《正规的建设工程设计合同格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《正规的建设工程设计合同格式.docx（15页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、正规的建设工程设计合同格式工程设计是依据建立工程和法律法规的要求，对建立工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进展综合分析、论证，编制建立工程设计文件，供应相关效劳的活动。以下是我为大家整理的正规的建立工程设计合同格式，供大家参考学习。建立工程设计合同1工程名称：;工程地点：合同编号：;计证书等级：签订日期：;签订地点：发包人：设计人：发包人托付设计人担当工程设计，工程地点为，经双方协商相同，签订本合同，共同执行。第一条本合同签订依据1.1 中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建立工程勘察设计市场管理规定。1.2 国家及地方有关建立工程勘察设计管理法规和规章。1.3 建立工程批准文件。
2、其次条设计依据2.1 发包人给设计人的托付书或设计中标文件2.2 发包人提交的根底资料2.3 设计人接受的主要技术标准是:第三条合同文件的优先次序构本钱合同的文件可视为是能相互说明的，假如合同文件存在歧义或不相同，那么依据如下优先次序来判定：3.1 合同书3.2 中标函（文件）3.3 发包人要求及托付书3.4 投标书第四条本合同工程的名称、规模、阶段、投资及设计内容（依据行业特点填写）第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件刚好间第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点刚好间第七条费用7.1 双方商定，本合同的设计费为万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的
3、，由双方商定。7.2 假如上述费用为估算设计费，那么双方在初步设计审批后,按批准的初步设计概算核算设计费。工程建立期间如遇概算调整，那么设计费也应做相应调整。第八条支付方式8.1 本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的%,计万元作为定金（合同结算时，定金抵作设计费）。8.2 设计人提交设计文件后三天内，发包人支付设计费总额的%,计万元;之后，发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例，分期分批向设计人支付总设计费的%,计万元，施工图完成后，发包人结清设计费，不留尾款。8.3 双方托付银行代付代收有关费用。第九条双方责任9.1 发包人责任9.1.1 发包人按本合同第五条规定内容，在规定的时间内
4、向设计人提交根底资料及文件，并对其完整性、正确性刚好限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进展设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内。设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权确定提交设计文件的时间。9.1.2 发包人变更托付设计工程、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作全套修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。9.
5、1.3 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未起先设计工作的，不退还发包人已付的定金;已起先设计工作的，发包人应依据设计人已进展的实际工作量，缺乏一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。9.1.4 发包人必需按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工的标记。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。9.1.5 发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费,每逾期支付一天，应担当应支付金额的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或
6、设计审批部门对设计文件不审批或本合同工程停缓建，发包人均应支付应付的设计费。9.1.6 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得紧要背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。9.1.7 发包人应为设计人派驻现场的工作人员供应工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动爱惜装备。9.1.8 设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。9.1.9 担当本工程外国专家来设计人办公室工作的接待费（包括传真、电话、复印、办公等费用）。9.2 设计人责任9.2.1 设计人应按国家规定和合同约定的技术标准标准进展设计,按本合同第六条规定的内容、时间及份数向
7、发包人交付设计文件（出现9.1.2、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的状况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。9.2.2 设计合理运用年限为年。9.2.3 负责对外商的设计资料进展审查，负责该合同工程的设计联络工作。9.2.4 设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责接受补救措施外，应免收受损失局部的设计费，并依据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的%.9.2.5 由于设计人缘由，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该工程应收设计费的%o9.2.6 合同生效后，设计人要求终止或
8、解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。9.2.7 设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并依据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内工程起先施工，负责向发包人及施工单位进展设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一处内工程尚未起先施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取询问效劳费，收费额由双方商定。第十条保密双方均应爱惜对方的学问产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同工程外的工程。如发生以上状况，泄密方担当一切由此引起的后果并担当赔偿责任。第十一条仲
9、裁凡因本合同或与本合同有关的一切争议，发包人与设计人应友好协商解决;如协商不成时，双方同意由中国国际经济贸易仲裁委员会天津国际经济金融仲裁中心仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第十二条合同生效及其他12.1 发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进展协作与解决有关问题时，双方应另行签订技术询问效劳合同。12.2 设计人为本合同工程的效劳至施工安装完毕为止。12.3 本工程工程中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人须要设计人协作建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人担当。12.4 发包人托付设计人协作引进工程的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的
10、各个阶段，应吸取担当有关设计任务的设计人员参加。出国费用，由发包人支付。12.5 发包人托付设计人担当本合同内容以外的工作效劳，另行签订协议并支付费用。12.6 由于不行抗力因素致使合同无法履行时，双方应刚好协商解决。12.7 本合同双方签字盖章即生效，一式一份，发包人一份，设计人一份。12.8 本合同生效后，按规定应到工程主管部门规定的审查部门备案。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。12.9 双方认可的来往传真、电子邮件、会议纪要等，均为合同的组成局部，与本合同具有同等法律效力。12.10未尽事宜，经双方协商相同，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。发包人名称（盖章）：设计
11、人名称（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：托付代理人（签字）：托付代理人（签字）：工程经理（签字）：工程经理（签字）：住所：住所：邮政编码：邮政编码：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：建立工程设计合同2发包方：承包方：依据中华人民共和国经济合同法和建立工程勘察设计合同条例的有关规定，经双方协商相同，签订本合同，以资共同遵守第一条工程名称;工程地点;工程规模;工程投资O其次条托付方依据本合规定填写建立工程勘察设计托付书（见附表一、）第三条勘察设计费取费的依据和取费标准，按国家规定执行。勘察设计费的拨付方法，自合同生效后天内，托付方应向承包方给付定金。合同履行后，定金抵作勘
12、察设计费，缺乏局部托付方应在天内一次结清（或订为分假设干次结清）。勘察任务的定金为勘察费的30%,设计任务的定金为估算设计费的20%o本工程的勘察费为元估算设计费为元。托付方不履行合同的，无权要求返还定金;承包方不履行合同的，应双倍返还定金。第四条托付方的义务1 .托付方应在商定的时间内向承包方供应必要的资料并对供应的时间、进度与资料的牢靠性负责。供应资料的内容，技术要求及期限见附表三。2 .在勘察设计人员进入现场作业或协作施工时，应负责供应以下工作和生活条件：3 .托付方协作引进工程的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸取担当有关设计任务的承包方参加。4 .按
13、有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。5 .维护承包方的勘察成果和设计文件，不得擅自修改或转让给第三方重复运用。第五条承包方的义务1.承包方应在年月日前提交有关勘察成果和设计文件，并担当责任。提交勘察成果的范围、进度和质量，以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。详见附表四。6 .初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由承包方负责。原定任务书有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的看法书，经双方协商,另订合同。7 .设计单位对所担当设计任务书的建立工程应协作施工，进展设计技术交底，解决施工过程中有关设计的问题，负责设计变更
14、和修改预算，参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业工程和困难的民用工程应派现场设计代表，并参加隐藏工程验收。常驻代表费用由双方协商（另附协议）。第六条违约责任1 .因勘察设计质量低劣引起工程返工，或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失，由承包方接着完善勘察设计任务，并视造成的损失奢侈大小减收或免收勘察设计费。具体规定如下：2 .因勘察设计错误而造成工程重大质量事故，承包方除免收受损失局部的勘察设计费外，还应付给托付方与干脆受损失局部的勘察设计费相等的赔偿金。3 .承包方不按合同规定的期限提交勘察成果、设计文件，每拖延一天，应向托付方交纳按勘察设计费5%。的违约金。4 .由于变更准备、供应
15、的资料不精确、未按期供应勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计，托付方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。具体规定如下：5 .因托付方责任造成勘察设计工作的重大返工或重作设计，应另行增加勘察设计费用。6 .托付方超过合同规定的日期付费时，应偿付逾期的违约金。违约金每逾期一天，按该工程勘察设计费的5%。计算。第七条争议的解决方式合同执行过程中如有争议，双方应刚好协商解决。协商不成时,双方属于一个部门的，由上级主管部门调解;调解不成，或双方不属于同一部门的，合同双方任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可干脆向人民法院起诉。第八条经双方协商相同，增加补充以
16、下项条款（没有增补以“空白记入）。第九条附那么本合同未言明事项，一律按中华人民共和国经济合同法和建立工程勘察设计合同条例规定执行。本合同附件：建立工程设计托付书、工程地质勘察托付书、建立文件和勘察设计根底资料交付日期一览表、勘察设计文件交付日期一览表等均为本合同的组成局部，具有同等的法律效力。7 合同自双方签字盖章之日起生效，正本2份，托付方、承包方各执1份;副本份，分别报送业务主管部门、工商行政管理局和建立银行备案。托付方（盖章）：承包方（盖章）：地址：地址：法定代表人（签名）：法定代表人（签名）：托付代理人（签名）:托付代理人（签名）:开户银行：帐号：电话：电挂：由6政编码：签约时间一年一
17、月日鉴（公）证看法经办人鉴（公）证机关（章）年 月 日建立工程设计合同3开户银行：帐号：电话：电挂：邮政编码：签约地点托付设计方（甲方）：承接设计方（乙方）：经甲乙双方友好协商，就乙方承受甲方托付，为甲方装饰装修工程进展设计一事，达成如下协议：、工程地点：三、建筑面积：平方米四、承受托付设计时间：年月日五、完成托付设计时间：年月日六、托付设计内容1 .室内空间形象设计口2 .室内装修设计口3 .室内物理环境设计口4 .室内陈设设计口5 .平、立面设计口6 .按合同附件：托付设计清单口七、收取设计费标准1 .按图纸数量计费：（见图纸清单）2 .按工程造价计费：收取工程概算价的%为设计费。八、设计
18、费金额：元（人民币大写：）九、设计费收取步骤1 .合同签定后，预付合同金额的%,计元。2 .按时间口、按工作量口完成状况，完成%工作量，再预付合同金额的%,计元。3 .设计完成，交稿前付清全部合同款。十、权利与义务（一）甲方权利与义务：1 .甲方应在年月日前供应房屋的有关图纸，并带着乙方人员进呈现场测量。2 .设计完成甲方通过后，假设因甲方缘由修改图纸，按新设计标准收取设计费。3 .施工期间，甲方如要乙方派员进呈现场指导，甲方应负担由此产生的全部费用。4 .在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同时，乙方未起先的设计工作，不退还甲方定金;已起先的设计，甲方应依据乙方已设计的工作量，按阶段支付设计
19、费用。5 .甲方应爱惜乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同之外的工程，如发生侵权状况，乙方有权索赔。（二）乙方权利与义务：1 .乙方必需在规定的时间内交付设计图纸。2 .乙方在交付设计图纸时，必需做一次施工交底。十一、其它事项1 .本合同自签订之日起生效。合同一式二，甲、已双方各执一份。2 .本合同未尽事宜双方另行协商。如甲、乙双方对本合同产生分歧应本着友好协商的原那么进展解决。双方争议在无法协商解决的状况下，可向仲裁机关提请仲裁。3 .合同附件与合同具有同样法律效力。合同附件名单：（略）甲方：乙方：法人代表签字：法人代表签字:签字日期：签字日期：_正规的建立工程设计合同格式
