明其具体伤害范围即可依据约定损失条款而获得赔偿。本题中，约定赔偿损失费用为5万元，而且实际损失小于5万元，于是甲方应按照约定损失赔偿额5万元支付给乙方。7 .建设工程施工合同实质上是一种特殊的（）。A.技术合同B.买卖
4、合同C.委托合同D.承揽合同8 .甲向乙发出了一份投标邀请函，在邀请函中写明，投标书应通过电子邮件的形式提交给甲，依据合同法，要约生效的时间应为（）。A.乙发出电子邮件时的时间B.乙发出电子邮件得到甲确认的时间C.乙发出的邮件进入甲邮箱的时间D.甲知道收到邮件时的时间9 .甲公司的总经理张三到乙公司的董事长李四的办公室，看到丙公司向乙公司发出的一分要约，很感兴趣，就向李四要了这份要约，并按照要约上的要求回复了丙公司，甲公司发出的文件属于（）。A.要约邀请B.新要约C.承诺D.承诺意向承诺必须是受要约人允许要约的意思，本题中，甲公司不是丙公司要约的受要约人，因此其发出的文件不属于承诺，因甲公司按
5、丙公司的要约进行了回复，应该属于新要约。10 .甲向乙发出要约后，因发生了重大变故，甲又向乙发出一个通知，声明前一个要约的内容无效，则（）。A.甲发出后一个通知的行为是要约撤销B.甲发出后一个通知的行为是要约撤回C.后一个通知必须不迟于前一个通知到达乙时才有效D.后一个通知只要不迟于乙发出承诺到达甲时才有效要约的撤销要求撤销要约的通知在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人，撤回则要求要约到达受要约人之前或者同要约同时到达受要约人，本题中，并没有说明甲发出的要约是否到达乙，也没有说明乙是否承诺，因此A、B、C选项不切当，D是最符合题意的。11 .某建造公司向某玻璃厂发出购买玻璃的要约，玻璃厂对要
6、约的内容做了以下变更，其中属于要约非实质性变更的是（）。A.每块玻璃的尺寸B.玻璃的透光标准C.运输时为减少破碎，包装由木板变为铝合金，价格不变D.玻璃运输的方式由汽车变更为火车12 .甲向某出版社乙去函，问询该出版社是否出版了现行建造施工规范大全资料，乙即将向甲邮寄了现行建造施工规范大全两套，共380元，甲认为该书不符合其需要，拒绝接受，双方因此发生了争议。从本案来看甲乙之间（）。A.合同已经成立B.合同未成立C.已经完成要约和承诺阶段D.合同是否成立无法确定合同成立必须满足三个普通要件：存在订约当事人、订约当事人对主要条款达成一致、经历要约与承诺两个阶段。本题没有经过订约双方商议，就合同主
7、要条款达成一致意见，因此合同尚未成立。13 .下列关于承包人主要义务的表述中，错误的是（）。A.隐蔽工程隐蔽前，承包人应通知发包人检查B.承包人可将建设工程主体结构的作业任务分包给劳务分包企业C.如果工程质量不符合约定，承包人应免费维修或者改D.建设工程竣工验收后，方可交付使用14 .下列建设丁程施工合同条款中，明确施工人施工要求的是（）条款。A.工程范围B.工程质量C.拨款与结算D.竣工验收15 .建设工程在开工阶段浮现的下列情况中，不能顺延工期的是（）。A.承包人因施工机械不能及时就位，在开工前7天以书面形式向监理提出延期开工，监理人未及时作出书面答复B.承包人因工人回家过年不能按时开工，
8、在节后7天以书面形式向监理提出延期施工C.因设计进度迟延，监理工程师书面通知承包人延期开工D.因施工场地未达到开工要求，监理工程师书面通知承包人延期开工16.承包人取得竣工结算价款的前提条件是（）。A.承包人已将合同约定的工程全部完成B.工程经竣工验收合格C.承包人提交了完整的结算报告D.发包方对结算报告已进行审核17 .某承包人与发包人以中标价签订了建设工程施工合同并履行备案手续后，发包人与承包人又签订了要求承包人在中标价格基础上让利10%的补充协议，结算时双方对工程价款发生争议，则应当以（）作为结算工程价款的依据。A.备案的建设工程合同B.补充协议C.重新商定合同D.当地建设行政主管部门发
9、布的计价方法本题中备案的工程合同和补充协议是属于典型的“黑白”合同，依据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件合用法律问题的解释（以下简称解释）第21条规定：当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的依据。因此，本题选A。18 .当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定时，应该按照中国人民银行的（）计息。A.国债利率B.活期存款利率C.同期同类存款利率D同期同类贷款利率19 .某工程施工合同约定承包人对基础工程垫资，时间为3个月，发包人对垫付资金按照银行定期3个月存款利率的2倍支付利息，后发包人未按照合同约定
10、支付利息，承包人将其诉至法院。银行3个月定期存款利息为2.4%,同期贷款利率为6%,则法院对垫资利息的处理正确的是（）。A.不予支持B.按照2.4%支付利息C.按照4.8%支付利息D.按照6%支付利息按照解释规定：当事人对垫资和垫资利息有约定的，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予以支持，但是当约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部份除外，当事人对垫资利息没有约定的，承包人请求支付利息的，不予支持。本题中，合同中有约定，且低于同期贷款利率，因此应予以支持，选C。20 .某建设工程施工合同约定2022年11月20日竣工并在1个月内交付发包方使用，后因承包方原因工期迟延
11、3个月，但发包方在2022年元月20日未经验收实际占用了该工程，则该工程的竣工日期应为（）。A.2022年11月20口B.2022年12月20日C.2022年1月2。日D.2022年2月20日该工程因承包方原因拖期，但建设工程未经验收而被发包方实际占用，依法应以转移占用之日为竣工口期，故C选项为正确选项。21 .某开辟商开辟的住宅价值7000万元，其中已售出价值5000万元的住宅，开辟商将此笔资金全部用于购买土地。导致开辟商欠施工单位的2000万元的工程款迟迟不能支付，此外开辟商还欠银行抵押贷款IOOo万元，欠材料供应商500万元，现承包人申请人民法院拍卖该工程，下列说法正确的是（）。A.人民
12、法院可将7000万元的房产拍卖，然后分别偿还开辟商各方欠款B.人民法院可将7000万元的房产拍卖，然后先还施工单位，再还银行和材料供应商C.人民法院可将2000万元的房产拍卖，然后按欠款比例分别偿还开辟商各方欠款D.人民法院可将2000万元的房产拍卖，首先偿还施工单位欠款消费者交付购买商品房的全部或者大部份款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人，因此A、B选项错误，此外按照合同法规定，建造工程承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权，因此惟独D是最符合题意的。22某工程合同中约定竣工日期为2022年11月8日，实际竣工日期为2022年1月8日，竣工后发包方经承包人催告后依
13、然逾期不支付，承包人最迟应当在（）以前向人民法院提起诉讼，行使承包人工程价款的优先受偿权。A.2022年5月7日B.2022年7月7日C.2022年11月7日D.2022年1月7日依据最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的答复第4条规定”建设工程承包人行使优先权的期限为6个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。”本题中问的是最迟的提起诉讼的日期，应当按照工程竣工之日起计6个月，因此，本题正确的答案是2022年5月7日。23 .按照合同法规定，合同履行中如果价款或者报酬不明确，应按照（）履行。A.订立合同时履行地的政府定价B.订立合同时履行地的市场价格C.履行合同时履
14、行地的政府定价D.履行合同时履行地的市场价格24 .工程施工中所造成的下列损失中，承包人不承担任何损失的是（）。A.承包方与监理方串通造成的损失B.承包方不履行保修义务所造成的损失C.发包方采购的材料运抵现场尚未验收的时间段内浮现偷盗造成的损失D.工程经竣工验收合格后尚未交付发包方使用的时间段内浮现偷盗造成的损失本题中选项A是由承包人承担连带赔偿责任，选项B、D则彻底是由承包人承担赔偿责任，但是C与D虽然都是浮现偷盗造成的损失，但选项C是发包方采购的材料运抵现场尚未验收，其保管责任不属于承包人，选项D是承包人完成的工作成果，在未交付发包方使用前，保管责任属于承包人，因此，本题选C。25 .乙方
15、当事人的违约行为导致工程受到损失，甲方没有采取任何措施减损，导致损失扩大到5万元。甲方与乙方就此违约事实发生纠纷，经过鉴定机构鉴定，乙方的违约为给甲方造成的损失是2万元，乙方应该向甲方赔偿损失（）万元。A. 1B.2C3D.5依照合同法的规定：当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大;没有采取适当措施导致损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。本题中甲方没有采取措施减损，导致损失扩大到5万元，但经鉴定机构鉴定，乙方的违约行为给甲方造成的损失是2万元，因此只能获得乙方违约行为所造成的损失2万元，故选Bo26 .乙方的违约行为导致工程受到损失，甲方采取措施减损，导致损失减少到3万元，但甲
16、方支出相应的措施费用0.5万元，乙方应该支付甲方（）万元费用。A.0.5B.205C.3D.3.527 .无效合同从（）之日起就不具备法律效力。A.确认B.订立C.履行D.谈判28 .合同中具有相对独立性，效力不受合同无效、变更或者终止影响的条款是（）条款。A.违约责任B.解决争议C.价款或者酬金D.数量和质量29 .某建设工程施工合同无效，但该工程竣工验收合格，以下说法正确的是（）。A.合同无效是从订立时起承包人的权益就不受法律保护，所以承包人无法获取工程价款B.因为合同无效，承包人应提出要求对方赔偿损失C.因合同无效，承包人可以请求参照市场价格支付工程价款D.虽然合同无效，但承包人可以请求
17、参照合同约定支付工程价款30 .下列情形中属于效力待定合同的有（）。A.出租车司机借抢救重病人急需租车之机将车价提高10倍B. 10周岁的儿童因发明创造而接受奖金C.成年人甲误将本为复制品的油画当成真品购买D.10周岁的少年将自家的电脑卖给40岁的张某31 .下列代理行为中，不属于无权代理行为的是（）。A.没有合法授权B.超越代理权C.代理权授权不明确D.代理权终止32 .乙向甲租了一套设备，在甲不知道的情况下，乙与丙签订合同，把该套设备卖给了丙。下列说法正确的是（）。A.由于乙没有处分权，因此买卖合同无效B.如合同签订后，甲将设备卖给乙，则合同确定有效C.如丙订立合同之后知道乙没有处分权，则
18、合同无效D.如果设备已经交付给丙，则合同有效本题所述的合同实际上是一个效力待定的合同，无处分权人订立的合同，经权利人追认后或者无处分权人在订立合同后取得处分权时，合同才有效，因此惟独B是最符合题意的。33 .承包人与材料供应商合同约定买卖钢材500吨，由于施工内容的调整变化，发包人通知承包人可能要改变交货数量，但向来没有明确具体交货数额。交货期到达，供应商将500吨钢筋交付承包人，承包人拒绝接受，理由是合同已协议变更，则正确的说法是（）。A.供应商应承担由此给承包人造成的损失B.承包人可根据实际情况部份接受货物C.由于双方已变更合同，供应商应暂停送货D.承包人拒绝接受，应承担违约责任当事人对合
19、同变更的内容约定不明确的，推定为未变更，本题中双方对变更合同的交货数量属于约定不明确，应推定为未变更，供应商按照原合同约定执行合同，承包人拒绝接受，应承担违约责任，故D项正确。34 .某办公楼设计合同经建设单位和设计方双方商议进行了变更，则该合同变更的效力应当表述为（）。A.变更的效力仅及于变更的部份B.未变更部份效力不确定C.已履行部份应恢复原状D.当事人丧失赔损请求权35 .某承包人向来拖欠材料商的货款，材料商多次索要未果，便将此债权转让给了该工程的建设单位。工程结算时，建设单位提出要将此债权与需要支付的部份工程款抵消，施工单位以自己不知道此事为由不允许。针对本案下列表述中正确的是（）。A
20、.材料商转让自己的债权无需让承包人知道B.材料商转让自己的债权应经承包人允许C.若转让时材料商通知了承包人，则建设单位可以主张抵消D.即便转让时材料商通知了承包人，则建设单位也不可以主张抵消债权人转让权利应该通知债务人，未经通知的转让行为对债务人不发生效力，但债权人的转让无需得到债务人的允许，因此本题中惟独C是正确的。36 .施工企业甲与砖厂乙签订了透水砖的采购合同，数量10万块，总价款5万元。后来，砖厂乙因故将3万元的债权转让给砖厂丙，并通知了施工企业甲。依据合同法的规定，施工企业甲对砖厂乙3万元债权的抗辩权应向（）主张。A.乙B.丙C.乙或者丙均可D.乙或者丙均不可根据合同法中关于债权转让
21、效力的规定，由于债权已经转让，3万元的债权已经由丙代替，所以，甲的抗辩权就不能再向乙行使了，而要向丙行使。正确答案为B37.2022年4月20日甲与某开辟公司签订商品房买卖合同，购买一套120平方米的期房，并赠送停车位一个，2022年12月26日开辟商依据合同规定的时间交房时，通知甲：该房面积太小不符合该公司赠送停车位的规定，因此不能赠送甲停车位，当时合同约定的赠送停车位事项属于销售人员乙的错误，公司已经将乙处分了。甲接到该通知后，不可以选择以下行为中的（）。A.继续履行合同B.和开辟商商议将停车位的费用折价返还给甲C.向法院申请撤销该合同D.向乙要求赔偿合同属于可撤销合同，可撤销合同彻底依据
22、当事人意思自治的原则，当事人可以选择继续履行合同，也可以要求变更合同，还可以向法院或者仲裁机构申请撤销合同，因此前面三个选项都是甲可以选择的行为。甲是无法选择第四个行为的，因为从合同角度来说，该合同是甲与开辟商签订的，并非与乙签订的，因此甲无权要求赔偿。38 .可撤销的合同，当事人必须从知道或者应当知道撤销事由之日起（）内行使撤销权。A.1年B.2年C.3年D.4年39 .继续履行是一种违约后的补救方式，但它不能与下列方式中的（）并用。A.违约金B.采取补救措施C.定金D.解除合同40 .施工合同履行过程中浮现以下情况，当事人一方可以免除违约责任的是（）。A.因为三通一平工期迟延，发包方不能在
23、合同约定的时间内给承包商提供施，丁场地B.因为发包方迟延提供图纸，导致工期迟延C.因为发生洪灾，承包方无法在合同约定的工期内竣工D.因为承包方自有设备损坏，导致工期迟延合同法中规定，合同履行过程中浮现违约情况的，惟独在不可抗力情况或者合同约定的事由下可以免除当事人的责任，本题中惟独选项C是发生洪灾后浮现的违约。41 .施工合同履行中，总包单位将土方开挖分包给了甲分包商，将基础部份分包了乙分包商，但是甲分包商工期延误，乙分包商为此应向（）提出要求承担违约责任。A.发包方B.总包方C.甲分包商D.监理单位首先明确承担违约责任的前提是要有有效的合同，和乙分包商有合同关系的惟独总包单位，其次明确合同法
24、第121条规定“当事人一方因第三人原因造成违约的，应当向对方承担违约责任”，本题的第三人是甲分包商，当事人一方是总包单位，现由于甲分包商违约，承担违约责任的自然就应该是总包单位，选B”42 .甲乙双方的施工合同约定工程应于2022年5月10日竣工，但是乙方因为管理不善导致工程拖期，在5月20日到5月25H该地区发生洪灾，造成工期一再迟延，最后竣工时间为2022年5月31日。甲方在支付乙方工程费用时，拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用，那末甲方应该计算（）天的拖期违约损失。A.15B.16C.17D.21本题虽然发生了不可抗力，但是乙方因管理不善而导致工期迟延的违约责任是不能免除的。因为
25、不可抗力发生的时间不是在合同约定的施工期内，而是乙方违约后发生的，因此因不可抗力导致工期迟延的时间仍然是属于乙方工期的延误。因此拖期违约损失应该是5月31日减去5月10日，答案D正确。43 .甲与乙订立了一份材料购销合同，约定甲向乙交付相应的材料，货款为80万元，乙向甲支付定金4万元;同时约定任何一方不履行合同应支付违约金6万元。合同到期后，甲无法向乙交付材料，乙为了最大限度保护自己的利益，应该请求（）。A.甲双倍返还定金8万元B.甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元C.甲支付违约金6万元，同时请求返还支付的定金4万元D.甲支付违约金6万元合同法中规定当双方既约定违约金又约定了定金
26、时，如果一方当事人违约，则对方可以选择使用违约金或者定金的条款。也就是说这两种方式只能选择一种，本题从乙方保护自己最大利益的角度出发，应该选择对方44 .甲与乙签订了一份合同，后乙将自己的债务转移给丙，并征得甲的允许，现丙履行债务的行为不符合合同的约定，甲有权请求（）承担违约责任。A.丙B.乙C.乙和丙共同D.乙或者丙45 .合同法所称的不可抗力是指（）。A.不能预见、不能避免并不能克服的客观情况B.不能预见但能够避免的客观情况C.能够预见但不可避免、不能克服的客观情况D.能够预见、可以避免但不能克服的客观情况二多项选择题1 .关于合同法平等原则的解释，下列表述正确的有()。A.合同当事人的法
27、律地位都是平等的B.平等指合同内容的平等C.合同当事人就合同条款充分商议一致D.平等指合同中的权利义务对等E.合同当事人的风险要合理分配2 .下列合同行为中，属于违背诚实信用原则的有()。A.合同签订时，施工企业对建设单位要求的业绩证明造假B.合同履行时，现场发生不可抗力，施工企业没有通知甲方，并任由损失扩大C.合同履行时，施工企业偷工减料，导致工程质量不合格D.合同履行时，施工企业工人安排不够，导致工期迟延E.合同结束时，施工企业泄露本项目要求保密的资料和技术诚实信用原则主要包括：(1)订立合同时，不得有欺诈或者其他违背诚实信用的行为;(2)履行合同义务时，当事人应该根据合同的性质、目的和交
28、易习惯，履行及时通知、协助、提供必要条件、防止损失扩大、保密等义务;(3)合同终止后，当事人应当根据交易习惯，履行通知、协助、保密等义务，也称为后契约义务。本题中A选项属于违背了(1),B选项属于违背了(2),E选项属于违背了(3),因此，正确答案为A、B、E。3 .依据不同的分类标准，定金合同属于()。A.双务合同B.单务合同C.诺成合同D.实践合同E.从合同定金起到的是担保作用，属于从合同，按照民法通则的规定：当事人一方给付定金后，如果给付定金方不履行合同，给付方无权要求返还定金，如果接受方不履行合同，则接受方应双倍返还定金。从这个概念上讲，定金合同应该是给付定金之后才干成立的合同，属于实
29、践合同（要物合同），同时约定了双方违反合同后的义务及承担的责任，属于双合同，正确答案为A、D、E。4 .依据合同不同的分类标准，建设工程合同属于（）。A.有名合同B.双务合同C.单务合同D.无偿合同E.有偿合同5 .建设工程合同可以分为（）。A.建设工程造价咨询合同B.建设工程勘察合同C.建设工程监理委托合同D.建设工程设计合同E.建设工程施工合同6 .下列选项中不属于要约邀请的有（）。A.商品价目表B.投标书C.招标公告D.拍卖公告E.符合要约规定的售楼广告7 .下列情形中，不得撤销的要约包括（）。A.要约人确定了承诺期限B.要约人明确表示要约不可以撤销C.撤销的通知在要约到达后才到达受要约
30、人D.撤销的通知在承诺通知发出之后到达受要约人E.受要约人有理由认为要约不可撤销，并已经为履行合同做了准备工作8 .以下情况可能会造成工期延误，但经工程师确认，其中（）情况工期可相应地顺延。A.分包商工期迟延9 .设计变更和工程量增加C.发包方未按合同约定提供图纸D.不可抗力E.承包方因质量不合格返工10 下列关于竣工日期的说法中，正确的有（）。A.建设工程竣工验收合格的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期B.建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期C.发包人收到竣工验收报告后迟延验收的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期D.建设工程经竣工验收不合格后再验收的，以提交最终竣工验收报告之
31、日为竣工日期E.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有之日为竣工日期11 .延期支付工程款的，工程款利息应从对付工程款之日计付，当事人对工程付款时间没有约定或者约定不明的，可以根据以下（）作为计付时间。A.建设工程实际交付的，以交付之日B.建设工程没有交付的，以提交竣工结算文件之日C.建设二程没有交付、工程价款没有结算的，以当事人起诉之日D.建设一丁程合同中约定了竣工日期的，以约定竣工之日E.建设工程没有质量验收合格的，以验收合格之日12 .建设单位将工程抵押给银行后，因其经营状况不佳而无力偿还贷款和支付施工单位的工程款，下列关于施工单位权利的说法正确的有（）。A.施工单位可以申请
32、人民法院将该工程拍卖B.施工单位申请工程价款优先受偿的权利，须按照诉讼时效的规定提出C.施工单位无权就该工程的拍卖款优先于银行受偿D.施工单位可不申请拍卖，而直接与建设单位商议将工程折价E.施工单位工程欠款的利息，可在工程拍卖所得中优先扣除13 .根据合同法的规定，下列合同中免责条款无效的有（）。A.造成对方人身伤害的B.因故意造成对方财产损失的C.因过失造成对方财产损失的D.因重大过失造成对方财产损失的E.意思表示不真正的14 .下列情况下签订的建设工程施工合同，属于无效合同的有（）。A.承包人未取得建造施工企业资质的B.承包人借用他人资质的C.承包人将主体工程分包给分包商的D.承包人将装饰
33、工程分包给分包商的E.承包人将设备安装工程分包给分包商的15 .下列合同中，债权人不得将合同的权利全部或者部份转让给第ZS人的有（）。A.当事人因信任订立的委托代理合同B.建造材料供应合同C.合同中约定禁止债权人转让权利D.供用电、水、气、热力合同E.最高额抵押的主合同债权人可以将合同的权利全部或者部份转让给第三人，但是下列三种情形除外：（1）根据合同性质不得转让的，A选项属于此类;（2）按照当事人约定不得转让的，C选项属此类X3）依照法律规定不得转让的，E选项是按照担保法的规定，所以属于此类。15 .在下列关于合同变更的表述中，正确的有（）。A.合同当事人在合法的条件下，商议一致后可以变更合
34、同B.中外合作者在合作期内商议允许后就可以对合作合同作重大变更C.设计合同中的设计变更属于合同的变更D.建设工程施工中经工程师批准的工程变更属于合同变更E.当事人对合同变更内容约定不明的，推定为未变更该题选项难点主要在B、C、D三个选项的判断上。B项表述错误是因为这种变更还有一个前提是需经审查批准机关批准;建设工程施工中的工程变更不属于合同变更是因为工程变更往往不是签订合同的主体商议确定的，普通是由工程师单方面根据现场实际情况来决定的。设计变更与工程变更不同，设计变更往往是由建设单位向设计单位提出，设计单位综合考虑分析后再出具设计变更单，是由双方商议确定的。答案选定为A、C、E.16 .下列选
35、项中，当事人可以行使法定解除权的有（）。A.因不可抗力导致不能实现合同目的B.在履行期满前，当事人一方明确表示不履行义务C.当事人一方迟延履行义务，经催告后在合理期限内仍未能履行D.当事人一方迟延履行义务或者有其他违约行为导致不能实现合同目E.在履行期满前，当事人一方以自己的行为表明不履行主要义务17 .下列选项中，发包人可以请求解除建设工程施工合同的有（）。A.承包人未按约定工期完工的B.承包人完成工程质量不合格，并拒绝修复的C.承包人擅自将专业工程分包的D.承包人将工程转包的E.未经发包人允许擅自将劳务部份分包的18 .下列合同中，属于可撤销合同的有（）。A.因误解订立的合同B.违反法律的
36、强制性规定的合同C.一方以欺诈、胁迫手段订立的合同D.订立合同时显失公平的合同E.以合法行为掩盖非法目的的合同合同法规定因重大误解订立的、在订立合同显失公平的、一方以欺诈或者胁迫手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受伤害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销合同，因此应选择C、D,其他两个选项所订立的合同属于无效合同。19 .合同当事人承担违约责任的形式有（）。A.合同继续履行B.采取补救措施C.支付赔偿金D.返还财产恢复原状E.支付违约金20 .建设工程施工合同示范文本主要由（）等组成。A.协议书B.招标、投标文件C.施工图纸与工程量清单D.通用条款E.专用条款一、
37、单项选择题21 B;*2.A;3.B;40B;50C;*6.C;70D;8eC;*9.B;*10.D;11.C;*12.B;13.C;14.B;15.B;16.B;*17.A;18.D;*19.C;*20.C;*21.D;*22.A;23.B;*24.C;*25.B;26.D;27.B;28.B;29.D;30.D;31.C;*32.B;*33.D;34.A;*35.C;*36.B;*37.D;38.A;39.D;*40.C;*41.B;*42.D;*43.C;44.A;45.A44.A;45.A6 .答案C在约定赔偿损失和法定赔偿损失中，原则上约定赔偿损失优先于法定赔偿损失，作为约定赔偿损失
38、，一旦发生违约并造成受害人的伤害以后，受害人不必证明其具体伤害范围即可依据约定损失条款而获得赔偿。本题中，约定赔偿损失费用为5万元，而且实际损失小于5万元，于是甲方应按照约定损失赔偿额5万元支付给乙方。9 .答案B承诺必须是受要约人允许要约的意思，本题中，甲公司不是丙公司要约的受要约人，因此其发出的文件不属于承诺，因甲公司按丙公司的要约进行了回复，应该属于新要约。10 .答案D要约的撤销要求撤销要约的通知在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人，撤回则要求要约到达受要约人之前或者同要约同时到达受要约人，本题中，并没有说明甲发出的要约是否到达乙，也没有说明乙是否承诺，因此A、B、C选项不切当，D是
39、最符合题意的。合同成立必须满足三个普通要件：存在订约当事人、订约当事人对主要条款达成一致、经历要约与承诺两个阶段。本题没有经过订约双方商议，就合同主要条款达成一致意见，因此合同尚未成立。17 .答案A本题中备案的工程合同和补充协议是属于典型的“黑白”合同，依据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件合用法律问题的解释（以下简称解释）第21条规定：当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的依据。因此，本题选A。19 .答案C按照解释规定：当事人对垫资和垫资利息有约定的，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予
40、以支持，但是当约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部份除外，当事人对垫资利息没有约定的，承包人请求支付利息的，不予支持。本题中，合同中有约定，且低于同期贷款利率，因此应予以支持，选C。20 .答案C该工程因承包方原因拖期，但建设工程未经验收而被发包方实际占用，依法应以转移占用之日为竣工日期，故C选项为正确选项。21 .答案D消费者交付购买商品房的全部或者大部份款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人，因此A、B选项错误，此外按照合同法规定，建造工程承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权，因此惟独D是最符合题意的。22.答案A依据最高人民法院关于建设工
41、程价款优先受偿权问题的答复第4条规定“建设工程承包人行使优先权的期限为6个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。”本题中问的是最迟的提起诉讼的日期，应当按照工程竣工之日起计6个月，因此，本题正确的答案是2022年5月7日。24.答案C本题中选项A是由承包人承担连带赔偿责任，选项B、D则彻底是由承包人承担赔偿责任，但是C与D虽然都是浮现偷盗造成的损失，但选项C是发包方采购的材料运抵现场尚未验收，其保管责任不属于承包人，选项D是承包人完成的工作成果，在未交付发包方使用前，保管责任属于承包人，因此，本题选CO25.答案B依照合同法的规定：当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防
42、止损失的扩大;没有采取适当措施导致损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。本题中甲方没有采取措施减损,导致损失扩大到5万元，但经鉴定机构鉴定，乙方的违约行为给甲方造成的损失是2万元,因此只能获得乙方违约行为所造成的损失2万元，故选Bo32.答案B本题所述的合同实际上是一个效力待定的合同，无处分权人订立的合同，经权利人追认后或者无处分权人在订立合同后取得处分权时，合同才有效，因此惟独B是最符合题意的。33.答案D当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更，本题中双方对变更合同的交货数量属于约定不明确，应推定为未变更，供应商按照原合同约定执行合同，承包人拒绝接受，应承担违约责任，故D项正确。3
43、5.答案C债权人转让权利应该通知债务人，未经通知的转让行为对债务人不发生效力，但债权人的转让无需得到债务人的允许，因此本题中惟独C是正确的。36.答案B据合同法中关于债权转让效力的规定，由于债权已经转让，3万元的债权已经由丙代替，所以，甲的抗辩权就不能再向乙行使了，而要向丙行使。正确答案为B.,37.答案D合同属于可撤销合同，可撤销合同彻底依据当事人意思自治的原则，当事人可以选择继续履行合同，也可以要求变更合同，还可以向法院或者仲裁机构申请撤销合同，因此前面三个选项都是甲可以选择的行为。甲是无法选择第四个行为的，因为从合同角度来说，该合同是甲与开辟商签订的，并非与乙签订的，因此甲无权要求赔偿。
44、40 .答案C合同法中规定，合同履行过程中浮现违约情况的，惟独在不可抗力情况或者合同约定的事由下可以免除当事人的责任，本题中惟独选项C是发生洪灾后浮现的违约。41 .答案B首先明确承担违约责任的前提是要有有效的合同，和乙分包商有合同关系的惟独总包单位，其次明确合同法第121条规定“当事人一方因第三人原因造成违约的，应当向对方承担违约责任”，本题的第三人是甲分包商，当事人一方是总包单位，现由于甲分包商违约，承担违约责任的自然就应该是总包单位，选瓦42 .答案D本题虽然发生了不可抗力，但是乙方因管理不善而导致工期迟延的违约责任是不能免除的。因为不可抗力发生的时间不是在合同约定的施工期内，而是乙方违
45、约后发生的，因此因不可抗力导致工期迟延的时间仍然是属于乙方工期的延误。因此拖期违约损失应该是5月31日减去5月10日，答案D正确。43 .答案C合同法中规定当双方既约定违约金又约定了定金时，如果一方当事人违约，则对方可以选择使用违约金或者定金的条款。也就是说这两种方式只能选择一种，本题从乙方保护自己最大利益的角度出发，应该选择对方支付费用多的方式，也就是违约金6万元，至于定金4万元应该由甲方返还，因为这本来就是乙方的费用。二、多项选择题1 .AC、D；*2.A、B、E;*3.AD、E;4.A、B、E；5.B、D、E;6.B、E;7.A、B、E;8.B、C、D;9.B、C、E;10.A、B、C;
46、11.A.B、D;12.A、B、D;13.A、B、C;*14.A.C、E;*15.A、C、E;16.A、C、D、E;17.B、C、D18.CD;19.A、B、C、E;20.AD、E【解析】2 .答案A、B、E诚实信用原则主要包括：(1)订立合同时，不得有欺诈或者其他违背诚实信用的行为；(2)履行合同义务时，当事人应该根据合同的性质、目的和交易习惯，履行及时通知、协助、提供必要条件、防止损失扩大、保密等义务;(3)合同终止后，当事人应当根据交易习惯，履行通知、协助、保密等义务，也称为后契约义务。本题中A选项属于违背了(1),B选项属于违背了(2),E选项属于违背了(3),因此，正确答案为A、B、
47、E。3 .答案A、D、E定金起到的是担保作用，属于从合同，按照民法通则的规定：当事人一方给付定金后，如果给付定金方不履行合同，给付方无权要求返还定金，如果接受方不履行合同，则接受方应双倍返还定金。从这个概念上讲，定金合同应该是给付定金之后才干成立的合同，属于实践合同(要物合同)，同时约定了双方违反合同后的义务及承担的责任，属于双合同，正确答案为A、D、E。14 .答案A、C、E债权人可以将合同的权利全部或者部份转让给第三人，但是下列三种情形除外：(1)根据合同性质不得转让的，A选项属于此类;(2)按照当事人约定不得转让的，C选项属于此类X3)依照法律规定不得转让的，E选项是按照担保法的规定，所以属于此类。15 .答案A、C、E该题选项难点主要在B、C、D三个选项的判断上。B项表述错误是因为这种变更还有一个前提是需经审查批准机关批准;建设工程施工中的工程变更不属于合同变更是因为工程变更往往不是签订合同的主
