《甘肃润源环境资源科技有限公司供水分厂大草滩水库库容测算项目技术协议.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《甘肃润源环境资源科技有限公司供水分厂大草滩水库库容测算项目技术协议.docx（5页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、甘肃润源环境资源科技有限公司供水分厂大草滩水库库容测算项目技术协议项目名称：甘肃润源环境资源科技有限公司供水分厂大草滩水库库容测算项目发包人：承包人:发包人负责人：签定时间：签定地点：甘肃省嘉峪关市承包人负责人：签定时间：签定地点：甘肃省嘉峪关市一、资质要求同时具备水利设计行业乙级及以上资质和测绘乙级及以上资质。二、施工内容及范围：1、对大草滩水库进行1：100O地形测绘，根据地形测绘数据计算水库库容。2、对大草滩水库库区水面以上的坝体建筑物及两侧山体地形测绘。3、对大草滩水库库区水面以下的水下地形测绘。4、对测绘数据整合进行内业计算，绘制1：1000地形图，并形成库容曲线和水库库容表。5、对
2、所有成果进行复核及验收，编制项目库容计算报告。三、质量标准或验收标准测绘作业人员安全规范GB1016-2008；水库工程管理设计规范SL106-2017；国家基本比例尺地图图式第一部分1：500.1：1000.1：2000地形图图式GB/T2025.1-2017；国家基本比例尺地图1：500,1：1000,1：2000地形图GB/T33176-2016；1:500、LlOO0、L2000地形图航空摄影测量内业规范GB/T7930-2008；1:5001:10001:2000地形图航空摄影测量外业规范GB/T7931-2008；全球定位系统（GPS）测量规范GB/T18314-2009；国家三四
3、等水准测量规范GB/T12898-2009；低空数字航空摄影测量外业规范GB/T3004-2010；低空数字航空摄影测量内业规范GB/T3003-2010；卫星导航定位基准站网络实时动态测量（RTK）规范GB/T39616-2020；全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范CH/T2009-2010；其他有关国家的现行规范、规定及标准。如果承包人要使用其它标准代替或补充上述标准，这些标准都是在国际上被广泛接受，并且与IEC标准相当，最后由发包人认可。合同设备的设计和制造遵循“中华人民共和国家标准”的最新版本。对于承包人企业标准，若高于经发包人认可的标准的，承包人可以直接采用。四、违约责任及其
4、他1 .发包人未能按合同约定的要求和时间完成相关工作及开工条件、不可抗力的发生等原因造成工期延误，工期相应顺延。2 .因承包人原因造成工期延误的，一律不予顺延工期，由于此延期给发包人造成损失的，由承包人赔偿发包人的直接经济损失和因水库安全监测系统存在问题而导致的政府罚款。3 .因承包人原因发生轻伤及以上人身伤害事故、较大及以上设备事故、火灾事故，由承包人承担全部责任并赔偿经济损失，且发包人有权扣除承包人合同价款1000-10000元或终止合同。4 .承包人应严格按照国家规范及行业标准组织施工，需采取行之有效的防护措施，消除作业过程中安全隐患。凡措施不完善导致的事故，由承包人承担全部责任并赔偿经
5、济损失。发生违反发包人所在单位相关规章制度但未造成后果，扣罚违约金每起500元并停工整顿，由此造成的所有损失由承包人负全责。5 .因承包人过失或履职不到位造成的设备损坏、停用或发包人受到上级部门通报考核，每发生一起异常承担1000-10000元的违约金。6 .双方签订安全生产管理协议，承包人如有违反发包人及其上级主管部门有关安全、基础管理、综合治理等规定，依据发包人相关管理条款承担1000-10000元的违约金。7 .承包人不得以任何形式向外界泄漏发包方信息、资料等。承包人作业人员履行合同期间不得损害发包人利益，给发包人带经济损失的，承包人必须承担全部责任。8 .合同违约金为合同总额的20%；
6、赔偿金为承包人导致发包人遭受的直接损失与间接损失之和。承包人在本合同项下全部受考核总额不论单项或多项累计不得超过合同金额的20虬但赔偿金不受此限制。9 .合同生效后，任何一方无正当理由解除或不履行合同的，应向对方支付合同总价20%的违约金。10 .发包人承包人在履行合同时发生争议或纠纷，应本着友好协商的原则进行解决，如无法达成协商意见，应向合同履行地人民法院提起诉讼。11、发包人承包人在履行合同时发生争议或纠纷，应本着友好协商的原则进行解决，如无法达成协商意见，应向合同履行地人民法院提起诉讼。五、本协议一式2份，承包人持1份。发包人:承包人:发包人代表:发包人电话:发包人传真:发包人邮编:承包人代表承包人电话承包人传真承包人邮编
