《2022年监理万人模考-合同管理-延考地区专享含解析.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年监理万人模考-合同管理-延考地区专享含解析.docx（22页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、2022年监理万人模考-合同管理-延考地区专享含解析一、单项选择题1 .美国建筑师学会（AlA）合同文本中，关于集成项目交付模式（IPD）的说法不正确的是（）。A.合同当事方包括业主、设计单位、承包商，还可包括供应商、分包商B.若实际成本小于目标成本，则业主应将结余资金按约定的比例支付给其他参与方C.参与各方放弃除故意违约等情形外的对其他参与方的索赔D.争议处理委员会成员与参与方不得有利害关系2 .美国建筑师学会（AlA）合同文本中，关于风险型管理承包合同（CM）的说法正确的是（）。A.属于设计施工总承包合同B.不允许承包商将全部施工任务进行分包C.允许业主参与分包合同的谈判D.采用单价合同的
2、计价方式3 .下列对于FIDIC的EPC合同条件特征的表述正确的是（）。A.业主委派“业主代表代表业主负责工程管理工作B.采用工程量清单计价模式C.直至业主收到临时的操作与维护手册，不能认为工程已按合同规定的接收要求竣工D.承包商可以就异常不利的气候条件提出工期索赔4.根据FIDIC施工合同条件，如任一争端方对争端避免/裁决委员会（DAAB）做出的决定不满，下列说法正确的是（）。A.决定对争端双方不具有约束力B.可以申请仲裁C.仲裁前不必争取友好协商解决争端D.在仲裁结束前暂按工程师的确定执行5.根据FIDIC施工合同条件，认为业主接收了工程的条件包括（）。A.工程已按合同竣工B.对承包商的竣
3、工图没有给出反对通知C.对承包商的操作与维护手册提出异议D.承包商完成了合同要求的培训工作6.下列关于设备采购合同履行中卖方迟延交付违约金的计收，说法不正确的是（）。A,迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的0.5%B.迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1%C.迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1.5%D.迟延交付违约金的总额不得超过迟交合同设备价格的10%7 .关于材料采购合同中预付款的支付，下列说法正确的是（）。A.应在合同生效后，买方收到卖方单据并经审核无误后1411内支付8 .预付款为合同价格的10%C.卖方未履行合同义
4、务，则买方有权要求双倍返还预付款D.卖方依约履行合同义务，则预付款可以抵作进度款9 .关于试用买卖合同的说法，正确的是（）。A.试用买卖属于即时买卖合同8 .试用前应当支付价款C.试用期内可以拒绝购买D.试用期届满时未表示购买的，视为拒绝购买9 .建设工程材料设备采购合同属于（）。A.租赁合同B.无偿合同C.双务合同D.实践合同10.根据标准设计施工总承包招标文件，关于竣工后试验的说法，正确的有（）。A.应当在工程竣工后、移交前进行B.试验所必需的电力由发包人提供C.在专用条款中只能约定应当由发包人负责D.试验FI期由发包人提前14天通知11.根据标准设计施工总承包招标文件，关于设计管理的说法
5、，正确的是（）。A.设计的实际进度滞后计划进度，发包人无权要求承包人修改进度计划B.发包人应自监理人收到承包人设计文件之FI起14天内完成对设计文件的审查C.政府有关部门仅需对设计文件进行备案D.承包人完成设计工作遵守的国家、行业和地方标准应当采用基准日适用的版本12.根据标准设计施工总承包招标文件，关于保险责任的说法，正确的是（）。A.建设工程设计责任险应当由发包人投保B.选择建设工程设计责任险的保险人，应当经发包人与承包人双方同意C.第三者责任险应当由发包人与承包人共同投保D.发包人应当为承包人的施工设备投保13 .根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，下列关于履约担保的有效期说法正确
6、的是OoA.承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发缺陷责任终止证书B.如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人应保证其履约担保有效期至竣工后试验通过C.如果发包人原因导致工程延期竣工，承包人不必延展履约担保有效期D.工程延期竣工导致承包人继续提供履约担保而增加的费用由发包人承担14 .某设计施工总承包合同规定采用有条件补偿条款，发包人要求中的试验和检验标准存在错误,导致承包人受到损失，则该损失应当由O承担。A.只有当承包人复核时发现了该错误，才能由发包人承担B.如承包人叁核时未发现该错误，则由承包人承担C.无论承包人复核时是否发现该错误，均由承包人承担D.无论承包人复核时是否发现该错误，均由发
7、包人承担15 .设计施工总承包合同模式下，对于被授权的监理人员在授权范围内发出的指示，下列说法正确的是（）。A.不视为已得到总监理工程师的同意B.经总监理工程师确认后与总监理工程师发出的指示具有同等效力C.承包人有疑问时，应向该被授权监理人员提出书面异议D.书面异议应自该指示发出的48小时内提出16 .建设工程采用设计施工总承包模式的不利因素是（）。A.监理人对工程实施的监督力度降低B.承包人的工程索赔增多C.工程投资控制难度增加D.发包人的工程风险加大17 .下列发包人支付竣工结算款的行为恰当的是（）。A.审核同意后向承包人签发竣工付款证书B.竣工付款证书对承包人具有强制约束力C.在监理人收
8、到竣工付款申请单后14天内完成支付D.逾期支付，加付逾期付款违约金18 .用以衡量承包商是否按合同要求的期限履行其施工义务的标准是（）。A.合同工期B.竣工日期C.施工期D.合同有效期19 .下列关于工程实际竣工日期的说法中，不正确的是（）。A.竣工验收合格的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期B.竣工验收基本合格的，以监理人复查承包人整修和完善工作达到了要求时为实际竣工日期C.竣工验收不合格，承包人在完成返工重作或补救工作后重新验收合格的，以重新提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工Fl期D.发包人延误竣工验收的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期20 .根据标准施工合同，监理
9、人收到承包人提交的工程竣工验收申请报告后，经审查认为已具备竣工验收条件时，应在收到竣工验收申请报告后的O天内提请发包人进行工程验收。A. 7B. 14C.21D.2821.发生承包人违反施工合同规定的情况时，处理方法正确的是（）。A.发包人应向承包人发出整改通知，要求其在指定期限内改正B.发出整改通知28天后承包人仍不纠正违约行为，监理人可向承包人发出解除合同通知C.发出整改通知28天后承包人仍不纠正违约行为，发包人可向承包人发出解除合同通知D.也可直接向承包人发出立即解除合同通知22.工程索赔事件发生后的28天内，承包人应向监理人递交（）。A.工期和费用索赔的具体要求B.索赔的依据和资料C.
10、索赔意向通知书D.索赔通知书23.施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价,则计算变更合同的价款应（）计算。A.按监理人提出的单价B.按成本加利润的原则C.按设计单位提出的单价D.参照报价单内类似工作的单价24 .监理人对承包人提交的总价子目已完成工程量有异议，要求承包人进行共同复核，但承包人未按监理人要求参加复核，则应当根据O计算工程进度款。A.承包人完成的实际工程量B.承包人提交的工程量C.监理人现场计量的工程量D.监理人单方复核或修正的工程量25 .下列关于质量保证金的说法正确的是（）。A.质量保证金用以约束承包人在缺陷责任期内履行合同义务26 质
11、量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%C.质量保证金从第一次支付工程进度款时开始起扣，直至最后一次支付工程进度款为止D.在缺陷费任期满颁发缺陷货任终止证书时一并向承包人返还质量保证金26 .依照标准施工合同通用条款的规定，由发包人采购材料时，下列表述中正确的是（）。A.在到货5天前通知承包人B.承包人会同监理人共同进行验收C.要求提前交货时，承包人可以拒绝D.如承包人同意提前交货，由此增加的保管费用由承包人承担27 .根据标准施工合同通用条款规定，下列有关暂停施工程序的说法不正确的是（）。A.监理人根据施工现场的实际情况，认为必要时可向承包人发出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂
12、停施工B.由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示，承包人应及时向监理人提出暂停施工的书面请求，不得先行暂停施工C.监理人应在接到承包人暂停施工的书面请求后的24小时内予以答更，逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求D.暂停施工期间由承包人负责妥善保护工程并提供安全保障28 .按照标准施工合同通用条款的规定，如果监理人没有在约定时间内对承包人提交的进度计划后予以批复或提出修改意见，则视为（）。A.监理人已批准，对承包人、发包人产生约束力，但监理人不受其约束B.监理人已批准，将作为判定是否顺延合同工期的主要依据C.监理人未批准，承包人应修改进度计划D.监理人未批准，
13、承包人应等待监理人的进一步指示29 .关于标准施工合同中保险责任的规定，说法不正确的是（）。A.工程保险由承包人以发包人和承包人的共同名义投保B.发包人和承包人分别为本方人员投保工伤事故保险和人身意外伤害保险C.施工设备保险由承包人办理D.进场材料和工程设备保险由承包人办理30 .基准日后法律规定、规范和标准发生重大变化时，勘察人的下列做法正确的是（）。A.直接按照最新规定完成勘察工作B.仍然按照基准H时的规定完成勘察工作C.向发包人提出遵守新规定的建议D.向发包人提出遵守新规定的建议后按照最新规定完成勘察工作31 .各项规范、标准和发包人要求之间如对同一内容的描述不一致时，勘察人应当以O为准
14、完成勘察工作。A.要求较低的内容B.要求更高的内容C.规范、标准D.发包人要求32.关于建设工程勘察合同的说法，正确的是（）。A.建设工程勘察合同示范文本应当强制使用B.承包人必须具备法人资格C.勘察工作范围由法规确定D.当事人不能约定合同争议的最终解决方式33 .关于勘察合同中通用合同条款和专用合同条款的说法，正确的是（）。A.通用合同条款可结合项目的具体特点对专用合同条款进行补充、细化B.通用合同条款的解释顺序优先于专用合同条款C.通用合同条款与专用合同条款相互矛盾时，勘察合同无效D.通用合同条款可以约定专用合同条款补充，细化时，允许与通用合同条款不一致34 .招标投标法规定，招标人应当确
15、定投标人编制投标文件所需的合理时间，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。A. 10B. 15C. 20D. 3035.下列报价方式按照投标人承担费用由少到多的顺序排列的是（）。A.EXW、FCA.FOB、CIPxCIFB.EXWsFCA.FOB、CIFsCIPCEXW、FOB、FCA.CIF、CIPD.FCA、EXW.FOB、CIF、CIP36 .对于既有设备采购又有安装服务的项目招标，下列说法正确的是（）。A.为了避免供货与安装的工作范围和职责划分不清，应当采用设备和安装合并招标B.可以按照设备和安装工程所占的数量比例来确定具体招标类型C.应当由承包商
16、负责采购招标D.供货方可以自己生产设备，也可以通过各种渠道组织货源完成供货或设备成套37 .下列关于大宗建筑材料或通用型批量生产的中小型设备采购的说法正确的是（）。A.属于加工承揽合同B.供货商负责从生产到保修的全过程C.采购人侧重对供货商的商业信誉、报价和交货期限等方面的比较D.采购人较多考虑性价比38 .下列招标人的行为中，不正确的是（）。A.编制标底B.委托招标代理机构进行招标C.分多次组织不同投标人踏勘项目现场D.实行总承包招标39 .某招标项目采用经评审的最低投标价法进行评标，有四家单位投标有效，其中O的投标书为最优投标书。A.投标报价1000万元，评标价950万元B.投标报价105
17、0万元，评标价940万元C.投标报价980万元，评标价970万元D.投标报价950万元，评标价960万元40 .资格审查方法分为合格制和有限数量制两种，两者的区别主要体现在（）。A.审查程序B.审查因素C.合格者数量限制D.澄清要求41 .关于评标中对投标文件质疑的说法，正确的是（）。A,投标人可以主动要求进行说明B.投标人的说明可以改变投标文件的实质性内容C.投标人的说明属于投标文件的组成部分D.评标委员会对投标人的说明有疑问的，按该项不符合标准对待，予以淘汰42 .某项目招标，投标截止时投标人少于3家，这时应当（）。A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人B.改为直接发包C.用原
18、招标文件重新招标D.修改招标文件后重新招标43 .建筑设计投标文件有下列O情况发生时不会被否决。A.未提交投标保证金B.投标文件中承诺的投标有效期长于招标文件规定C.投标文件未经单位负责人签字D.以联合体形式投标而未提交共同投标协议44 .下列关于工程设计中标人根据合同约定完成中标项目的叙述，错误的是（）。A.中标人经招标人同意，可以分包中标项目的主体工作B.中标人根据合同约定，可以分包中标项目的部分非主体工作C.中标人应当就分包项目向招标人负责D.分包人就分包项目向招标人承担连带货任45 .甲级资质和乙级资质的两个设计单位拟参加某项目的工程设计，下列说法正确的是（）。A.可以以联合体形式按照
19、甲级资质报名参加B.可以以联合体形式按照乙级资质报名参加C.后者可以以前者的名义参加设计投标，中标后前者将部分任务分包给后者D.组成联合体后后者可以再以自己名义单独投标46 .关于留置的说法，不正确的是（）。A.留置权以债权人合法占有对方财产为前提B.企业之间留置可以不受留置动产与债权属于同一法律关系的限制C.当事人不得约定不得留置的动产D.施工合同不可实施留置权47 .抵押与质押的区别主要在于（）。A.担保财产是否为第三人的财产B.担保财产变卖后的剩余部分是否归担保人C.担保财产是否转移占有D.债权人是否有优先受偿权48 .合同法律关系的客体不包括（）。A.劳务B.物C.行为D.智力成果49
20、 .下列关于非法人组织的说法正确的是（）。A.能够依法以自己的名义从事民事活动B.主要包括个人独资企业、合伙企业、法人分支机构C.能够以其全部财产独立承担民事责任D.出资人或者设立人无需对非法人组织的未偿债务承担责任50.下列O的施工项目适宜选择固定总价合同作为施工合同计价方式。A.发包时施工工程内容和工程量尚不能明确确定B.工程设计图纸完整详细，能准确确定工程量及施工计划，施工期较短C.工程设计图纸完整详细，能准确确定工程量及施工计划，建设周期一年半以上D.工程复杂，工程技术、结构方案难以预先确定，时间特别紧迫二、多项选择题51.英国土木工程师学会发布的工程施工合同（ECC）中的主要选项条款
21、包括的合同计价模式有OoA.标价合同B.目标合同C.管理合同D.成本补偿合同E.成本酬金合同52.根据FlDIC的EPC合同条件规定，承包商应对下列O信息的正确性负责。A.不可改变的部分、数据和资料B.对工程的工艺安排或要求C.工程竣工的试验和性能标准D.设计标准E.工程的位置、标高、尺寸或准线53.根据FlDlC施工合同条件，承包商在工程实施中遇到不可预见的物质条件，下列说法不正确的是（）。A.“不可预见”指有经验的承包商在投标截止前不能合理预见的风险B.属于业主应当承担的风险C.包括气候条件D.应当暂停实施工程E.可以提出工期、费用和利润索赔54.关于建设工程设备采购合同中的考核、验收，说
22、法正确的是（）。A.为买卖双方进行考核的机会均不超过三次B.由于买方原因合同设备未能达到技术性能考核指标后，卖方仍有提供12个月技术服务的义务,且买方应承担卖方因此产生的全部费用C.如买方在最后一批合同设备交货后6个月内未能开始考核，卖方仍有提供6个月技术服务的义务，且买方无需因此向卖方支付费用D.以合同设备达到或视为达到技术性能考核指标的日期为验收11期E.合同设备验收证书签署后，卖方不再承担对合同设备的质量保证费任55.某设备采购合同专用条款约定买方进行监造并参与交货前检验，下列说法不正确的是（）。A.监造人员未按通知出席，则无权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录B.监造人员如发现合同
23、设备不符合合同约定的标准，有权暂停生产制造C.卖方未提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验D.买方代表在检验中发现合同设备不符合合同约定的标准，则有权更换合同设备E.买方代表未按通知出席，不影响合同设备的检验56.建设工程材料采购合同的履行中，关于材料交付的说法，正确的有（）。A.卖方应在施工场地车面上将合同材料交付给买方B.交付导致材料的所有权发生转移C.材料毁损的风险，交付前由卖方承担D.材料灭失的风险，在合同订立后即由买方承担E.买方签发收货清单不代表对合同材料的接受57.发包人和承包人在履行合同中发生争议后进行友好协商解决，如协商不成，下列做法正确的是（）。A
24、.应当提请合同争议评审B.合同争议评审是申请仲裁或提起诉讼的前置程序C.争议评审组意见不具有强制约束力D.专用合同条款中可以约定仲裁和诉讼两种解决方式供合同当事人选择E.合同争议评审过程中，由争议评审组评审，但争议双方仍可以争取友好协商解决58.按照建设工程项目总承包管理规范的规定，承包人在完成竣工必备条件并提交O后，即可向监理人报送竣工验收申请报告。A.竣工文件B.最终操作和维修手册C.结清申请单D.竣工记录E.竣工图59.根据标准设计施工总承包招标文件，发包人应当顺延合同工期的情况包括（）。A.因国家标准变化而引起的变更B.因国家有关部门颁发施工许可证迟延C.承包人采购的材料因供货方违约而
25、延误到货D.发包人未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查E.施工中发现文物60.下列O情形导致工期顺延，原定竣工日后的支付过程中，调价公式继续有效。A,不可抗力事件的影响B.承包人采购的施工材料未按时交货C.施工许可证没有及时颁发D.发包人原因不具备合同约定的开工条件E.发包人迟延提供材料61.根据标准施工招标文件的施工合同文本通用合同条款，“暂估价”和“暂列金额”的主要区别有OoA.是否列入已标价的工程量清单B.是否在招标阶段已经确定价格C.是否在合同履行阶段必然发生D.承包人是否必然获得支付E.是否包括在签约合同价内62 .某施工合同履行中，监理人收到承包人共同检验的通知后，既未发出变
26、更检验时间的通知，又未按时参加，则下列说法正确的是（）。A.承包人可以单独进行检验，视为监理人在场情况下进行B.监理人对承包人单独进行的检验结果可以拒绝确认C.监理人对承包人单独进行的检验结果有疑问可以要求重新检验D.重新试验结果证明质量符合合同要求，由此增加的费用和（或）工期延误由监理人承担E.重新试验结果证明质量不符合合同要求，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担63 .根据标准施工招标文件的施工合同文本通用合同条款，承包人按合同约定完成的主要工作有（）。A.组织设计人、监理人进行施工图纸和设计文件的交底B.核对工程资料，进一步收集相关的地质，水文等资料C.编制施工组织设计和施工进度
27、计划D.编制施工环保措施计划E.准备施工用的测量基准点、基准线和水准点等书面资料64 .标准施工招标文件中给出的合同附件格式有（）。A.合同协议书B.预付款保函C.业主支付保函D.履约保函E.项目经理任命书65 .下列关于勘察费支付的说法正确的是（）。A.勘察费用实行发包人签证制度，即验收后由发包人代表对实施的勘察项目、数量、质量和实施时间签字确认，以此作为计算勘察费用的依据之一B.发包人要求勘察人进行外出考察的费用包含在合同价格中C.发包人应在收到定金支付申请后28天内，将定金支付给勘察人D.由于不可抗力解除合同时，定金予以退还E.发包人应在勘察人提交费用结算申请后28天内，将应付款项支付给
28、勘察人66 .勘察合同履行中，发包人代表的下列行为不正确的是A.发包人指示已盖发包人单位章的，可以不再签字确认B.紧急情况下当场发出临时口头指示C临时指示发出后48小时内发出书面确认函D.授权发包人的其他人员负责执行其指派的一项或多项工作E.对在发包人授权范围内的行为承担法律责任67 .采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备，评标时的正确做法是（）。A.不宜将交货期作为评标内容B.宜将报价最低者作为中标人C.宜采用设备寿命周期成本为基础的评标价法D.宜采用综合评估法E.计算各项费用和残值时，均应按招标文件规定的贴现率折算成净现值68 .建设工程项目材料采购招标过程中采用最低评标价法
29、评标时，可以折算成价格的评审要素有O等。A.材料性能和生产能力B.运营费用C.零配件和售后服务D.企业信誉E.付款条件69 .在投标文件的报价单中，如果出现投标报价与分项报价的合价不一致时，应当（）。A.以投标报价为准B.以各分项合价累计数为准C.由评标委员会直接修正即可D.由投标人对修正的价格签字确认E.投标人不接受修正价格的，可以进一步补正70 .设计施工总承包招标与施工招标的不同之处在于（）。A.招标文件B.价格清单C.资格审查D.评标办法E.评标办法前附表71 .根据标准施工招标文件，评标委员会对投标文件进行的响应性评审内容有（）。A.投标文件格式B.项目经理的任职资格C.投标保证金D
30、.已标价工程量清单E.安全生产许可证72.下列施工招标中投标人资格预审的内容，属于详细审查内容的是（）。A.申请函的签字盖章B.安全生产许可证C.投标报价D.项目经理资格E.质量保证体系73.根据标准施工招标文件，施工招标文件的组成包括（）。A.评标办法B.申请人须知C.发包人要求D.图纸E.已标价的工程量清单74 .简明标准施工招标文件适用的项目有（）。A.小型项目B.设计和施工由不同承包人承担的项目C.技术要求简单的项目D.工期不超过18个月的项目E.对施工阶段有较高的管理和协调能力要求的项目75 .采用综合评估法对设计投标文件进行详细评审时的内容包括（）。A.资信业绩评审B.资格评审C.
31、响应性评审D.设计方案评审E.投标报价评审76 .编制勘察设计招标文件时，具体勘察和设计范围应当根据O之间的关联内容进行确定，并在专用合同条款中约定。A.工程范围B.投资范围C.阶段范围D.技术范围E.工作范围77 .与公开招标相比，邀请招标的特点是（）。A.投标人及投标人的数量事先可以确定B.可能漏掉更具优势的单位C.评标工作量大D.招标人不熟悉某些投标人的情况E.缩短了招投标周期78 .某施工企业按被保险人人数投保职工意外伤害险，下列有关说法正确的是（）。A.投保人数必须占约定承保团体人员的70%以上B.可以最少为3人投保C.被保险人年龄可以高于60周岁D.保险人对回家探亲失踪而被法院宣告
32、死亡的被保险人可以不承担保险责任E.工程延误竣工，保险责任仍至保险单约定的时间止79.按照“建筑工程一切险”保险合同的规定，保险公司对被保险人的损失不承担赔偿责任的情形包括OoA.领有公共运输执照施工车辆的损失B.不可预料事件造成施工人员的人身伤亡C.发包人未经过竣工验收即提前使用的部分工程的损害D.台风导致业主在工地的原有建筑物受到的损害E.盘点时发现的短缺80.建设工程施工项目投标人缴纳的投标保证金，在招标过程中被没收的情形有（）。A.投标人在投标有效期内撤销投标文件B.投标人在投标截止日前撤销投标文件C.投标保证金的有效期短于投标有效期D.中标人收到中标通知书后拒签合同E.中标人未按招标
33、文件规定提交履约担保答案解析部分1 .【答案】D【解析】争议处理委员会由业主、设计单位、承包商等参与方的高层代表和项目中立人所组成。.【答案】C1.解析】CM合同属于管理承包合同，允许承包商将全部施工任务进行分包，采用成本加酬金的计价方式。2 .【答案】A【解析】采用总价合同计价模式。在业主收到最终正式的操作与维护手册前，不能认为工程已按合同规定的接收要求竣工。基本上排除了承包商以外界物质条件不可预见为理由向业主提出费用索赔的机会。3 .【答案】B【解析】如任一争端方对争端避免/裁决委员会(DAAB)做出的决定不满，双方还应在着手仲裁前，尽力以友好协商的方式解决争端。除非并直到该决定在友好解决
34、或仲裁后应做出修改，该决定对双方具有约束力。4 .【答案】D【解析】当工程达到下列5项条件，即认为业主接收了工程：1)工程已按合同竣工，并通过竣工试验；2)对承包商按合同要求提交的竣工记录没有给出反对通知；3)对承包商按合同要求提交的操作与维护手册没有给出反对通知；4)承包商完成了合同要求的培训工作；5)根据本条款签发了接收证书或被视为签发了接收证书。.【答案】D1.解析】迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的10$。5 .【答案】D【解析】应在合同生效后，买方收到卖方单据并经审核无误后28Fl内支付。预付款为签约合同价的卖方未履行合同义务，应返还预付款。6 .【答案】C【解析】试用买卖属于非
35、即时买卖合同，是指出卖人允许买受人试验其标的物、认可后再支付价款的交易。买受人在试用期内可以购买标的物，也可以拒绝购买。试用期间届满，买受人对是否购买标的物未作表示的，视为购买。7 .【答案】C【解析】建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，具有买卖合同的一般特点。(1)出卖人与买受人订立买卖合同，是以转移财产所有权为目的。(2)买卖合同的买受人取得财产所有权，必须支付相应的价款：出卖人转移财产所有权，必须以买受人支付价款为对价。(3)买卖合同是双务、有偿合同。所谓双务有偿是指合同双方互负一定义务，出卖人应当保质、保量、按期交付合同订购的物资、设备，买受人应当按合同约定的条件接收货物并及时支付货
36、款。(4)买卖合同是诺成合同。除了法律有特殊规定的情况外，当事人之间意思表示一致，买卖合同即可成立，并不以实物的交付为合同成立的条件。8 .【答案】B【解析】竣工后试验是指大型工程竣工移交后在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后，为了检验工程各项功能的技术指标是否满足合同的约定而进行的试验。竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人进行，但不论由谁负责进行，发包人均承担下列责任：（1）提供竣工后试验所必需的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料等。（2）提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。IL【答案】D【解析】设计的实际进度滞后计划进度时，发包人或监理人有权要求承包人提交修正的进度计划、增加投入
37、资源并加快设计进度。发包人应自监理人收到承包人设计文件之日起21天内完成审查。设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件。12 .【答案】B【解析】建设工程设计责任险、第三者责任险应当由承包人投保。承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。13 .【答案】B【解析】承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发工程接收证书。如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，维续提供履约担保所需的费用由承包人承担。14 .【答案】D【
38、解析】以下资料的错误无论承包人复核时发现与否，导致承包人增加的费用和（或）工期延误，均由发包人承担，并向承包人支付合理利润：（1）发包人要求中引用的原始数据和资料：（2）对工程或其任何部分的功能要求；（3）对工程的工艺安排或要求：（4）试验和检验标准；（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。15 .【答案】D【解析】被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议。16 .【答案】A【解析】一、设计施工总承包合同方式的优
39、点与发包人将工程项目建设的全部任务采用平行发包或陆续发包的方式比较，项目建设设计施工总承包方式对发包人而言，在实施项目的管理有较为突出的优点。1.单一的合同责任2.固定工期、固定费用3.可以缩短建设周期4.减少设计变更5.减少承包人的索赔设计施工总承包合同方式的不足总承包方式对发包人而言也有一些不利因素。1.设计不一定是最优方案2.减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查虽然设计和施工过程中，发包人也聘请监理人（或发包人代表），但由了设计方案和质量标准均出自承包人，监理人对项目实施的监督力度比发包人委托设计再由承包人施工的管理模式，对设计的细节和施工过程的控制能力降低。17 .【答案】D【解析】
40、经发包人审核同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。如果承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书，存在争议的部分，按合同约定的争议条款处理。发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。18 .【答案】A【解析】以施工期与合同工期比较，判定是提前竣工还是延误竣工。19 .【答案】B【解析】经监理人复查整修和完善工作达到了要求，再签发工程接收证书，竣工日仍为承包人提交竣工验收申请报告的口期。20 .【答案】D【解析】监理人审查申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应在收到竣工验收申请报
41、告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。监理人审查后认为已具备竣工验收条件，应在收到竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。2L【答案】C1.解析】监理人应向承包人发出整改通知，要求在指定期限内改正。监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可向承包人发出解除合同通知。.【答案】C1.解析】应在引起索赔事件发生后的28天内，向监理人递交索赔意向通知书。22 .【答案】D【解析】已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目，可由监理人在合理范
42、围内参照类似子目的单价商定或确定变更工作的单价；己标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可由监理人按照成本加利润的原则商定或确定变更工作的单价。23 .【答案】D【解析】承包人未按监理人要求参加复核，监理人单方复核或修正的工程量作为承包人实际完成的工程量。24 .【答案】B【解析】用以约束承包人在施工阶段、竣工阶段和缺陷责任期内按照合同要求对施工的质量和数量承担约定的责任。从第一次支付工程进度款时开始起扣，累计扣留达到约定的总额为止。监理人颁发缺陷责任终止证书后，承包人向发包人申请返还。25 .【答案】B【解析】（四）对发包人提供的材料和工程设备管理承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报
43、送要求发包人交货的口期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备，并在到货7天前通知承包人。承包人会同监理人在约定的时间内，在交货地点共同进行验收。发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、保管和施工现场内的二次搬运所发生的费用。发包人要求向承包人提前接货的物资，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的保管费用。发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况时，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。26 .【答案】B【解析】由于发包人的原因发生
44、暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示，承包人可先行暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。27 .【答案】B【解析】如果监理人没有在约定时间内对承包人提交的进度计划后予以批复或提出修改意见，则视为监理人已批准，对承包人、发包人、监理人均产生约束力。28 .【答案】D【解析】进场材料和工程设备保险，由采购方办理。29 .【答案】C【解析】基准日之后，法律规定、规范和标准发生重大变化，勘察人应向发包人提出遵守新规定的建议。发包人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。30 .【答案】B【解析】各项规范、标准和发包人要求之间如对同一内容的描述不一致时，应以描述更为严格的内
45、容为准。31 .【答案】B【解析】示范文本不具有强制性。勘察工作范围在合同中约定。合同争议的最终解决方式也应由当事人在合同中约定。32 .【答案】D【解析】“专用合同条款”可对“通用合同条款”进行补充、细化，但除“通用合同条款”明确规定可以作出不同约定外，“专用合同条款”补充和细化的内容不得与“通用合同条款”相抵触，否则抵触内容无效。专用合同条款的解释顺序优先于通用合同条款。33 .【答案】C【解析】依法必须进行招标的货物，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。34 .【答案】B【解析】EXW下买方仅负责工厂、仓库交货。FOB比FCA增加了卖方装船的责任。
46、ClP卖方责任至目的地，ClF卖方责任只到目的港。35 .【答案】D【解析】可以采用设备和安装分开招标，也可以采用合并招标。如果采用合并招标，可以按照各部分所占的费用比例来确定具体招标类型。建设单位应当筹划并明确建设工程所需的机电设备、工程机械、工程用料、施工用料哪些由业主自行采购，哪些由承包商采购。36 .【答案】C【解析】采购大宗建筑材料或通用型批量生产的中小型设备属于买卖合同。由于标的物的规格、性能、主要技术参数均为通用指标，因此招标时一般侧重对投标人的商业信誉、报价和交货期限等方面的比较，较多考虑价格因素。37 .【答案】C【解析】招标人不得分多次组织投标人踏勘项目现场。.【答案】B1.解析】衡量投标书优劣的依据是“评标价”而不是投标价。38 .【答案】C【解析】二者并无本质或重要区别，不同仅在于有限数量制在通过详细审查的申请人数量超过规定数量时，需要进行打分量化，排序选取合格者。4L【答案】C【解析】评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。澄清
