建设投资控制讲义第七章.ppt

《建设投资控制讲义第七章.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设投资控制讲义第七章.ppt（79页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、第七讲 建设工程施工阶段的投资控制,本讲主要内容：第一节 施工阶段投资目标控制第二节 工程计量第三节 工程变更价款的确定第四节 索赔控制第五节 工程结算第六节 投资偏差分析,重点难点1、施工阶段投资控制的工作流程；2、资金使用计划的编制；3、施工阶段投资控制的措施；4、工程计量的重要性；5、工程计量的程序；6、工程计量的依据；7、工程计量的方法；8、项目监理机构对工程变更的管理；9、我国现行工程变更价款的确定方法；10、FIDIC合同条件下工程的变更与估价；11、常见的索赔内容；12、索赔费用的计算；13、工程价款的结算；14、FIDIC合同条件下工程费用的支付；15、工程价款的动态结算；16

2、、投资偏差的概念；17、偏差分析的方法；18、偏差原因分析；19、纠偏。,大纲要求：（一）了解施工阶段投资控制的工作流程；（二）熟悉资金使用计划的编制；（三）熟悉施工阶段投资控制的措施；（四）熟悉FIDIC合同条件下工程的变更与估价；（五）熟悉常见的索赔内容；（六）熟悉FIDIC合同条件下工程费用的支付；（七）掌握工程计量的程序、依据、方法；（八）掌握项目监理机构对工程变更的管理；（九）掌握我国现行工程变更价款的确定方法；（十）掌握索赔费用的计算；（十一）掌握工程价款的结算；（十二）掌握工程价款的动态结算；（十三）掌握投资偏差分析。,第二十六节 施工阶段投资目标控制,监理工程师在施工阶段进行投

3、资控制的基本原理是 把计划投资额作为投资控制的目标值，在工程施工过程中定期地进行投资实际值与目标值的比较，通过比较发现并找出实际支出额与投资控制目标值之间的偏差，分析产生偏差的原因，并采取有效措施加以控制，以保证投资控制目标的实现。例1:监理工程师在施工阶段进行投资控制的基本原理是把计划投资额作为投资控制的（）。A目标值 B.依据值 C.最高值 D有效值答案：A,第一节 施工阶段投资目标控制,一、施工阶段投资控制的工作流程（了解）施工阶段投资控制的工作流程图见 图629。二、资金使用计划的编制投资控制的目的是为了确保投资目标的实现。因此，监理工程师必须编制资金使用计划，合理地确定投资控制目标值

4、，包括投资的总目标值、分目标值、各详细目标值。在确定投资控制目标时，应有科学的依据。如果投资目标值与人工单价、材料预算价格、设备价格及各项有关费用和各种取费标准不相适应，那么投资控制目标便没有实现的可能，则控制也是徒劳的。,第一节 施工阶段投资目标控制,(一)投资目标的分解根据投资控制目标和要求的不同，投资目标的分解可以分为按投资构成、按子项目、按时 间分解三种类型。1按投资构成分解的资金使用计划工程项目的投资主要分为建筑安装工程投资、设备工器具购置投资及工程建设其他投资，工程项目投资的总目标就可以按见图630分解。图630中的建筑工程投资、安装工程投资、工器具购置投资可以进一步分解。另外 在

5、按项目投资构成分解时，可以根据以往的经验和建立的数据库来确定适当的比例。必要时也可以作一些适当的调整。,第一节 施工阶段投资目标控制,2按子项目分解的资金使用计划大中型的工程项目通常是由若干单项工程构成的，而每个单项工程包括了多个单位工程，每个单位工程又是由若干个分部分项工程构成的，因此，首先要把项目总投资分解到单项工程和单位工程中，如图631所示。图631 按子项目分解投资目标 例2：按子项目分解的资金使用计划，对各单位工程的建筑安装工程投资还需要进一步分解，在施工阶段一般可分解到（）。A分部工程 B.分部分项工程 C.安装工程 D建筑工程答案：B,第一节 施工阶段投资目标控制,3按时间进度

6、分解的资金使用计划工程项目的投资总是分阶段、分期支出的，资金应用是否合理与资金的时 间安排有密切关系。为了编制项目资金使用计划，并据此筹措资金，尽可能减少资金占用和利息支出，有必要将项目总投资按其使用时 间进行分解。编制按时 间进度的资金使用计划，通常可利用控制项目进度的网络图进一步扩充而得。以上3种编制资金使用计划的方法并不是相互独立的，在实践中，往往是将这几种方法结合起来使用，从而达到扬长避短的效果,第一节 施工阶段投资目标控制,(二)资金使用计划的形式 1.按子项目分解得到的资金使用计划表在完成工程项目投资目标分解之后，接下来就要具体的分配投资，编制工程分项的投资支出计划，从而得到详细的

7、资金使用计划表，其内容一般包括：(1)工程分项编码；(2)工程内容；(3)计量单位；(4)工程数量；(5)计划综合单价；(6)本分项总计。,第一节 施工阶段投资目标控制,2时 间投资累计曲线通过对项目投资目标按时 间进行分解，在网络计划基础上，可获得项目进度计划的横道图。并在此基础上编制资金使用计划。其表示方式有两种：l一种是在总体控制时标网络图上表示，见图74；另一种是利用时 间投资曲线(S形曲线)表示，见图75。(3)计算规定时 间t计划累计完成的投资额，其计算方法为：各单位时 间计划完成的投资额累加求和，可按下式计算：式中，Qt 某时 间t计划累计完成投资额；qn单位时 间n的计划完成投

8、资额；t某规定计划时刻。,第一节 施工阶段投资目标控制,(4)按各规定时 间的Q值，绘制S形曲线，如图75所示。每一条S形曲线都对应某一特定的工程进度计划。例3：一般而言，所有工作都按（）开始，对节约建设单位的建设资金贷款利息是有利的，但同时，也降低了项目按期竣工的保证率。A进场开工时 间 B.最迟开始时 间 C.最初开始时 间 D奠基时 间答案：B,第一节 施工阶段投资目标控制,3综合分解资金使用计划表将投资目标的不同分解方法相结合；会得到比前者更为详尽、有效的综合分解资金使用计划表。综合分解资金使用计划表一方面有助于检查各单项工程和单位工程：的投资构成是否合理，有无缺陷或重复计算；另一方面

9、也可以检查各项具体的投资支出的对象是否明确和落实，并可校核分解的结果是否正确。三、施工阶段投资控制的措施 对施工阶段的投资控制应给予足够的重视，仅仅靠控制工程款的支付是不够的，应从组织、经济、技术、合同等多方面采取措施，控制投资。例4：对施工阶段的投资控制应给予足够的重视，仅仅靠控制工程款的支付是不够的，应从（）等多方面采取措施，控制投资。A组织 B经济 C技术 D合同 E法律答案：A，BC D,第一节 施工阶段投资目标控制,（）组织措施（1）在项目管理班子中落实从投资控制角度进行施工跟踪的人员，任务分工和职能分工。（2）编制本阶段投资控制工作计划和详细的工作流程图（二）经济措施（1）编制资金

10、使用计划，确定、分解投资控制目标（2）进行工程计量（3）复核工程付款帐单，签发付款证书（4）在施工过程中进行投资跟踪控制，定期进行投资实际支出值与计划目标值的比较；发现偏差，分析产生偏差的原因，采取纠偏措施（5）协商确定工程变更的价款，审核竣工结算（6）对工程施工过程中的投资支出做好分析与预测，经常或定期向建设单位提交项目投资控制及其存在的问题,第一节 施工阶段投资目标控制,（三）技术措施（1）对设计变更进行技术经济比较，严格控制设计变更（2）继续寻找通过设计挖潜节约投资的可能性（3）审核承包商编制的施工组织设计，对主要施工方案进行技术经济分析（四）合同措施（1）做好工程施工纪录，保存各种文件

11、图纸，特别是注有实际施工变更情况的图纸，注意积累材料，为正确处理可能发生的索赔提供依据。（2）参与合同修改、补充工作，着重考虑它对投资控制的影响,第二十七节 工程计量 P499,一、工程计量的重要性(一)计量是控制项目投资支出的关键环节 工程计量是根据设计文件及承包合同中关于工程量计算的规定，项目监理机构对承包商申报的已完成工程的工程量的核验，合同条件中明确规定工程量表中开列的工程是该工程的估算工程量，不能做为承包商应予完成的实际和确切的工程量。(二)计量是约束承包商履行合同义务的手段 计量不仅是控制项目投资支出的关键环节，同时也是约束承包商履行合同义务、强化承包商合同意识的手段。FIDIC合

12、同条件规定，业主对承包商的付款，是以工程师批准的付款证书为凭据的，工程师对计量支付有充分的批准权和否决权。对于不合格的工作和工程，工程师可以拒绝计量，同时，工程师通过按时计量，可以及时掌握承包商工作的进展情况和工程进度。,二、工程计量的程序（掌握）(一)施工合同(示范文本)约定的程序 承包人应按专用条款约定的时 间，向工程师提交已完工程量的报告，工程师接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量，并在计量前24小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。工程师收到承包人报告后7天内未进行计量，从第8天起；承包人报告中开列的工

13、程量既视为已被确认，作为工程价款支付的依据。工程师不按约定时 间通知承包人，使承包人不能参加计量，计量结果无效。对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，工程师不予计量。,第二节 工程计量,(二)建设工程监理规范规定的程序(1)承包单位统计经专业监理工程师质量验收合格的工程量，按施工合同的约定填报工程量清单和工程款支付申请表；(2)专业监理工程师进行现场计量，按施工合同的约定审核工程量清单和工程款支付申请表，并报总监理工程师审定；(3)总监理工程师签署工程款支付证书，并报建设单位。,第二节 工程计量,(三)FIDIC施工合同约定的工程计量程序 按照FIDIC施工合同约定，当工程师

14、要求测量工程的任何部分时，应向承包商代表发出合理通知，承包商代表应：(1)及时亲自或另派合格代表，协助工程师进行测量；(2)提供工程师要求的任何具体材料。如果承包商未能到场或派代表，工程师(或其代表)所作测量、应作为准确予以认可。,除合同另有规定外，凡需根据记录进行测量的任何永久工程，此类记录应由工程师准备。承包商应根据或被提出要求时，到场与工程师对记录进行检查和协商，达成一致后应在记录上签字。如承包商未到场，应认为该记录准确，予以认可。如果承包商检查后不同意该记录，和(或)不签字表示同意，承包商应向工程师发出通知，说明认为该记录不准确的部分。工程师收到通知后，应审查该记录，进行确认或更改。如

15、果承包商被要求检查记录14天内，没有发出此类通知，该记录应作为准确予以认可。例5：按照FIDIC施工合同约定，当工程师要求测量工程的任何部分时，应向()发出合理通知。A承包商 B承包商代表 C承包方工程师 D项目经理答案：B,第二节 工程计量,三、工程计量的依据（掌握）计量依据一般有质量合格证书，工程量清单前言，技术规范中的“计量支付”条款和设计图纸。(一)质量合格证书 对于承包商已完的工程，并不是全部进行计量，而只是质量达到合同标准的已完工程才予以计量。所以工程计量必须与质量监理紧密配合广经过专业工程师检验，工程质量达到合同规定的标准后，由专业工程师签署报验申请表(质量合格证书)，只有质量合

16、格的工程才予以计量。所以说质量监理是计量监理的基础，计量又是质量监理的保障，通过计量支付，强化承包商的质量意识。,第二节 工程计量,(二)工程量清单前言和技术规范工程量清单前言和技术规范是确定计量方法的依据。因为工程量清单前言和技术规范的“计量支付”条款规定了清单中每一项工程的计量方法，同时还规定了按规定的计量方法确定的单价所包括的工作内容和范围。(三)设计图纸 单价合同以实际完成的工程量进行结算，但被工程师计量的工程数量，并不一定是承包商实际施工的数量。计量的几何尺寸要以设计图纸为依据，工程师对承包商超出设计图纸要求增加的工程量和自身原因造成返工的工程量，不予计量。,第二节 工程计量,四、工

17、程计量的方法工程师一般只对以下三方面的工程项目进行计量：(1)工程量清单中的全部项目；(2)合同文件中规定的项目；(3)工程变更项目。根据FIDIC合同条件的规定，一般可按照以下方法进行计量：1均摊法所谓均摊法，就是对清单中某些项目的合同价款，按合同工期平均计量。例6：所谓均摊法，就是对（）中某些项目的合同价款，按合同工期平均计量。A合同 B清单 C中标价 D标底价答案：B,第二节 工程计量,2凭据法所谓凭据法，就是按照承包商提供的凭据进行计量支付。如建筑工程险保险费、第三方责任险保险费、履约保证金等项目，一般按凭据法进行计量支付。3估价法 所谓估价法，就是按合同文件的规定，根据工程师估算的已

18、完成的工程价值支付：(1)按照市场的物价情况，对清单中规定购置的仪器设备分别进行估价；(2)按下式计量支付金额：F=A*B/D 式中，F计算支付的金额；A清单所列该项的合同金额；B该顷实际完成的金额。按估算价格计算；D该项全部仪器设备的总估算价格。从上式可知：1)该项实际完成金额B必须按估算各种设备的价格计算，它与承包商购进的价格无关。2)估算的总价与合同工程量清单的款额无关。,第二节 工程计量,4、断面法 断面法主要用于取土坑或填筑路堤土方的计量。5、图纸法 在工程量清单中，许多项目采取按照设计图纸所示的尺寸进行计量。6、分解计量法 所谓分解计量法，就是将一个项目，根据工序或部位分解为若干子

19、项。对完成的各子项进行计量支付。,第二十八节 工程变更价款的确定,在工程项目的实施中，由于多方面的情况变更，经常出现工程量变化、施工进度变化，以及发包方与承包方在执行合同中的争执等许多问题，这些问题的产生，一方面是由于勘查设计工作不细，以致在施工过程中发现许多招标文件中没有考虑或估算不准确的工程量因而不得不改变施工项目或增建工程量；另一方面，是由于发生不可预见的事情，如自然或社会原因引起的停工或工期拖延等。,第三节工程变更价款的确定,一、项目监理机构对工程变更的管理项目监理机构应按下列程序处理工程变更：(1)设计单位对原设计存在的缺陷提出的工程变更；应编制设计变更文件；建设单位或承包单位提出的

20、变更，应提交总监理工程师，由总监理工程师组织专业监理工程师审查。审查同意后，应由建设单位转交原设计单位编制设计变更文件。当工程变更涉及安全、环保等内容时，应按规定经有关部门审定。(2)项目监理机构应了解实际情况和收集与工程变更有关的资料。(3)总监理工程师必须根据实际情况、设计变更文件和其他有关资料，按照施工合同的有关款项，在指定专业监理工程师完成下列工作后，对工程变更的费用和工期做出评估：,第三节工程变更价款的确定,1)确定工程变更项目与原工程项目之间的类似程度和难易程度；2)确定工程变更项目的工程量；3)确定工程变更的单价或总价。(4)总监理工程师应就工程变更费用及工期的评估情况与承包单位

21、和建设单位进行协调。(5)总监理工程师签发工程变更单。(6)项目监理机构根据项目变更单监督承包单位实施。例7：设计单位对原设计存在的缺陷提出的工程变更；应编制设计变更文件；建设单位或承包单位提出的变更，应提交（）。A监理工程师 B设计单位 C。总监理工程师 D施工单位 答案：C,第三节工程变更价款的确定,二、我国现行工程变更价款的确定方法 建设工程施工合同示范文本约定的工程变更价款的确定方法如下：(1)合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；(2)合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；(3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变

22、更价格，经 确认后执行。例8：我国现行工程变更价款的确定方法合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经（）确认后执行。A工程师 B.业主 C.由当地造价管理部门 D造价师答案：A,第三节工程变更价款的确定,(一)采用合同中工程量清单的单价和价格合同中工程量清单的单价和价格由承包商投标时提供，用于变更工程，容易被业主、承包商及监理工程师所接受，从合同意义上讲也是比较公平的。采用合同中工程量清单的单价或价格有几种情况：一是直接套用，即从工程量清单上直接拿来使用；二是间接套用，即依据工程量清单，通过换算后采用；三是部分套用，即依据工程量清单，取其价格中的某一部分使用。例9：

23、采用合同中工程量清单的单价或价格有（）情况。A组合价 B直接套用 C间接套用D监理工程师确认 E部分套用答案：BCE,第三节工程变更价款的确定,(二)协商单价和价格 协商单价和价格是基于合同中没有或者有但不合适的情况而采取的一种方法。三、FIDIC合同条件下工程的变更与估价（熟悉）(一)工程变更 1。变更权 根据FIDIC施工合同条件(1999年第一版)的约定，在颁发工程接收证书前的任何时 间，工程师可通过发布指示或要求承包商提交建议书的方式，提出变更。承包商应遵守并执行每项变更，除非承包商立即向工程师发出通知，说明(附详细根据)承包商难以取得变更所需的货物。工程师接到此类通知后，应取消、确认

24、或改变原指示。每项变更可包括：,第三节工程变更价款的确定,(1)合同中包括的任何工作内容的数量的改变(但此类改变不一定构成变更)；(2)任何工作内容的质量或其他特性的改变；(3)任何部分工程的标高、位置和(或)尺寸的改变；(4)任何工作的删减，但要交他人实施的工作除外；(5)永久工程所需的任何附加工作、生产设备、材料或服务，包括任何有关的竣工试验、钻孔和其他试验和勘探工作；(6)实施工程的顺序或时 间安排的改变。除非并直到工程师指示或批准了变更，承包商不得对永久工程作任何改变和(或)修改。,第三节工程变更价款的确定,2。变更程序 如果工程师在发出变更指示前要求承包商提出一份建议书，承包商应尽快

25、做出书面回应，或提出他不能照办的理由(如果情况如此)，或提交：(1)对建议要完成的工作的说明，以及实施的进度计划；(2)根据进度计划和竣工时 间的要求，承包商对进度计划做出必要修改的建议书；(3)承包商对变更估价的建议书。,第三节工程变更价款的确定,(二)工程变更的估价 除非合同中另有规定，工程师应通过FIDIC(1999年第一版)第12。1款和第12。2款商定或确定的测量方法和适宜的费率和价格，对各项工作的内容进行估价，再按照FIDIC第35款，商定或确定合同价格。各项工作内容的适宜费率或价格，应为合同对此类工作内容规定的费率或价格，如合同中无某项内容，应取类似工作的费率或价格。但在以下情况

26、下，宜对有关工作内容采用新的费率或价格。,第三节工程变更价款的确定,第一种情况：(1)如此项工作实际测量的工程量比工程量表或其报表中规定工程量的变动大于10；(2)工程量的变化与该项工作规定的费率的乘积超过了中标的合同金额的001；(3)由此工程量的变化直接造成该项工作单位成本的变动超过l；(4)这项工作不是合同中规定的“固定费率项目”。第二种情况：(1)此工作是根据变更与调整的指示进行的；(2)合同没有规定此项工作的费率或价格；(3)由于该项工作与合同中的任何工作没有类似的性质或不在类似的条件下进行，故没有一个规定的费率或价格适用。,第二十九节 索赔控制,索赔是工程承包合同履行中，当事人一方

27、因对方不履行或不完全履行既定的义务，或者由于对方的行为使权利人受到损失时，要求对方补偿损失的权利。例10：（）是建设工程施工阶段投资控制的重要手段。A变更的控制 B反索赔的控制 C。索赔的控制 D设计的控制 答案：C,第四节索赔控制,一、常见的索赔内容(一)承包商向业主的索赔 1.不利的自然条件与人为障碍引起的索赔；2工程变更引起的索赔；3工期延期的费用索赔；4.加速施工费用的索赔；5业主不正当地终止工程而引起的索赔；6.物价上涨引起的索赔；7.法律、货币及汇率变化引起的索赔；8拖延支付工程款的索赔；9.业主的风险；10不可抗力。,第四节索赔控制,(二)业主向承包商的索赔 由于承包商不履行或不

28、完全履行约定的义务，或者由于承包商的行为使业主受到损失时，业主可向承包商提出索赔。1工期延误索赔；2质量不满足合同要求索赔；3承包商不履行的保险费用索赔；4.对超额利润的索赔；5对指定分包商的付款索赔；6.业主合理终止合同或承包商不正当地放弃工程的索赔。例11：业主在确定误期损害赔偿费的费率时，一般要考虑（）因素。A业主盈利损失；B由于工程拖期而引起的贷款利息增加；C工程拖期带来的附加监理费D由于工程拖期不能使用，继续租用原建筑物或租用其他建筑物的租赁费。E工程看护费。答案：ABCD,第四节索赔控制,二、索赔费用的计算（掌握）(一)索赔费用的组成 图634 可索赔费用的组成部分 1人工费；人工

29、费包括施工人员的基本工资、工资性质的津贴、加班费、奖金以及法定的安全福利等费用，对于索赔费用中的人工费而言，人工费是指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用；由于非承包商责任的工效降低所增加的人工费用；超过法定工作时间加班劳动；法定人工费增长以及非承包商责任工程延误导致的人员我公费和工资上涨费用。2材料费；材料费的索赔包括：（1）由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费（2）由于客观原因材料价格大幅度上涨（3）由于非承包商责任工程延误导致的材料价格上涨和超期存储费用,第四节索赔控制,3施工机械使用费；施工机械使用费的索赔包括：（1）由于完成额外工作增加的机械使用费（2）非承包商责任工

30、效降低增加的机械使用费（3）由于业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费 4分包费用；分包费用索赔指的是分包商的索赔费，一般也包括人工、材料、机械使用费的索赔。分包商的索赔应如数列入总承包商的索赔款总额之内。,第四节索赔控制,5工地管理费；索赔款中的工地管理费是指承包商完成额外工程、索赔事项工作以及工期延长期间的工地管理费，包括管理人员工资、办公费、交通费等。6.利息。在索赔存款的计算中，经常包括利息。利息的索赔通常发生于下列情况:（1）拖期付款的利息（2）由于工程变更和工程延期增加投资的利息（3）索赔款的利息（4）错误扣款的利息,第四节索赔控制,7.总部管理费 索赔款中的总部管理费主要指的是

31、工程延误期间所增加的管理费8利润一般来说，由于工程范围的变更、文件有缺陷或技术性错误、业主未能提供现场等引起的索赔，承包商可以列入利润。索赔利润的款额计算通常是与原报价单中的利润百分率保持一致。即在成本的基础上，增加原报价单中的利润率，作为该项索赔款的利润。,第四节索赔控制,例12：在索赔款额的计算中，经常包括利息。利息的索赔通常发生于（）情况。A拖期付款的利息；B由于工程变更和工程延期增加投资的利息；C索赔款的利息；D错误扣款的利息。E预付款的利息 答案：A BCD(二)索赔费用的计算方法 1、实际费用法 实际费用法是工程索赔计算时最常用的一种方法。这种方法的计算原则是，以承包商为某项索赔工

32、作所支付的实际开支为根据向业主要求费用补偿。,第四节索赔控制,2、总费用法 总费用法即总成本法，就是当发生多次索赔事件以后，重新计算该工程的实际总费用，实际总费用减去投标报价时的估算总费用，即为索赔金额，即：索赔金额=实际总费用投标报价估算总费用 3、修正的总费用法 修正的总费用法是对总费用法的改进，即在总费用计算的原则上，去掉一些不合理的因素，使其更合理。按修正后的总费用计算索赔金额的公式如下：索赔金额=某项工作调整后的实际总费用该项工作的报价费用 修正的总费用法与总费用法相比，有了实质性的改进，它的准确程度已接近于实际费用法。,第三十节 工程结算,一 工程价款的结算（掌握）(一)工程价款的

33、主要结算方式(1)按月结算；(2)竣工后一次结算；(3)分段结算；(4)结算双方约定的其他结算方式。例13：建设项目或单项工程全部建筑安装工程建设期在（）以内，或者工程承包合同价值在（）以下的，可以实行工程价款每月月中预支，竣工后一次结算。A6个月，30万元 B12个月，100万元 C12个月，50万元 D12个月，80万元答案：B,第五节 工程结算,(二)工程预付款 工程预付款是建设工程施工合同订立后由发包人按照合同约定，在正式开工前预先支付给承包人的工程款。建设工程施工合同(示范文本)中，有关工程预付款作了如下约定：“实行工程预付款的，双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时

34、间和数额，开工后按约定的时 间和比例逐次扣回。预付时 间应不迟于约定的开工日 期前7天。发包人不按约定预付，承包人在约定预付时 间7天后向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通知后7天停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任。”(1)在合同条件中约定；发包人根据工程的特点、工期长短、市场行情、供求规律等因素，招标时在合同条件中约定工程付款的百分比。(2)公式计算法。工程预付款数额=工程总价X材料比重（%）/年度施工天数X材料储备定额天数 工程预付款比率=工程预付款数额/工程总价 X 100%,第五节 工程结算,(三)工

35、程预付款的扣回发包人支付给承包人的工程预付款其性质是预支。随着工程进度的推进，拨付的工程进度款数额不断增加，工程所需主要材料、构件的用量逐渐减少，原已支付的预付款应以抵扣的方式予以陆续扣回。扣款的方法有：(1)由发包人和承包人通过洽商用合同的形式予以确定，采用等比率或等额扣款的方式。(2)从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时扣起。T=PMN 式中，T起扣点，即工程预付款开始扣回的累计完成工程金额；P承包工程合同总额；M一一工程预付款数额；N主要材料，构件所占比重。,第五节 工程结算,例14发包人支付给承包人的工程预付款其性质是（）。A工程款 B借款 C预支 D定金答案：

36、C 例15：某工程合同总额500万元，工程预付款为42万，主要材料、构件所占比重为65，问：起扣点为多少万元?A325 B470 C435.38 D430答案：C,第五节 工程结算,(四)工程进度款1、工程进度款的计算建设工程施工合同(示范文本)关于工程款的支付也作出了相应的约定：“在确认计量结果后14天内，发包人应向承包人支付工程款(进度款)”。“发包人超过约定的支付时 间不支付工程款(进度款)，承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人接到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时 间和从计量结果确认后第15天起计算应付款

37、的贷款利息”。“发包人不按合同约定支付工程款(进度款)，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任”。工程进度款的计算主要涉及两个方面：一是工程量的计量；二是单价的计算方法。,第五节 工程结算,单价的计算方法，主要根据由发包人和承包人事先约定的工程价格的计价方法决定。(1)可调工料单价法的表现形式。(2)固定综合单价法的表现形式。(3)工程价格的计价方法。(4)工程进度款的计算。当采用可调工料单价法计算工程进度款时，可按以下步骤计算工程进度款：1)根据已完工程量的项目名称、分项编号、单价得出合价；2)将本月所完全部项目合价相加，得出直接费小计；3)按规定

38、计算其他直接费、现场经费、间接费、利润；4)按规定计算主材差价或差价系数；5)按规定计算税金；6)累计本月应收工程进度款。,第五节 工程结算,例16：当采用可调工料单价法计算工程进度款时于在确定已完工程量后，可按（）步骤计算工程进度款。A根据已完工程量的项目名称、分项编号、单价得出合价 B将本月所完全部项目合价相加，得出直接费小计 C按规定计算其他直接费、现场经费、间接费、利润 D按规定计算主材差价或差价系数 E按规定计算税金答案：A、B、C、D、E2工程进度款的支付 工程进度款的支付，一般按当月实际完成工程量进行结算，工程竣工后办理竣工结算。在工程竣工前，承包人收取的工程预付款和进度款的总额

39、一般不超过合同总额(包括工程合同签订后经发包人签证认可的增减工程款)的95，其余5尾款，在工程竣工结算时除保修金外一并清算。,第五节 工程结算,(五)竣工结算工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。专业监理工程师审核承包人报送的竣工结算报表，总监理工程师审定竣工结算报表；与发包人，承包人协商一致后，签发竣工结算文件和最终的工程款支付证书。发包人收到承包人递交的竣工结算报告结算资料后28天内进行核实；中给予确认或者，提出修改意见。发包人确认竣工结算报告及通知经办银行向承

40、包人支付竣工结算价款。承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人。,第五节 工程结算,发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付的，承包人可以与发包人协议将该工程折价：也可以由承包人申请法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。,第五节 工程结算,竣工结算要有严格的审查，一般从以下几个方面入手

41、：1、核对合同条款2、检察隐蔽验收记录3、落实设计变更签证4、按图核实工程数量5、执行定额单价6、防止各种计算误差（六)保修金的返还工程保修金一般为施工合同价款的3%，在专用条款中具体规定。发包人在质量保修期后14天内，将剩余保修金和利息返还承包商,第五节 工程结算,二、FIDIC合同条件下工程费用的支付 P523（一）工程支付的范围和条件：1 工程支付的范围FIDIC合同条件所规定的工程支付的范围主要包括两部分，如图78所示。一部分费用是工程量清单中的费用，这部分费用是承包商在投标时根据合同条件的有关规定提出的报价，并经业主认可的费用。另一部分费用是工程量清单以外的费用，这部分费用虽然在工程

42、量清单中没有规定，但是在合同条件中却有、明确的规定、因此它也是工程支付的一部分。,第五节 工程结算,2工程支付的条件(1)质量合格是工程支付的必要条件；(2)符合合同条件；(3)变更项目必须有工程师的变更通知；(4)支付金额必须大于期中支付证书规定的最小限额；(5)承包商的工作使工程师满意。(二)工程支付的项目 1工程量清单项目(1)一般项目的支付；(2)暂列金额；(3)计日工作。例18：FIDIC工程量清单项目分为（）。A一般项目 B暂列金额 C技术措施性项目D组织措施性项目 E计日工作答案：ABE,第五节 工程结算,2工程量清单以外项目(1)动员预付款；(2)材料设备预付款；(3)保留金；

43、(4)工程变更的费用；(5)索赔费用；(6)价格调整费用；(7)迟付款利息；(8)业主索赔。例19：根据FIDIC施工合同条件(1999年第一版)第14。9条规定，当已颁发工程接收证书时，工程师应确认将保留金的前（）支付给承包商。如果某分项工程或部分工程颁发了接收证书，保留金应按一定比例予以确认和支付，此比例应是该分项工程或部分工程估算的合同价值，除以估算的最终合同价格所得比例的（）。A五分之二(40)，一半 B一半，五分之二(40)C90，五分之三(60)D一半，五分之三(60)答案：B,第五节 工程结算,（三）工程费用支付的程序l，承包商提出付款申请；2.工程师常审核，编制期中付款证书；3

44、、业主支付。例20：工程费用支付的程序（）。A承包商提出付款申请 B监理工程师审核申请 C工程师常审核，编制期中付款证书 D支付金额必须大于期中支付证书规定的最小限额 E业主支付答案：A，C E,第五节 工程结算,（四）工程支付的报表与证书 1.月报表；2.竣工报表；3.最终报表和结清单；4.最终付款证书；5.履约证书。三、工程价款的动态结算 工程价款的动态结算就是要把各种动态因素渗透到结算过程中，使结算大体能反映实际的消耗费用。几种常用的动态结算方法如下：(一)按实际价格结算法(二)按主材计算价差(三)主料按抽料计算价差(四)竣工调价系数法,第五节 工程结算,(五)调值公式法(又称动态结算公

45、式法)根据国际惯例，对建设工程已完成投资费用的结算，一般采用此法1.利用调值公式进行价格调整的工作程序及监理工程师应做的工作第一、确定计算物价指数的品种，一般的说，品种不宜太多，只确立那些对项目投资影响较大的因素第二、要明确以下两个问题：一是合同价格条款中，应写明经双方商定的调整因素，在签订合同时要写明考核几种物价波动到何种程度才进行调整。一般都在10%左右。二是考核的地点和时点第三、确定各成本要素的系数和固定系数，各成本要素的系数要根据各成本要素对总造价的影响程度而定。各成本要素系数之和加上固定系数应该等于1,第五节 工程结算,在实行国际招标的大型合同中，监理工程师应负责按下述步骤编制价格调

46、值公式：(1)分析施工中必需的投入，并决定选用一个公式，还是选用几个公式；(2)估计各项投入占工程总成本的相对比重，以及国，内投入和国外投入的分配，并决定对国内成本与国外成本是否分别采用单独的公式；(3)选择能代表主要投入的物价指数；(4)确定合同价中固定部分和不同投入因素的物价指数的变化范围；(5)规定公式的应用范围和用法；(6)如有必要，规定外汇汇率的调整。,第三十一节 投资偏差分析 P530,一、投资偏差的概念在投资控制中，把投资的实际值与计划值的差异叫做投资偏差，即：投资偏差=已完工程实际投资已完工程计划投资 例21：投资偏差结果为正，表示（），结果为负，表示（）。A投资节约，投资超支

47、 B物价上涨，物价下降 C。投资超支，投资节约 D进度加快，进度放慢 答案：C 进度偏差1=已完工程实际时 间已完工程计划时 间 为了与投资偏差联系起来；进度偏差也可表示为：进度偏差2=拟完工程计划投资已完工程计划投资,第六节 投资偏差分析,所谓拟完工程计划投资，是指根据进度计划安排在某一确定时 间内所应完成的工程内容的计划投资。即：拟完工程计划投资=拟完工程量(计划工程量)X计划单价 在进行投资偏差分析时，还要考虑以下几组投资偏差参数：1局部偏差和累计偏差；2.绝对偏差和相对偏差；3偏差程度。,第六节 投资偏差分析,二、偏差分析的方法 偏差分析可采用不同的方法，常用的有横道图法、表格法和曲线

48、法。三、偏差原因分析 偏差分析的一个重要目的就是要找出引起偏差的原因，从而有可能采取由针对性的措施，减少或避免相同原因的再次发生。进行偏差原因分析时，首先应当将已经导致和可能导致偏差的各种原因逐一列举出来。一般来说，产生投资偏差的原因见图6-41四、纠偏 对偏差原因进行分析的目的是为了有针对性地采取纠偏措施，从而实现投资的动态控制和主动控制。纠偏可采用组织措施、经济措施、技术措施和合同措施等。例22：纠偏可采用（）措施。A法律 B组织 C经济 D技术 E合同答案：BCDE,练习：1、监理工程师在施工阶段进行投资控制的基本原理是()。A把实际投资额作为投资控制的目标值B把合同价作为投资控制的目标

49、值C把计划投资额作为投资控制的目标值D把中标价作为投资控制的目标值标准答案：C解析：监理工程师在施工阶段进行投资控制的基本原理是把计划投资额作为投资控制的目标值，在工程施工过程中定期地进行投资实际值与目标值的比较，通过比较发现并找出实际支出额与投资控制目标值之间的偏差，分析产生偏差的原因，并采取有效措施加以控制，以保证投资控制目标的实现。,2、编制资金使用计划过程中最重要的步骤，就是项目投资（）。A目标的分解B.目标的合成C.目标的分离D目标的分和标准答案：A解析：编制资金使用计划过程中最重要的步骤，就是项目投资目标的分解。根据投资控制目标和要求的不同，投资目标的分解可以分为按投资构成、按子项

50、目、按时间分解三种类型。,3、编制按时间进度的资金使用计划，通常可利用控制项目进度的（）进一步扩充而得。A网络图B曲线图C进度图D投资图标准答案：A解析：编制按时间进度的资金使用计划，通常可利用控制项目进度的网络图进一步扩充而得。即在建立网络图时，一方面确定完成各项工作所需花费时时间，另一方面同时确定完成这一工作的合适的投资支出预算。,4、工程计量是指根据设计文件及承包合同中关于工程量计算的规定，项目监理机构对承包商申报的（）进行的核验。A已完成工程的工程量B在建工程的工程量C已完成工程的工程量增量D不含变更的已完成工程的工程量增减量标准答案：A解析：工程计量是指根据设计文件及承包合同中关于工