《钢材买卖合同纠纷案例.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《钢材买卖合同纠纷案例.ppt（19页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、案例：钢材买卖合同纠纷处理,现实案例实训,建设单位：橄榄城五号院第二项目部，施工方：省一建；钢材供应商：郑州多裕贸易有限公司 一建与多裕公司于2011年12月12日签订钢材买卖合同。约定了钢材种类以及付款时间为垫资300万后的第60天内付款。从2011年12月12日开始，至4月14日，多裕向一建提供钢材约2000吨，但一建未按合同约定付款。合同履行过程中，一建发现钢材存在质量问题，经过多家具有检测资质的检测机构检测证实，多裕提供的大约1000吨钢材中不同程度的存在质量问题。送检钢筋检测结果是有6种种钢筋不符合国家相关规范，质量上存在较大的偏差，并查得多裕对不合格钢筋出具的钢筋质量说明书和标牌系
2、伪造，不是安钢所出，系假冒伪劣产品。,4月28日，省一建会同监理、建设单位形成一致意见，把场地内库存钢筋退货，7、8、9号楼部分已施工的钢筋拆除退场。就此，该次钢筋不合格一事，还造成了一建停工18天，劳务分包队伍向一建索赔：误工费、机械租赁费、周转材料租赁费及摊销费、劳务管理人员工资、管理费、钢筋拆除费、返工费、机械使用费等共计260万元。与此同时，中联创房地产开发公司亦向甲方发出通知函，要求：甲方拆除已使用的不合格钢筋，不合格钢筋全部退场，承担本次所发生的检测费用，更换不负责任的实验室和钢筋供货商，后续工程所用钢筋由开发商另行委托检测，费用由一建承担，且依据施工合同约定，一建应承担工期逾期违
3、约金3060万元。,2012年10月10日，多裕公司向中原区法院提出诉讼，请求法院判令一建支付欠款724万。问题：1、省一建应该如何回应？2、省一建的责任和义务？多裕的责任？3、针对不合格的钢筋以及多裕提供虚假的钢筋质量说明书和标牌，该如何处理？4、哪些法律依据？,事实调查：1）目前工地所有钢筋是否符合钢材采购时所约定的标准？2）实际发生的损失和将来发生的损失：包括实际使用的钢材数量、相应的价格。劳务公司索赔的相关资料，建设单位索赔通知单据，商誉受到影响的相关材料。3）采购是否按照招标程序选择的材料供应商？4）钢筋使用之前是否送检，钢筋密度检测结果？5）告知：保证所提供资料真实。,处理意见：1
4、、针对钢材欠款问题，提出欠款多少的证据。其中，争议焦点应该是围绕退货的价款如何计算、利息是否支付以及如何计算？2、针对钢材质量不合格引起的损害赔偿问题。证据焦点应该是哪些损害赔偿可以得到赔偿：省一建的实际损失、劳务公司的索赔、开发商的罚款、商誉损失？3、收集相关证据，找出对应的法律依据。,一、主要问题及法律依据：1、反诉还是针对原告的诉讼提出答辩？最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释第四十四条 出卖人履行交付义务后诉请买受人支付价款，买受人以出卖人违约在先为由提出异议的，人民法院应当按照下列情况分别处理：（一）买受人拒绝支付违约金、拒绝赔偿损失或者主张出卖人应当采取减少价款等
5、补救措施的，属于提出抗辩；（二）买受人主张出卖人应支付违约金、赔偿损失或者要求解除合同的，应当提起反诉。,2、钢材是否存在质量问题，是否属于不合格产品？标准化法 建设工程质量管理条例建筑材料质量必须符合国家规定的标准。GB 1499.2-2007钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋质量偏差的规定，检测报告及证明资料。,3、钢材供应商是否应该承担买受人的损失？产品质量法第三十六条销售者销售的产品的标识应当符合本法第二十七条的规定。第三十七条销售者不得伪造产地，不得伪造或者冒用他人的厂名、厂址。第三十八条销售者不得伪造或者冒用认证标志等质量标志。第三十九条销售者销售产品，不得掺杂、掺假，不得以假
6、充真、以次充好，不得以不合格产品冒充合格产品。第四十二条由于销售者的过错使产品存在缺陷，造成人身、他人财产损害的，销售者应当承担赔偿责任。第六十四条违反本法规定，应当承担民事赔偿责任和缴纳罚款、罚金，其财产不足以同时支付时，先承担民事赔偿责任。,【合同约定不明时的履行】合同法 第六十二条当事人就有关合同内容约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，适用下列规定：（一）质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。,4、诉求赔偿的经济损失范围、计算及证据：合同法 第一百一十一条【瑕疵履行】质量不符合约定的，应当按照当事
7、人的约定承担违约责任。受损害方根据标的的性质以及损失的大小，可以合理选择要求对方承担修理、更换、重作、退货、减少价款或者报酬等违约责任。第一百一十二条【履行、补救措施后的损失赔偿】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。第一百一十三条【损害赔偿的范围】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益。,反 诉 状反诉人：河南省第一建筑工程集团有限责任公司法定代表人，地址，电话，被反诉人：郑州多裕贸易有限公司法定代表人，地址，电话
8、，反诉请求：1、判令被反诉人赔偿反诉人经济损失？元。2、判令被反诉人承担本案全部诉讼费用。,事实与理由：反诉人承建中联创房地产开发公司伍号院项目，需用钢材，反诉人于2011年12月12日与被反诉人签订钢材买卖合同。合同履约过程中，经国家金属制品质量监督检验中心检测，认定被反诉人提供的部分钢材质量不合格。经安阳钢铁股份有限公司证实，被反诉人出具的钢筋质量说明书和标牌系伪造。反诉人据此认定该批次的钢材系假冒伪劣产品。由于钢材为假冒伪劣的不合格产品，导致反诉人承建的项目被责令停工18天，造成反诉人现场管理人员工资、水电费等损失135485.31元。郑州宏基劳务分包公司（反诉人承建项目的分包单位）据此
9、向反诉人索赔260万元。中联创房地产开发公司对反诉人罚款5000元。为了弥补18天工期延误造成更重大的损失，反诉人需要加班追赶合同工期，赶工的费用支出为 万元？。,由于钢材质量不合格，中联创房地产开发公司因此终止了进一步与反诉人合作的机会，在新项目的招标工作中，直接把反诉人递交的投标文件废除，反诉人制作投标文件等已经花费了 万元？。反诉人是河南省最大的建筑施工企业之一，有着良好的商业信誉。被反诉人不按照合同约定质量标准供货，以次充好，违反了合同法和产品质量法等相关法律的规定，依法应该对反诉人的损失做出赔偿。为此，特向贵院提起反诉，请求依法判决，支持反诉人的上述反诉请求。此致 二七区人民法院 反
10、诉人：河南省第一建筑工程集团有限责任公司 2012年11月 日,钢材买卖纠纷（反诉）证据清单第一组证据一：钢材买卖合同；证据二：国家金属制品质量监督检验中心出具的检验报告；证据三：安阳钢铁股份有限公司关于钢材产品质量说明书和标牌出具的证明。证明事项：证明双方当事人的合同关系；钢材重量偏差超出国家强制性标准，为不合格钢材；安阳钢铁股份有限公司认定4份钢筋产品质量说明书及产品标牌系伪造的证明。,第二组证据二：伍号院一期钢筋问题专题会议纪要（2012年4月17日、18日、23日、28日）；证据三：工程暂停令（2012年4月15日）、工程复工令（2012年5月8日）。证据三：关于郑州多裕贸易有限公司向
11、我公司提供不合格钢筋一事的处理决议（2012年4月29日）；证据四：关于橄榄城伍号院使用不合格钢筋及工期严重滞后给我公司造成重大损失的通知函（2012年5月22日）；证明事项：由于钢材不合格，工程被责令停工18天；郑州多裕贸易有限公司接受河南省第一建筑工程集团有限责任公司的处理决议，即：停止供货，剩余钢材货款另行结算，郑州多裕公司承担省一建的一切损失。,第三组（重点）证据一：中联创房地产开发有限公司扣款通知单及费用支出清单（2012年10月30日）；证据二：钢筋检测费发票（2012年4月21日）；证据三：施工用水计量表（2012年4月6日）证据四：用电量统计表（2012年4月8月）证据五：20
12、12年4月份橄榄城伍号院工地工资单（2012年4月）；证据六：物资采购计划表，地下室上部筏板配筋开料表、标准件销售单（2012年5月25日）；证据七：郑州市宏基劳务公司赔偿协议（260万元）？。（日期）证据八：追赶18天工期的赶工费用 元。（证据？）证据九：新建工程投标文件（没有提交）？证明事项：由于钢材假冒伪劣给被告造成经济损失？元。,备 注：1、钢材检测费：共计18850元。包括：12850元（包括9950元检测费，2900元杂费支出，由中联创检测，从工程款扣除）；6000元（由第二项目部直接支付）。2、额外增加的费用：管理人员工资48892元，管理人员生活费5292元：3、施工区及生活区水电费19121.31元；4、安阳钢铁股份有限公司鉴定费（过路费、油费、住宿费、餐费、鉴定费）2000元；5、中联创的罚款 5000元；6、地基筏板返工，直螺纹套筒浪费1625个*15元=2730元；7、宏基建筑劳务分包公司费用索赔260万？（证据还是要充分）。8、赶工的预算。9、购买投标书，设计文件，制作招标书费用 元。？,
