2023年监理工程师历年真题及答案(案例分析 合同管理 基础理论与相关法规 质量投资进度控制).docx

《2023年监理工程师历年真题及答案(案例分析 合同管理 基础理论与相关法规 质量投资进度控制).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年监理工程师历年真题及答案(案例分析 合同管理 基础理论与相关法规 质量投资进度控制).docx（54页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、11年监理窠例试卷及答案本试卷为案例分析题（共6题，每题20分），要求分析合理，结论正确；有计算要求的，应 简要写出计算过程。试题一某工程，监理合同履行过程中，发生如下事务：事务1：总监理工程师对部分监理工作支配如下：（1）监理实施细则由总监理工程师代表负责 审批；（2）隐藏工程由质量限制专业监理工程师负责验收；（3）工程费用索赔由造价限制专业 监理工程师负责审批；（4）工程计量原始凭证由监理员负责签署。事务2：总监理工程师对工程竣工预验收工作支配如下：专业监理工程师组织审查施工单位 报送的竣工资料，总监理工程师组织工程竣工预验收。施工单位对存在的问题整改，施工单 位整改完毕后，专业监理工程师

2、签署工程竣工报验单，并负责编制工程质量评估报告。工程 质量评估报告经总监理工程师审核签字后报送建设单位。事务3：针对该工程的风险因素，项目监理机构综合考虑风险回避、风险转移、损失限制、 风险自留四种对策，提出了相应的应对措施，见下表。风险因素及应对措施表代码风险因素应对措施A易燃物品仓库紧邻施工项目部办公用房施工单位重新进行平面布置，确保两者之间保持 平安距离B工程材料价格上涨建设单位签订固定总价合同C施工单位报审的分包单位无类似工程施工业绩施工单位更换分包单位D施工组织设计中无应急预案施工单位制订应急预案E建设单位负责选购的设备技术性能困难，配套 设备较多建设单位要求供货方负责设备安装调试F

3、工程地质条件困难建设单位设立专项基金事务4： 一批工程材料进场后，施工单位质检员填写工程材料/构（配）件/设备报审表并签字后， 仅附材料供应方供应的质量证明资料报送项目监理机构，项目监理机构审查后认为不妥，不 予签认。问题：1 .逐条指出事务1中总监理工程师对监理工作支配是否妥当，不妥之处写出正确支配。2 .指出事务2中总监理工程师对工程竣工预验收工作支配的不妥之处，并写出正确支配。3 .指出上表中AF的风险应对措施分别属于四种对策中的哪一种。4 .指出事务4中施工单位的不妥之处，并写出正确做法。试题二某实施监理的工程，在招标与施工阶段发生如下事务：事务1：招标代理机构提出，评标委员会由7人组

4、成，包括建设单位纪委书记、工会主席、 当地招标投标管理办公室主任，以及从评标专家库中随机抽取的4位技术、经济专家。事务2：建设单位要求招标代理机构在招标文件中明确：投标人应在购买招标文件时提交投标保 证金；中标人的投标保证金不予退还；中标人还需提交履约保函，保证金额为合同总额的 20% o事务3：施工中因地震导致：施工停工1个月；已建工程部分损坏；现场堆放的价值50万 元的工程材料（施工单位负责选购 ）损毁；部分施工机械损坏，修复费用20万元；现场8 人受伤，施工单位担当了全部医疗费24万元（其中建设单位受伤人员医疗费3万元，施工单 位受伤人员医疗费21万元）；施工单位修友损坏工程支出10万元

5、。施工单位按合同约定向 项目监理机构提交了费用补偿和工程延期申请。事务4：建设单位选购的大型设备运抵施工现场后，进行了清点移交。施工单位在安装过程 中该设备一个部件损坏，经鉴定，部件损坏是由于本身存在质量缺陷。问题：1 .指出事务1中评标委员会人员组成的不正确之处，并说明理由。2 .指出事务2中建设单位要求的不妥之处，并说明理由。3 .依据“建设施工合同（示范文本）“，分析事务3中建设单位和施工单位各自担当哪些经济 损失。项目监理机构应批准的费用补偿和工程延期各是多少?（不考虑工程保险）4 .就施工合同主体关系而言，事务4中设备部件损坏的责任应由谁担当，并说明理由。试题三某实施监理的工程，甲施

6、工单位选择乙施工单位分包基坑支护土方开挖工程。施工过程中发生如下事务：事务1：乙施工单位开挖土方时，因雨期下雨导致现场停工3天，在后续施工中，乙施工单 位挖断了一处在建设单位供应的地下管线图中未标明的煤气管道，因抢修导致现场停工7 天。为此，甲施工单位通过项目监理机构向建设单位提出工期延期10天和费用补偿2万元（合 同约定，窝工综合补偿2000元/天）的恳求。事务2：为了赶工期，甲施工单位调整了土方开挖方案，并按约定程序进行了调整，总监理 工程师在现场发觉乙施工单位未按调整后的土方开挖方案施工并造成围护结构变形超限，马 上向甲施工单位签发工程暂停令，同时报告了建设单位。乙施工单位未执行指令仍接

7、着施工， 总监理工程师刚好报告了有关主管部门，后因围护结构变形过大引发了基坑局部坍塌事故。 事务3：甲施工单位凭施工阅历，未经平安验算就编制了高大模板工程专项施工方案，经项 目经理签字后报总监理工程师审批的同时，就起先搭设高大模板，施工现场平安生产管理人 员则由项目总工程师兼任。事务4：甲施工单位为了便于管理，将施工人员的集体宿舍支配在本工程尚未竣工验收的地 下车库内。问题：1 .指出事务1中挖断煤气管道事故的责任方，说明理由。项目监理机构批准的工程延期和 费用补偿各多少?说明理由。2 .依据建设工程平安生产管理条例，分析事务2中甲、乙施工单位和监理单位对基坑局 部坍塌二事故应担当的责任，说明

8、理由。3 .指出事务3中甲施工单位的做法有哪些不妥，写出正确的做法。4 .指出事务4中甲施工单位的做法是否妥当，说明理由。试题四某实施监理的工程，施工单位按合同约定将打桩工程分包。施工过程中发生如下事务： 事务1：打桩工程开工前，分包单位向专业监理工程师报送了分包单位资格报审表及相关资 料。专业监理工程师仅审查了营业执照、企业资质等级证书，认为符合条件后即通知施工单 位同意分包单位进场施工。事务2：专业监理工程师在现场巡察时发觉，施工单位正在加工的一批钢筋未报验，马上进 行了处理。事务3：主体工程施工过程中，专业监理工程师发觉已浇筑的钢筋混凝土工程出现质量问题， 经分析，有以下缘由：(1)观场

9、施工人员未经培训。(2)浇筑依次不当。(3)振捣器性能不稳定。(4)雨天进行钢筋焊接。(5)施工现场狭窄。(6)钢筋锈蚀严峻。事务4：施工单位因违规作业发生一起质量事故，造成干脆经济损失8万元。该事故发生后， 总监理工程师签发工程暂停令。事故调查组进行调查后，出具事故调查报告，项目监理机构 接到事故调查报告后，按程序对该质量事故进行了处理。问题：1 .提出事务1中专业监理工程师的做法有哪些不妥，说明理由。2 .专业监理工程师应如何处理事务2?3 .将项目监理机构针对事务3分析的(1)(6)项缘由分别归入影响工程质量的五大要因(人 员、机械、材料、方法、环境)之中，并绘制因果分析图。4 .按损失

10、严峻程度划分，事务4中的质量事故属于哪一类?写出项目监理机构接到事故调查 报告后对该事故的处理程序。试题五某实施监理的工程，招标文件中工程量清单标明的混凝土工程量为2400m3,投标文件综合 单价分析表显示：人工单价IOO元/工日，人工消耗量0.40工Hm3;材料费单价275元/m3； 机械台班单价1200元/台班，机械台班消耗量0.025台班/m3。采纳以干脆费为计算基础的 综合单价法进行订4价，其中，措施费为干脆工程费的5%,间接费费率为10%,利润率为 8%,综合计税系数为3.41%。施工合同约定，实际工程量超过清单工程量15%时，混凝土 全费用综合单价调整为420元/m3。施工过程中发

11、生以下事务：事务1：基础混凝土浇筑时局部漏振，造成混凝土质量缺陷，专业监理工程师发觉后要求施 工单位返工。施工单位拆除存在质量缺陷的混凝土 60m3,发生拆除费用3万元，并重新进 行了浇筑。事务2：主体结构施工时，建设单位提出变更运用功能，使该工程混凝土量增加到260Om3。 施工单位收到变更后的设计图样时，变更部位已按原设计浇筑完成的150m3混凝土须要拆 除，发生拆除费用5.3万元。问题：1 .计算混凝土工程的干脆工程费和全费用综合单价。2 .事务【中，因拆除混凝土发生的费用是否应计人工程价款?说明理由。3 .事务2中，该工程混凝土工程量增加到2600m3,对应的工程结算价款是多少万元？4

12、 .事务2中，因拆除混凝土发生的费用是否应计人工程价款?说明理由。5 .计入结算的混凝土工程量是多少?混凝土工程的实际结算价款是多少万元?（计算结果保留 两位小数）试题六某实施监理的工程，建设单位与施工单位依据“建设工程施工合同（示范文本）”签订了施工合 同。项目监理机构批准的施工进度支配如下图所示，各项工作均按最早起先时间支配，匀速 进行。施工进度计划图（单位：天）施工过程中发生如下事务：事务1：施工打算期间，由于施工设备未按期进场，施工单位在合同约定的开工日前第5天 向项目经理机构提出延期开工的申请，总监理工程师审核后赐予书面回到。事务2：施工打算完毕后，项目监理机构审查工程开工报审表及相

13、关资料后认为：施工许可 证已获政府主管部门批准,征地拆迁工作满意工程进度需求,施工单位现场管理人员已到位， 但其他开工条件尚不具备。总监理工程师不予签发工程开工报审表。事务3：工程开工后第20天下班时刻，项目监理机构确认：A、B工作己完成；C工作已完 成6天的工作量：D工作已完成5天的工作量；B工作在未经监理人员验收的状况下，F工 作已进行1天。问题：1 .总监理工程师是否应批准事务1中施工单位提出的延期开工申请?说明理由。2 .依据建设工程监理规范（GB5O319-2000）,该工程还应具备哪些开工条件，总监理工 程师方可签发工程开工报审表？3 .针对上图所示的施工进度支配，确定该施工进度支

14、配的工期和关键工作。并分别计算C 工作、D工作、F工作的总时差和自由时差。4 .分析开工后第20天下班时刻施工进度支配的执行状况，并分别说明对总工期及紧后工作 的影响，此时，预料总工期延长多少天？5 .针对事务3中F工作在B工作未阅历收的状况下就开工的情形，项目监理机构应如何处 理？2023年度全国监理工程师执业资格考试试卷参考答案 试题一1 .事务1中总监理工程师对监理工作支配是否妥当的推断以及正确支配。(1)监理实施细则由总监理工程师代表负责审批不妥。正确支配：审批监理实施细则由总监理工程师负责。(2)隐藏工程由质量限制专业监理工程师负责验收妥当。(3)工程费用索赔由造价限制专业监理工程师

15、负责审批不妥。正确支配：工程费用索赔由总监理工程师负责审批。(4)工程计量原始凭证由监理员负责签署妥当。2 .事务2中总监理工程师对工程竣工预验收工作支配的不妥之处以及正确支配。(I)不妥之处：专业监理工程师组织审查施工单位报送的竣工资料。正确支配：总监理工程师组织专业监理工程师对施工单位报送的竣工资料进行审查。(2)不妥之处：专业监理工程师签署工程竣工报验单。正确支配：由总监理工程师签署工程竣工报验单。(3)不妥之处：专业监理工程师负责编制工程质量评估报告。正确支配：由总监理工程师提出工程质量评估报告。(4)不妥之处：工程质量评估报告经总监理工程师审核签字后报送建设单位。正确支配:工程质量评

16、估报告经总监理工程师和监理单位技术负责人审核签字后报送建设单 位。3 .风险对策的推断如下：A属于：损失限制；B属于风险转移；C属于风险回避；D属于限制损失；E属于风险转移；F属于风险自留。4 .事务4中施工单位的不妥之处以及正确做法：(1)不妥之处：施工单位质检员填写工程材料/构(配)件/设备报审表并签字。正确做法：应由项目经理签字。(2)不妥之处：仅附材料供应方供应的质量证明资料报送项目监理机构。正确做法：所附材料还应包括数量清单和自检结果。试题二1 .事务1中评标委员会人员组成的不正确之处以及理由：(1)不正确之处：招标代理机构提出评标委员会的组成。理由：应由招标人依法组建评标委员会。(

17、2)不正确之处：评标委员会人员组成中包括当地招标投标管理办公室主任。理由：评标委员会由招标人代表和有关技术、经济方面的专家组成。(3)不正确之处：从评标专家库中随机抽取4位技术、经济专家。理由：技术、经济专家没有达到评标委员会成员总数的2/3,至少为5位技术、经济专家。2 .事务2中建设单位要求的不妥之处以及理由：(1)不妥之处：投标人应在购买招标文件时提交投标保证金。理由：投标保证金应当在投标时提交。(2)不妥之处：中标人的投标保证金不予退还。理由：中标人和未中标人的投标保证金都应退还。(3)不妥之处：履约保函的保证金额为合同总额的20%。理由：履约保函一般为合同金额的5%10%。3 . (

18、1)事务3中建设单位应担当的经济损失：已建工程的损坏；现场堆放的价值50万元的 工程材料的损毁；建设单位受伤人员医疗费3万元；修复损坏工程支出10万元。(2)事务3中施工单位应担当的经济损失：部分施工机械损坏的修复费20万元；施工单位受 伤人员医疗费21万元。项目监理机构应批准的费用补偿=(50+3+10)万元=63万元。(4)项目监理机构应批准的工期延期为1个月。4 .就施工合同主体关系而言，事务4中设备部件损坏的责任应由建设单位担当。理由：主体关系就是建设单位和施工单位，建设单位选购的材料设备经检查试验通过后， 仍不能解除建设单位供应材料设备存在的质量缺陷责任。试题三1. (1)事务1中挖

19、断煤气管道事故的责任方为建设单位。理由：开工前，建设单位应向施工单位供应完整的施工区域内的地下管线图，其中应包含煤 气管道走向埋深位置图。(2)项目监理机构批准的工程延期为7天。理由：雨期下雨停工3天不予批准延期，只批准因抢修导致现场停工7天的工期延期。项目监理机构批准的费用补偿为14000元。理由：费用补偿=7x2000元=14000元。2 .依据建设工程平安生产管理条例，事务2中甲、乙施工单位和监理单位对基坑局部 坍塌事故应担当的责任及理由。(1)甲施工单位和乙施工单位对事故担当连带责任，由乙施工单位担当主要责任。理由：甲施工单位属于总承包单位，乙施工单位属于分包单位，他们对分包工程的平安

20、生产 担当连带责任；分包单位不听从管理导致的生产平安事故的，由分包单位担当主要责任。 (2)监理单位担当监理责任。理由：监理单位应当依据法律法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程平安生产 担当监理责任。3 .事务3中甲施工单位做法的不妥以及正确的做法：(1)不妥之处：甲施工单位凭施工阅历，未经平安验算编制高大模板工程专项施工方案。正 确做法：应仔细编制方案，且有具体的平安验算书。(2)不妥之处：专项施工方案经项目经理签字后报总监理工程师审批的同时就起先搭设高大 模板。正确做法：专项施工方案经甲施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施。(3)不妥之处：施工现场平安生产管理人员由项目总工

21、程师兼任。正确做法：应当由专职平安生产管理人员进行现场监督。4 .事务4中甲施工单位的做法不妥。理由：依据建设工程平安生产管理条例，施工单位不得在工程尚未竣工验收的建筑物内 设置员工集体宿舍。试题四1 .事务1中专业监理工程师的做法的不妥之处以及理由：(1)不妥之处：打桩工程开工前，分包单位向专业监理工程师报送了分包单位资格报审表及 相关资料。理由：在总承包单位选定分包单位后,应向监理工程师报送分包单位资格报审表及相关资料。 (2)不妥之处：专业监理工程师仅审查了营业执照、企业资质等级证书后，认为符合条件。 理由：专业监理工程师审查的内容不全面。(3)不妥之处：专业监理工程师认为符合条件后即通

22、知施工单位同意分包单位进场施工。理 由：应由总监理工程师书面确认。2 .专业监理工程师处理事务2的程序：报总监理工程师并下达监理工作通知单，要求施工 单位提交产品出厂合格证、技术说明书及检验或试验报告，待重新检验合格后运用，如检验 不合格，书面通知施工单位将该批钢材撤出现场。3 .第(1)项缘由归入影响工程质量的五大要因的人员之中。第(2)项缘由归入影响工程质量的五大要因的方法之中。第(3)项缘由归入影响工程质量的五大要因的机械之中。第(4)项缘由归入影响工程质量的五大要因的环境之中。第(5)项缘由归入影响工程质量的五大要因的环境之中。第(6)项缘由归入影响工程质量的五大要因的材料之中。绘制的

23、因果分析图如下图所示。环境钢筋混凝表ft同版因果分析图4.按损失严峻程度划分，事务4中的质量事故属于严峻质量事故。项目监理机构接到事故调查报告后对该事故的处理程序：组织相关单位探讨，并责成相关 单位完成技术处理方案；对工程质量事故技术处理施工质量进行监理：组织相关各方对 施工单位完工自检后报验的结果进行检查验收，必要时进行处理结果鉴定；审核签认事故 单位报送的质量事故处理报告，组织将有关技术资料归档；签发工程笈工令.试题五1. (1)混凝土工程的干脆工程费=IooXO.4x2400 元十 2752400 元+1200x0.025x2400 元=828000 元=82.80 万元。(2)混凝土工

24、程的全费用综合单价= 828000(l +5%)(1 +10%)(l +8%)( 1+3.41 %)2400元m3=445.03 元元/m3。2 .事务1中，因拆除混凝土发生的费用不应计人工程价款。理由：施工质量缺陷属于施工单位责任范围，返工增加的费用由施工单位担当，工期不予顺 延。3 . (26002400)2400 100%=8.33% 15%,因此，混凝土工程的结算价款仍按原综合 单价结算。对应的工程结算价款=445.03x2600元=1157078元=115.71万元。4 .事务2中，因拆除混凝土发生的费用应计人工程价款。理由：因设计变更导致合同价款增减及造成施工单位损失由建设单位担当

25、，延误的工期相应 顺延5 .计入结算的混凝土工程量=(2600+150)m3=2750m3。(2)混凝土工程的实际结算价=(2750x445.03+53000)元=1276832.5元=127.68万元。试题六1 .总监理工程师不应批准事务1中施工单位提出的延期开工申请。理由：依据建设工程施工合同(规范文本)的规定，假如承包人不能按时开工，应在不迟于协 议约定的开工日期前7天以书面形式向监理工程师提出延期开工的理由和要求，本案例是在 开工日前. 5天提出，不符合规定，所以不应批准。2 .依据建设工程监理规范(GB50319-2000),该工程还应具备以下开工条件，总监理工 程师方可签发工程开工

26、报审表：施工组织设计己获总监理工程师批准；机具、施工人员 己进场，主要工程材料已落实；进场道路及水、电、通信等已满意开工要求。3 .该施工进度支配的工期为75天，关键工作为A、D、E、H、K。C工作自由时差=(9+15+24912)天=27天，总时差=(7591298)天=37天。D工作为关键工作，因此，自由时差为0,总时差为0。F工作的自由时差=(26-9-8-9)天=0,总时差=(75-9-8-9-15-12)天=22天。4 . A工作已完成，对总工期及紧后工作无影响。B工作已完成，对总工期及紧后工作无影响。C工作己完成6天的工作量，拖延了 5天，拖延的时间既没有超过总时差，也没有超过自由

27、 时差，对总工期及紧后工作无影响。D工作已完成5天的工作量，拖延了 6天，D工作为关键线路，预料会使总工期延长6天, 也会影响紧后工作。5 .项目监理机构的处理程序：下达局部工程暂停令，经项目监理机构对B工作验收合格后， 再进行F工作，并由施工单位担当所造成的费用及工期损失。2023年监理工程师考试建设工程合同管理真题一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1 .施工企业授权项目经理在授权范围内进行施工管理，项目经理为施工企业实施选购 材 料的行为属于（）。A,职务代理B.指定代理C.法定代理D.托付代理2 .监理公司以其全部的房屋作为抵押物，与银行签订抵押合同

28、，该抵押合同的生效日期为 （）之日。A.当事人签字B.抵押物登记C.转移产权证D,转移房屋占有3 .下列关于留置担保的说法中，正确的是（）。A.留置不以合法占有对方财产为前提B.可以留置的财产仅限于动产C.留置担保可适用于建设工程合同D.留置以合法占有对方固定资产为前提4 .投标保证的有效期限从（）之日起计算。A.招标文件出售B.投标文件递交C.投标截止D.中标通知书发出5 .采纳建设工程施工合同（示范文本）订立合同的工程项目，建设工程一切险的投保人 应为（）。A.发包人B.承包人C.监理人D.分包人6 .下列关于合同公证的说法中，正确的是（）。A.合同公证只能确认合同的真实性B.合同公证由工

29、商行政管理机关作出C.合同公证的效力只能限于国内D.经公证的合同，法律效力高于经过签证的合同7.甲施工企业获知自己的竞争对手乙施工企业正在与丙施工企业协商联合投标，遂与丙施 工企业谈判联合投标事宜，甲施工企业在谈判中有意拖延时间。在乙施工企业放弃与丙施工 企业联合投标后，通知丙施工企业将单独投标，依据中华人民共和国合同法规定，下列 关于甲施工企业上述行为的法律责任的说法中，正确的是（）。A.无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应担当违约责任B.无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应担当缔约过失责任C.甲施工企业担当法律责任，以丙施工企业有损失为前提D.甲施工企业担当法律责任，以乙施工企业有

30、损失为前提8 .某工程项目的发包人代表只有30万元变更确认权,但施工企业并不知道具体的确认权限， 某日，施工企业提交发包人代表签字确认了一项工程款为50万元的变更工程，该50万元工 程款的确认应当由（ ）。A.发包人担当责任B.发包人代表担当责任C.承包人与发包人代表担当法律责任D.施工企业确定责任担当人9 .某工程材料供应合同被确认无效，双方具有同等过错，购买方有4万元损失，供应方有 2万元损失，下列关于双方损失责任担当的说法中，正确的是（）。A.各自担当自己的损失B.分别担当对方的损失C.供应方担当购买方1万元损失D.供应方担当购买方2万元损失10 .某钢材供应合同在甲市订立，在乙市履行。

31、合同中未对某型号钢材的价格作出规定，事 后也没有达成补充协议。该型号钢材的价格：订立合同时，甲市每吨4200元，乙市每吨4150 元;履行合同时，甲市每吨4300元,乙市每吨4250元。该型号钢材的结算价格应为每吨（ ） 兀A. 4300B. 4250C. 4200D. 415011 .某工程项目材料供应合同中约定，供货方支付订购的材料后，选购 方再行支付货款， 合同履行过程中，由供货方交付的材料质量不符合约定标准，选购 方拒付货款，选购 方行使的是（）oA.同时履行抗辩权B.后履行抗辩权C.先诉抗辩权D.担心抗辩权12 .依据中华人民共和国合同法有关合同转让的规定，下列关于债权转让的说法中，

32、正确的是（ ）oA.债权人应当通知债务人B.债权人应当经债务人同意才可转让C.主权利转让后从权利并不随之转让D.无论何种情形合同债权都可以转让13 .施工企业与材料供应商订立了材料供应合同，约定的定金为2万元，违约金为5万元。 后因材料供应商违约，给施工企业造成7万元损失，施工企业可要求材料供应商担当违约责 任的最大款额为（）万元。A. 2B. 5C. 7D. 1214 .下列解决建设工程合同争议方式，具有强制执行法律效力的是（ ）oA.和解B.调解C.行政复议D仲裁15 .某建设工程施工合同中订有仲裁条款,下列关于该仲裁条款的说法中，正确的是（）,A.仲裁委员会的选择可以通过默示的方式体现B

33、.仲裁事项可以通过默示的方式体现C.建设工程施工合同无效，该仲裁条款亦无效D.当事人如不选定仲裁员，该仲裁条款即失效16 .建设工程合同的争端经仲裁裁决后，一方当事人发觉裁决所依据的证据是伪造的，应A.申请仲裁机构重新仲裁B.申请仲裁机构撤销仲裁裁决C.申请人民法院撤销仲裁裁决D.申请政府主管部门撤销该裁决17 .某工程项目依法招标发包，某投标人在开标后提出增加实惠条件，招标人对该实惠条件 的正确处理是（）。A,接受该实惠条件B.接受该实惠条件，但在评标时仅作参考C.拒绝接受该实惠条件D.将该投标人的投标按废标处理18 .下列关于最低评标价法的说法中，正确的是（ ）oA.以投标人的平均报价作为

34、评标价B.以中标人的评标价作为中标价C.以报价最低的投标价为中标价D.以中标人的报价为中标价19 .依据中华人民共和国招标投标法，中标通知书发出后招标人和中标人应在（） 天内订立书面合同。A. 10B. 20C. 30D. 4020 .建设工程监理招标中，评标时须要考虑的最主要因素是（）。A.监理实力B.监理收费C.检测设备D.企业信誉21 .依据建设工程托付监理合同（示范文本）对合同文件组成的规定，下列文件中不属于 对监理人有约束力的是（）。A.监理托付函B.工程变更申请书C.监理合同专用条件D.实施过程中与托付人签署的补充文件22 .依据建设工程托付监理合同（示范文本），监理人巡察过程中发

35、觉危及作业人员平安 的紧急状况时，首先应实行的措施是（ ）oA.通知托付人，建议下达停工指令B.征得托付人同意后，下达停工指令C.马上下达停工指令并尽快通知托付人D.马上召开现场会议，探讨对策23 .建设工程托付监理合同的终止日为（）之日。A.监理合同内注明的监理工作完成B.监理的工程竣工验收通过C.监理的工程完成工程移交手续并收到监理酬劳尾款D.监理的工程保修期届满24 .依据建设工程托付监理合同（示范文本），下列情形中监理人可获得经济嘉奖的是 （ ）。A,监理的工程施工质量完全满意规范的要求B.监理的工程施工中未发生平安事故C.托付人采纳监理人的建议削减了工程建设投资D.监理人的有效协调避

36、开了承包人的索赔25 .依据建设工程设计合同（示范文本），下列关于建设工程设计深度要求的说法中正确 的是（）。A.设计标准不得高于国家规范的强制性要求B.技术设计文件应满意编制初步设计文件的须要C.施工图设计文件应满意设备材料选购的须要D.方案设计文件应满意编制工程预算的要求26 .建设工程勘察合同履行期间，在发包人要求解除合同时，下列关于勘察费结算的说法中正确的是（）oA.不论工作进行到何种程度，发包人均应全额支付勘察费B.完成的工作量在50%以内时，应支付预算额50%的勘察费，完成的工作量超过50%时, 应全额支付赔偿费C.完成的工作量在50%以内时，定金不退；完成的工作量超过50%时，依

37、据工作量支付勘 察费D.不论工作进行到何种程度，定金不退，并应依据工作量比例支付勘察费27 .依据建设工程施工合同（示范文本），当组成合同的文件出现冲突时，应按合同约定 的优先依次进行说明，合同中没有约定的，优先依次正确的是（ ）oA.合同协议书、通用条款、专用条款B.中标通知书、专用条款、协议书C.中标通知书、专用条款、投标书D.中标通知书、专用条款、工程量清单28 .下列关于施工合同计价方式的说法中，正确的是（ ）oA.工期在18个月以上的合同，因市场价格不易精确预期，宜采纳可调价格合同B.业主在初步设计完成后即招标的，因工程量估算不够精确，宜采纳固定总价合同C.采纳新技术的施工项目，因合

38、同双方对施工成本不易精确确定，宜采纳固定单价合同D.设备安装工程因无法估算工程量，宜采纳成本加酬金合同29 .下列关于施工进度支配的说法中，错误的是（ ）oA.承包人应当依据施工组织设计编制施工进度支配B.工程师无权对承包人提交的施工进度支配提出不同看法C.工程师对施工进度支配的认可，不能免除承包人对施工组织设计缺陷应负的责任D.经工程师认可的施工进度支配，将作为工程的施工进度限制的依据30 .某施工合同约定的开工日期为2023年9月10日，承包人在9月1日向工程师提出了将在9月17日开工的延期申请，理由是主要施工机械正在大修，工程师批准了延期申请，要 求按延期申请的日期开工，承包人的主要施工

39、机械于9月25日运抵施工现场，实际开工日 期为9月30日，依据建设工程施工合同（示范文本），该工程的开工日期应为（）。A. 9月10日B. 9月17日C. 9月25日D. 9月30日31.依据建设工程施工合同（示范文本），发包人选购的建筑材料运抵施工现场,在由承包人保管前，应经过（）共同清点。A,发包人与工程师B.工程师与承包人C.发包人与承包人D.工程师与供货人32.依据建设工程施工合同（示范文本），承包人选购的建筑材料,在运用前须要进行试验时，责任的分担为（）。A.发包人负责试验，费用由发包人担当B.发包人负责试验，费用由承包人担当C.承包人负责试验，费用由发包人担当D,承包人负责试验，费

40、用由承包人担当33.某基础工程施工过程中，承包人未通知工程师检查即自行隐藏，后又遵照工程师的指示 进行剥露检验，经与工程师共同检验，确认该隐藏工程的施工质量满意合同要求。下列关于 处理此事务的说法中，正确的是（）。A,给承包人顺延工期并追加合同价款B.给承包人顺延工期，但不追加合同价款C.给承包人追加合同价款，但不顺延工期D.工期延误和费用损失均由承包人担当34.某：顷目分项工程的施工具备隐藏条件，经工程师检查认可后承包人接着施工，后工程 师又发出重新剥露检查的指示，承包人执行了该指示。重新检查表明该分项工程存在质量缺 陷，承包人修复后再次隐藏，下列关于承包人的经济损失和工期延误的责任担当的说

41、法中， 正确的是（ ）。A.工期和经济损失由承包人担当B.赐予经济损失补偿，不顺延合同工期C.顺延合同工期，不补偿经济损失D.补偿经济损失并顺延合同工期35 .工程师发觉工程存在质量问题，发出了停止施工指示，承包人修复后经工程师检查确认 该工程合格，向工程师发出了恳求复工的书面要求,经48小时后未收到工程师的任何指示， 依据建设工程施工合同（示范文本），承包人此时的应对措施是（）。A.停止施工等待工程师的指示B.向工程师再次发出恳求复工的要求C.自行复工D.向发包人发出恳求复工的要求36 .依据建设工程施工合同（示范文本），由于设计变更需赐予承包人追加合同价款时变 更价款的支付时间为（）之日。

42、A.工程师发出设计变更通知B.承包人完成变更工程C.承包人提交变更追加合同价款报告D.最近一期工程进度款支付37 .发包人选购 的设备经过试车表明存在严峻质量缺陷，需拆除并重新购置，下列关于该 事务责任担当的说法中，正确的是（ ）oA.发包人负责拆除，重新购置，合同工期相应顺延B.发包人负责拆除，承包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期C.承包人负责拆除，发包人重新购置，顺延合同工期但不追加合同价款D.承包人负责拆除，发包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期38.某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按 月计算奖金或延误损害赔偿金，施工至第16个月，因承

43、包人缘由导致实际进度滞后于支配 进度,承包人修改后的进度支配的竣工日期为第23个月，工程师认可了该进度支配的修改，承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工程责任的说法中，正确的是（）。A.提前工期1个月赐予承包人嘉奖B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不赐予嘉奖D.因工程师对修改进度支配的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任39 .承包人订购的建筑材料，通过铁路运抵工程所在地车站后，承包人提货时应与（）共同验货。A,供货商B.铁路运输部门C.监理工程师D,供货商和铁路运输部门40 .某材料选购 合同中约定了提交数量与订购数量之间的合理磅差

44、，合同履行过程中，供 货方交付的材料多于订购数量，且超过了合理磅差界限，当选购 方同意接受多付材料 时，下列关于货款的说法中，正确的是（）0A.按订购数量加多付数量计算货款B.按订购数量支付货款，多交付部分不再追加货款C.按交货数量减去合理磅差时的数量计算货款D.按交货数量加上合理磅差时的数量计算货款41 .依据FIDIC施工合同条件，施工合同的有效期为自合同订立之日起至（）之日止。A.竣工移交B.工程师签发工程接收证书C.工程师颁发履约证书D.结清单生效42 .某施工合同对工程拖期竣工的日拖期赔偿额和最高赔偿金额均作出了约定。合同履行中， 发生了承包商分阶段移交工程拖期竣工的情形，依据FlD

45、IC施工合同条件，下列关于计 算拖期违约赔偿金额的说法中，正确的是（）。A.日拖期赔偿额和最高赔偿金额均应折减B.日拖期赔偿额和最高赔偿金额均不折减C.日拖期赔偿额折减，最高赔偿限额不折减D.最高赔偿限额折减，日拖期赔偿额不折减43.依据FIDIC施工合同条件，合同争端 裁决委员会的组成人员由（）0A.行业协会指定B.仲裁委员会指定C.业主与承包商协商选定D.工程师和承包商协商选定44 .依据FIDlC施工合同条件，业主与承包商划分合同风险的“基准日”为（）。A.发布招标公告之日B.承包商提交投标文件之日C.投标截止日前第28天D.签订施工合同后第28天45 .依据FIDIC施工合同条件，同时

46、在现场施工的两个承包商出现施工干扰时，工程师有权发布调整其中某一承包商原定施工作业依次的指令,工程师发布该指令的依据是（）的规定。A.施工合同中关于进度限制条款B.施工合同中关于变更条款C.工程师与业主订立的服务合同中工程师权力条款D.工程师与业主订立的服务合同中工程师责任条款46 .依据FIDIC施工合同条件，保留金的性质属于（）.A.合同实施期的暂列金额B.承包商部分工程的预付款C.业主的履约保证金D.作为承包商严格履行合同义务的措施47 .依据FIDlC施工合同条件，工程竣工验收不合格且经过修复后重新检验仍未通刘的， 工程师有权选择处理方法，下列处理方法中错误的是（ ）oA.指示承包商修复缺陷后再进行检验B.经业主同意折价接收工程并颁发接收证书C.建议业主解除施工合同D.颁发接收证书并延长缺陷通知期的期限48 .依据FIDIC土木工程施工分包合同条件，分包商收到工程师发出的分包工程变更指 令后，正确的做法是（ ）o A.马上执行B.变更执行C.请承包商代表确认后再