《GZ011建设工程数字化计量与计价赛项赛题第六套-2023年全国职业院校技能大赛赛项赛题.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《GZ011建设工程数字化计量与计价赛项赛题第六套-2023年全国职业院校技能大赛赛项赛题.docx（32页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、模块一BIM建模与招标工程量清单编制试卷本模块内容包括两部分：建筑与装饰工程BIM建模与招标工程量清单编制、安装工程BlM建模与招标工程量清单编制。比赛形式为团队赛，本试卷比赛时长为180分钟。在国赛分值中权重占比为50%o一、建筑与装饰工程BlM建模与招标工程量清单编制（70分）项目名称：XXX工程建筑面积：XXXXm2结构形式：框架结构或框剪结构请根据XXX工程施工图纸及房屋建筑与装饰工程计量规范计算规则2013（GB50854-2013）、建设工程工程量计价规范（GB50500-2013）及相关的施工工艺及流程完成BlM算量模型的创建并编制工程量清单。1.建筑与装饰工程BlM算量模型创建
2、1.1完成基础层、负一层、首层以下各构件BIM算量模型的创建：（1）平整场地土方工程量；（2）挖基础土方工程量（3）基础垫层、独立基础混凝土、模板、钢筋工程量；（3）框架柱混凝土、模板、钢筋工程量；（4）框架梁混凝土、模板、钢筋工程量；（5）板混凝土、模板、钢筋工程量；（6）砌体墙、墙体拉结筋工程量（不考虑过门沟）（7）门、窗的工程量（窗的离地高度以建筑图标高为准）；（8）所有房间（楼地面、踢脚、墙面、天棚）的室内装饰工程量；（9）室内楼梯混凝土、模板、钢筋工程量；（10）室外台阶、散水、雨篷、坡道工程量；1. 2建筑与装饰工程招标工程量清单编制请编制题目1.1中BlM算量模型中所有构件的工程
3、量清单（钢筋除外）。成果文件提交：1.2.1模型文件命名为“LIXX土建模型”，保存至指定位置。1.2. 2提交工程量清单汇总表，格式为PDF和EXCEL,命名为“1.2某XX项目建筑与装饰工程量清单汇总表”，保存至指定位置。1.3. 3提交钢筋级别直径汇总表，格式PDF和EXCEL,命名为“1.3钢筋级别直径汇总表”，保存至指定位置。二、安装工程BIM建模与招标工程量清单编制(总分：30分)1.完成电气工程BIM算量模型建模并编制工程量清单(15分)项目名称：XXX工程建筑面积：XXXXm2请根据XXX工程项目施工图纸、通用安装工程计量规范(GB5008562013)及相关的施工工艺及流程完
4、成BIM算量模型的建立与招标工程量清单编制。(1)统一设置规定：1.开关、插座需依附墙体进行识别。2 .水平管线的长度计算至点式构件中线；3 .电线接头不套清单项。(2)计算下列指定工程量，其他不考虑。1 .计算本工程一至三层室内所有照明灯具、开关、插座、配电箱的工程量；2 .计算本工程“一至三层照明平面图”中TAELl配电箱中WLE1、WLE4、WLE7、WLElO回路的管线工程量；3 .计算本工程“一至三层照明平面图”中TALl配电箱中WL1、WL2、WL3回路的管线工程量；4 .计算本工程“一至三层照明平面图”中TAPl配电箱中WPKWP2、WP3回路的管线工程量；5 .计算本工程“一至
5、三层照明平面图”中TATl配电箱中WT2、WT3回路的管线工程量；6 .计算本工程“一至三层照明平面图”中桥架的工程量。(3)编制算量模型中所有构件的招标工程量清单。（4）导出工程量清单汇总表，格式为PDF和EXCEL,命名为“2.1XXXX电气工程量清单汇总表”并提交。2.完成给排水工程BIM算量模型建模并编制工程量清单（15分）项目名称：XXX工程建筑面积：XXXXm2请根据XXX工程项目施工图纸、通用安装工程计量规范（GB5008562013）及相关的施工工艺及流程完成BIM算量模型的建立与招标工程量清单编制。（1）统一设置规定：1 .管道计算起点为室外管道外墙皮1.5m处；2 .给排水
6、专业零星构件（接头）、通头管件不套清单。（2）计算下列指定工程量，其他不考虑。1 .计算本工程“一层给排水、消防平面图”所有卫生器具（包括洗涤盆、坐式大便器、淋浴喷头、蹲式大便器、清扫口、地漏、拖布池）的工程量，标高见材料表，图纸没有标识时采用软件默认值。2 .计算本工程“地下一层给排水、消防平面图”给水进水引入管JGT、JD-I工程量；3 .计算本工程“一层给排水、消防平面图”中所有卫生间给水管道（包括所有的横管和支管）工程量；4 .计算本工程“二层给排水、消防平面图”卫生间所有卫生器具的工程量，标高见材料表，图纸没有标识时采用软件默认值。5 ,计算本工程“二层给排水、消防平面图”中所有卫生
7、间的给排水管道（包括所有的横管和支管）工程量；6 .计算本工程“一层、二层给排水、消防平面图”中所有阀门套管工程量。（3）编制算量模型中通头管件之外所有构件的招标工程量清单。（4）导出工程量清单汇总表，格式为PDF和EXCEL,命名为“2.2XXXX给排水工程量清单汇总表”并提交。3.成果文件提交：模型命名为“2.L1XXXX电模型”、“2.L2XXXX水模型”，保存至指定位置。提交工程量清单汇总表，格式为PDF和EXCEL,命名为“2.1XXXX电气工程量清单汇总表”，保存至指定位置。提交工程量清单汇总表，格式为PDF和EXCEL,命名为“2.2XXX给排水工程量清单汇总表”，保存至指定位置
8、。将试题成果文件拷贝到已经清空的U盘上（拷贝完毕后，一定要再次检查U盘里面文件是否拷贝成果），拷贝不成功的或者文件命名不正确的，一律按照无效成果文件处理。所有考生须在考试结束前将拷贝完成的U盘提交，并签字确认后离开。模块三全过程造价管理综合应用本试卷内容为全国职业院校技能大赛建设工程数字化计量与计价赛项，模块三“全过程造价管理综合应用”试卷内容，本试卷分为单项选择题、多项选择题。单项选择题为60道，多项选择题为20道。比赛形式为团队赛，本试卷比赛时长为60分钟。在国赛中权重占比为20%。一、单选题，60题，每道题的备选项中，只有一个最符合题意。每题1分，错选本题不得分。1.工程量清单计价项目采
9、用单价合同的，工程竣工结算编制中一般不允许调整的是（）。A.分部分项工程的清单数量B.安全文明施工费的清单总额C.已标价工程量清单综合单价D.总承包服务费清单总额2 .关于政府投资项目竣工结算的审核，下列说法正确的是（）OA.单位工程竣工结算由承包人审核B.单项工程竣工结算由承包人审核C.建设项目竣工总结算由发包人委托造价工程师审核D.竣工结算文件由发包人委托具有相应资质的工程造价咨询机构审核3 .关于建设项目竣工验收，下列说法正确的是（）。A.中间验收是指单位工程验收B.单位工程验收由业主组织C.工程整体验收也称交工验收D.交工验收由项目主管部门或地方政府部门组织验收4 .竣工决算文件中，主
10、要反映竣工工程建设成果和经验，全面考A.竣工财务决算说明书B.竣工财务决算报表C.工程竣工造价对比分析D.工程竣工验收报告5 .关于缺陷责任期，下列说法正确的是（）。A.缺陷责任期是指在正常使用条件下建设工程的最低保修期B.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计C.缺陷责任期的期限按照建设工程质量管理条例的规定计取D.屋面防水工程的防渗漏缺陷责任期为5年6 .发包人未按照规定的程序支付竣工结算款的，承包人正确的做法是（）。A.将该工程自主拍卖B.将该工程折价出售C.将该工程抵押贷款D.催告发包人支付，并索要延迟付款利息7 .关于建设项目竣工结清阶段承包人索赔的权力和期限，下列说法中正确的是（）。
11、A.承包人接收竣工结算支付证书后再无权提出任何索赔8 .承包人只能提出工程接收证书颁发前的索赔C.承包人提出索赔的期限自缺陷责任期满时终止D.承包人提出索赔的期限自接收最终支付证书时终止8 .建设项目竣工验收后，应由建设单位编制的工程造价是（）OA.项目概算B.竣工结算C.竣工决算D.后评价核算9 .竣工结算办理完毕，负责将竣工结算书报送工程所在地工程造A.发包人B.承包人C.项目经理D.总监理工程师10.竣工决算编制程序的内容有：收集、整理有关项目竣工决算依据；编写项目竣工决算说明书；清理项目账务、债务和结算物资；报上级审查；填写项目竣工决算报告。其正确的顺序是（）OA.-B.-C.-D.-
12、IL下列（）项费用不包含在建筑与装饰工程分部分项工程费中。A.人工费B.材料费C.管理费D.总承包服务费12 .清单项目编码010502001002的最前二位数“01”表示（）OA.各附录的章B.专业代码C.附录中各章的节D.具体的清单项目工程名称编码13 .投标人对招标工程量清单所列项目可以根据企业自身情况作适当的调整是（）。A.分部分项工程量清单B.措施项目清单C.税金项目清单D.规费项目清单14 .清单计价模式下的分部分项工程量清单综合单价由（）构A.定额子目基价B.人工费+材料费+机械费C.人工费+材料费+机械费+管理费+利润+风险D.人工费+材料费+机械费+管理费15 .根据建设工程
13、工程量清单计价规范（GB50500-2013）规定，清单工程量的精确度说法错误的是（）。A.以“t”为单位保留小数后三位数字B.以“n?”为单位保留小数后二位数字C.以“n?”为单位保留小数后二位数字I）.以“m”为单位保留小数后一位数字16 .根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）规定，全部采用国有资金投资或国有资金投资为主的建设项目，必须采用（）计价。A.定额B.工程量清单C.工料单价D.成本加酬金17 .关于工程量清单计价，下列表达式正确的是（）。A.分部分项工程费二（分部分项工程量X相应分部分项的工料单价）B.措施项目费二（措施项目工程量又相应的工料单价）C.其他项
14、目费二暂列金额+材料设备暂估价+计日工+总承包服务费D.单位工程造价二分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金18 .根据现行工程量计算规范，适宜采用分部分项工程项目清单计价方式计价的措施项目费是（）。A.二次搬运费B.超高施工增加费C.已完工程及设备保护费D.地上、地下设施临时保护费19 .在工程量清单计价中，下列费用项目应计入总承包服务费的是（）。A.总承包人的工程分包费B.总承包人的管理费C.总承包人对发包人自行采购材料的保管费D.总承包工程的竣工验收费20 .在工程量清单计价中，下列关于暂估价的说法，正确的是（）OA.材料设备暂估价是指用于尚未确定或不可预见的材料、设备采购的
15、费用B.纳入分部分项工程项目清单综合单价中的材料暂估价包括暂估单价及数量C.专业工程暂估价与分部分项工程综合单价在费用构成方面应保持一致D.专业工程暂估价由投标人自主报价21 .关于招标工程量清单中分部分项工程工程量清单的编制，下列说法正确的是（）。A.所列项目应该是施工过程中以其本身构成工程实体的分项工程或可以精确计量的措施分项项目B.拟建施工图纸有体现，但专业工程量计算规范附录中没有相对应项目的，则必须编制这些分项工程的补充项目C.补充项目的工程量计算规则，应符合“计算规则要具有可计算性”且“计算结果要具有唯一性”的原则D.采用标准图集的分项工程，其特征描述应直接采用“详见XX图集”方式2
16、2 .编制招标工程量清单时，应根据施工图纸的深度、暂估价设定的水平、合同价款约定调整因素以及工程实际情况合理确定的清单项目是（）。A.措施项目清单B.暂列金额C.专业工程暂估价D.计日工23 .投标报价时，投标人需严格按照招标人所列项目明细进行自主报价的是（）。A.总价措施项目B.专业工程暂估价C.计日工D.规费24 .关于工程量清单计价适用范围，下列说法正确的是（）。A.达到或超过规定建设规模的工程，必须采用工程量清单计价B.达到或超过规定投资数额的工程，必须采用工程量清单计价C.国有资金占投资总额不足50%的建设工程发承包，不必采用工程量清单计价D.不采用工程量清单计价的建设工程，应执行计
17、价规范中除工程量清单等专门性规定以外的规定25 .招标工程量清单的项目特征中通常不需描述的内容是（）。A.材料材质B.结构部位C.工程内容D.规格尺寸26 .根据建设工程工程量清单计价规范（GB505002013）,关于其他项目清单的编制和计价，下列说法正确的是（）。A.暂列金额由招标人在工程量清单中暂定B.暂列金额包括暂不能确定价格的材料暂定价C.专业工程暂估价中包括规费和税金D.计日工单价中不包括企业管理费和利润27 .关于工程量清单“量价分离”和“风险分担”的编制原则，下列说法正确的是（）。A.招标人对已标价工程量清单中各分部分项工程量的准确性和完整性负责B.招标人对已标价工程量清单中措
18、施项目工程量的准确性和完整性负责C.投标人对已标价工程量清单中各分部分项工程量的准确性和完整性负责D.投标人对已标价工程量清单中措施项目工程量的准确性和完整性负责28 .根据建设工程工程量清单计价规范（GB505002013）,关于招标工程量清单中暂列金额的编制，下列说法正确的是（）。A.应详列其项目名称、计量单位，不列明金额B.应列明暂定金额总额，不详列项目名称等C.不同专业预留的暂列金额应分别列项D.没有特殊要求一般不列暂列金额29 .根据建设工程工程量清单计价规范（GB505002013）中对招标控制价的相关规定，下列说法正确的是（）。A.招标控制价公布后根据需要可以上浮或下调B.招标人
19、可以只公布招标控制价总价，也可以只公布单价C.招标控制价可以在招标文件中公布，也可以在开标时公布D.高于招标控制价的投标报价应被拒绝30 .招标工程量清单中某分部分项清单项目与单一计价定额子目的工作内容与计量规则一致，则确定该清单项目综合单价不可或缺的工作是（）。A.计算工程内容的工程数量B.计算工程内容的清单单位含量C.计算措施项目的费用31 .根据现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列费用项目中，属于施工机具使用费的是（）。A.仪器仪表使用费B.施工机械财产保险费C.大型机械进出场费D.大型机械安拆费32 .采用工程总承包方式发包的工程，其工程总承包管理费应从（）中支出。A.建设管理费B
20、.建设单位管理费C,建筑安装工程费D.基本预备费33 .下列费用项目中，属于联合试运转费中试运转支出的是（）OA.施工单位参加试运转人员的工资B.单台设备的单机试运转费C.试运转中暴露出来的施工缺陷处理费用D.试运转中暴露出来的设备缺陷处理费用34 .某建设项目静态投资20000万元，项目建设前期年限为1年，建设期为2年，计划每年完成投资50%,年均投资价格上涨率为5%,该项目建设期价差预备费为（）万元。A.1006.25B.1525.00C.2056.56D.2601.2535 .某项目建设期为2年，第一年贷款4000万元，第二年贷款2000万元，贷款年利率为10%,贷款在年内均衡发放，建设
21、期内只计息不付息。该项目第二年的建设期利息为（）万元。A.200B.500C.520D.60036 .下列工程建设其他费用的内容中，属于第三类“与未来生产经营有关的其他费用”的是（）。A.场地准备及临时设施费B.引进项目图纸资料翻译复制费C.专利及专有技术使用费D.节能评估及评审费37 .施工阶段的造价控制的主要工作内容包括（）。A.编制标底B.协助建设单位确定合同价C.严格进行付款控制D.寻求全生命周期本钱低的设计方案38 .关于工程索赔的相关论述，下列说法正确的是（）。A.工程索赔是指承包人向发包人提出工期和（或）费用补偿要求的行为B.由于发包人原因导致分包人承受经济损失，分包人可直接向发
22、包人提出索赔C.承包人提出的工期补偿索赔经发包人批准后，可免除承包人非自身原因拖期违约责任D.由于不可抗力事件造成合同非正常终止，承包人不能向发包人提出索赔39 .关于合同价款的期中支付，下列说法正确的是（）。A.进度款支付周期与发包人实际的工程计量周期一致B.已标价工程量清单中单价项目结算价款应按承包人确认的工程量计算C.承包人现场签证金额不应列入期中支付进度款，在竣工结算时一并处理D.进度款的支付按期中结算价款总额和约定比例计算，一般不低于60%,不高于90%40 .关于法规变化类合同价款的调整，下列说法正确的是（）。A.不实行招标的工程，一般以施工合同签订前的第42天为基准B.基准日之前
23、国家颁布的法规对合同价款有影响的，应予调整C.基准日之后国家政策对材料价格的影响，如已包含在物价波动调价公式中不再予以考虑D.承包人原因导致的工期延误期间，国家政策变化引起工程造价变化的，合同价款不予调整41 .关于计日工费用的确认和支付，下列说法正确的是（）。A.承包人应按照确认的计日工现场签证报告提出计日工项目的数量B.发包人应根据已标价工程量清单中的工程数量和计日工单价确定应付价款C.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由发包人确定价格D.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由承包人确定价格42 .某项目施工合同约定，承包人承租的水泥价格风险幅度为土5%,超出部分采用造价信息法调差，已知
24、投标人投标价格、基准期发布价格为440元/t、450元t,2023年3月的造价信息发布价为430元t,则该月水泥的实际结算价格为（）元/t。A.418B.427.5C.430D.44043 .发包人在招标工程量清单中给定某工程设备暂估价，下列关于该工程设备价款调整的说法正确的是（）。A.依法可不招标的项目，应由发包人组织采购，以采购价格取代暂估价B.依法可不招标的项目，应由承包人按合同约定采购，以发包人确认后的价格取代暂估价C.依法必须招标的项目，应由发包人招标选择供应商，以中标价格取代暂估价D.依法必须招标的项目，应由承包人招标选择供应商，以中标价格取代暂估价44 .因不可抗力造成的下列损失
25、，应由承包人承担的是（）。A.工程所需清理、修复费用B.运至施工场地待安装设备的损失C.承包人的施工机械设备损坏及停工损失D.停工期间，发包人要求承包人留在工地的保卫人员费用45 .某施工合同中的工程内容由主体工程与附属工程两部分组成，两部分工程的合同额分别为800万元和200万元。合同中对误期赔偿费的约定是：每延误一个日历天应赔偿2万元，且总赔费不超过合同总价款的5%,该工程主体工程按期通过竣工验收，附属工程延误30日历天后通过竣工验收，则该工程的误期赔偿费为（）万元。A.10B.12C.50D.6046 .某工程进度计划网络图上的工作X（在关键线路上）与工作Y（在非关键线路上）同时受到异常
26、恶劣气候条件的影响，导致X工作延误10天，Y工作延误15天，该气候条件未对其他工作造成影响，若Y工作的自由时差为20天，则承包人可以向气发包人索赔的工期是（）天。A.10B.15C.25D.3547 .采用起扣点计算法扣回预付款的正确做法是（）。A.从已完工程的累计合同额相当于工程预付款数额时起扣B.从已完工程所用的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣C.从未完工程所需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣D.从未完工程的剩余合同额相当于工程预付款数额时起扣48 .关于安全文明施工费的支付，下列说法正确的是（）。A.按施工工期平均分摊安全文明施工费，与进度款同期支付B.按合
27、同建筑安装工程费分摊安全文明施工费，与进度款同期支付C.在开工后28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60虬其余部分与进度款同期支付D.在正式并工前预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%,其余部分与进度款同期支付49,因不可抗力解除合同的，发包人不应向承包人支付的费用是（）OA.临时工程拆除费B.承包人未交付材料的货款C.已实施的措施项目应付价款D.承包人施工设备运离现场的费用50.某国内工程合同对欠付工程利息计付标准和付款时间没有约定，若发生了欠款事件时，下列利息支付的说法中错误的是（）。A.按照中国人民银行发布的同期各类贷款放利率中的高值计息B.建设工程已
28、实际交付的，计息日为交付之日C.建设工程没有交付的，计息日为提交竣工结算文件之日D.建设工程未交付，工程价款也未结算的，计息日为当事人起诉之日51 .根据建设工程施工合同（示范文本），承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查。关于上述活动相应责任承担的说法，正确的是（）OA.无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担B.经检查证明工程隐蔽部位质量是合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期均由监理人承担C.经检查证明工程隐蔽部位质量是不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由监理人和承包人共同承担D.无论工程
29、隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由监理人和承包人共同承担52 .根据建设工程施工合同（示范文本），预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但最迟应在开工通知载明的开工日期（）前支付。A.3天B.7天C.14天D.28天53 .可用于费用和进度综合控制的施工成本控制方法是（）。A.成本分析表法54 工期成本同步分析法C.挣值分析法D.价值工程方法54.关于工程变更权的说法，正确的是（）。A.发包人与工程师均可以提出变更B.发包人与承包人均可以提出变更C.承包人与工程师均可以提出变更D.仅工程师可以提出变更55 .建设项目的竣工决算应包括（）全过程的全部实际支出费用。A.从开
30、工到竣工B.从筹建到竣工投产C.从开工到竣工验收D.从筹建到竣工验收56 .竣工决算是由（）编制的反映建设项目实际造价和投资效果的文件。A.设计单位B.施工单位C.建设单位D.监理单位57 .某招标工程项目执行建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）,招标工程量清单中某分项工程的工程量为1500m3,施工中由于设计变更调增1900m3,该分项工程最高投标限价综合单价为40元m投标报价为47元m则该分项工程的结算价为（）l7EOA.87400B.88900C.89125D.8930058 .编制竣工结算文件时，应按国家、省级或行业建设主管部门的规定计价的是（）。,劳动保险费B.总承
31、包服务费C.安全文明施工费D.现场签证费59 .关于合同款纠纷的处理，人民法院应予支持的是（）。A.施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求支付工程价款的B.发包人与承包人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的50.对于工程总承包合同中质量保证金的扣留与返还，下列做法正确的是（）。A.扣留金额的计算中应考虑预付款的支付、扣回及价格调整的金额B.不论是否缴纳履约保证金，均须扣留质量保证金C.缺陷责任期满即须返还剩余质量保证金D.延长缺陷责任期时，应
32、相应延长剩余质量保证金的返还期限D.计算管理费、利润和风险费用二、多选题，20道，每道题的备选项中，有2个或2个以上符合题意的，至少有1个错项。每题2分。错选本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分。1.劳务分包合同规定，当发生（）情况之一的，工程承包人应当承担违约责任。A.工程承包认违反合同的约定B.劳务分包人违约C.工程承包人不按时向劳务分包人支付劳务报酬D.不可抗力E.工程承包人不按约定履行合同义务2劳动分包合同主要条款主要包括（）。A.劳务分包人资质情况B.质量标准C.劳务分包工作对象及提供劳务内容D.分包工作期限E.进度计划3,投标担保的形式有（）。A.现金B.支票C.银行汇票D.
33、履约保证书4.劳务分包合同规定，劳务报酬可以采用（）方式。A.固定劳动报酬（含管理费）B.约定不同工种劳务的计时单价（含管理费），按确认的工时计算C.约定不同工种劳务的计时单价（含管理费），按图计算D.约定不同工作成果的计件单价（含管理费），按确认的工程量计算E.约定不同工作成果的计件单价（含管理费），按图计算5.履约担保的形式（）。A.银行保函B.履约担保书C.预留金D.预付款6 .（）是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。A.公开招标8 .有限制招标C.无限制招标D.议标E.邀请招标9 .建筑市场的主体包括（）。A.业主10 承包商C.工程咨询公司D.政府部门8.下列
34、选项中属于装配式混凝土建筑结构设计中的拆分设计原则的是（）。A.应考虑结构的合理性B.考虑专业的合理性C.接缝选在应力较小的部位1） .应在应力较大部位设置后浇带E.尽可能统一和减少构件规格9 .绿色施工中“四节一环保”指的是（）A.节材B.节水C.节地D.节能E.环境保护10 .施工单位应编制包含绿色施工管理和技术要求的工程（），并经审批通过后实施。A.绿色施工组织设计B.绿色施工方案C.绿色施工专项方案D.绿色建筑评价标准E.绿色建筑认证11 .属于计价定额的有（）。A.施工定额B.预算定额C.概算定额D.概算指标E.投资估算指标12 .安全文明施工费的内容（）。A.环境保护费B.文明施工
35、费C.安全施工费D.临时设施费E.劳动保护费13 .设计概算的审查内容包括（）。A.概算编制的深度B.概算编制的依据C.概算的经济合理性D.概算技术先进性E.概算内容14 .以下属于直接费用的有（）。A.耗用的材料费用B.耗用的人工费用C.耗用的机械使用费用D.耗用的企业管理费用E.缴纳的规费15 .根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）,关于工程量的说法正确的有（）。A.采用工程量清单方式招标形成的总价合同，其工程量应按照单价合同的规定计算B.采用预算方式发包形成的总价合同，总价合同各项目的工程量即为最终工程量C.采用单价合同的，承包人应当每月向发包人提交已完工程量报告D
36、.采用单价合同的，工程量必须以承包人完成合同工程应当计算的工程量确定E.采用单价合同的，发包人应在收到报告后7天内审核，自行确定计量结果16 .关于编制招标文件的说法，正确的是（）。A.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，可以以口头的形式通知所有招标文件接受人B.招标人应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件C.国家对招标项目的技术、标准有规定的，招标人应当按照其规定在招标文件中提出相应要求D.招标文件中不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容E.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分17 .下列工作所需时间不计入
37、招标投标投诉处理时限的是（）。A.层报B.检验C.检测D.调解E.专家评审18 .下列情形中，评标委员会应当否决投标的有（）。A.投标联合体没有提交共同投标协议的B.投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的C.投标文件未经投标单位盖章和单位位负责人签字的D.投标报价超过标底上下浮动范围的E.投标人不符合招标文件规定的资格条件的19 .下列费用中，由招标人填写金额，投标人直接计人投标总价的有（）。A.材料设备暂估价B.专业工程暂估价C.暂列金额D.计日工单价E.总承包服务费20.（）是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。A.公开招标B.有限制招标E.邀请招标C.无限制招标D
38、.议标模块二投标报价文件编制与价款调整试卷本模块内容分为三个部分：建筑与装饰工程投标报价文件的编制、安装工程投标报价文件的编制、价款调整。比赛形式为团队赛，本试卷比赛时长为120分钟。在比赛中权重占比为30%。一、建筑及装饰工程投标文件编制（共50分）1、编制依据：建筑工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）房屋建筑与装饰工程工程量清单项目计算规范（GB50854-2013）青海省房屋建筑与装饰工程计价定额（2021年）青建工2021168号文件2、工程概况项目名称：XXXX工程建筑面积：XXXXm2建设规模：（略）建设地点：青海省西宁市已公示的最高投标限价如下：投标最高限价：XXX
39、XXX.XX元大写：XXXXXXXXXXX3、建筑与装饰工程投标报价（1）根据给定的招标工程量清单及清单定额等计价文件，完成分部分项工程项目及单价措施项目清单组价。（2）根据给定的材料换算、系数调整、价差调整等资料，对指定的清单项目进行调价。除甲供材和材料暂估价外，其他材料按照工程资料中提供的工程项目所在地市场信息价格进行调整。表1甲供材料表材料名称规格型号单位单价（元）木质防火门乙级m2300灰砂砖标准砖块0.15水泥袋装t350碎石粒径综合考虑m3100表2本工程人工及材料价最新市场价序号材料名称规格型号单位含税市场价1普通预拌混凝土ClOm34102普通预拌混凝上C15m34203普通预
40、拌混凝土C2Om34404普通预拌混凝1：C25m34505普通预拌混凝上C3Om34706普通预拌混凝上C35m34907普通预拌混凝土C40m35108普通预拌混凝上C45m35309普通预拌混凝上C5Om3540IO普通预拌混凝EC55m357011普通预拌混凝kC60m3612普通干混砂浆砌筑砂浆DM7.5t33013普通干混砂浆砌筑砂浆DMlOt33514殍通干混砂浆砌筑砂浆DM15t34515普通干混砂浆砌筑砂浆DM20t35516普通厂混砂浆地面砂浆DS15t36017普通卜混砂浆地面砂浆DS20t37018普通F混砂浆地面砂浆DS25t38019普通干混砂浆抹灰砂浆DP5t33
41、520普通干混砂浆抹灰砂浆DP7.5t34521普通混砂浆抹灰砂浆DPlOt35522普通干混砂浆抹灰砂浆DP15t36523热轧光圆钢筋HPB38t548924热轧光囤钢筋HPB3l0t541325热轧光阅钢筋HPB3l2t552326热轧光囱钢筋HPB3l4t506027热轧光圆钢筋HPB3l6t506028热轧光网钢筋HPB3l8-25t506029建筑工程最低价工日13030建筑工程最高价工日14631普通装饰工程最低价工日13232普通装饰程最高价工日15033高级装饰I：程最低价工日15134高级装饰工程最高价工日199注：除上表材料人工价格之外的人材机均不做调整。表3本工程部分材
42、料暂估价序号材料名称规格、型号单位暂估价（元）1螺纹钢直径2532mm三级钢t36502商品混凝土C30t3953瓷砖500*500M2654钢化玻璃&15M21205钢制防火门单扇M212006塑钢窗平开式M2230（3）根据青海省工程量清单总计价程序，按照给定的费率、措施项目清单、其他项目清单，完成计价程序各项费用的计算，形成工程总造价。1）按工程项目所在地规定，安全文明施工费计取方式为：（分部分项人工费+单价措施项目人工费）*13.57%2）冬雨季施工措施费计取方式为：（分部分项人工费+单价措施项目人工费）X2. 75%（4）投标报价编制任务1）根据招标文件和工程资料，完成建筑与装饰工程
43、投标报价的编制。2）按上述要求编制投标报价，形成投标报价文件（包括：单项工程投标报价汇总表，建筑与装饰工程分部分项工程量清单与计价表、建筑与装饰工程措施项目清单与计价表、建筑与装饰工程其他项目清单与计价表、建筑与装饰工程规费税金计价表。3）新建文件夹命名为“赛项模块二投标报价编制+抽签号”，文件夹内需包含以下5个成果：“3.1某办公楼投标计价文件”、“3.2某办公楼单项工程投标报价汇总表”PDF格式、“3.3某办公楼建筑与装饰工程分部分项工程量清单与计价表PDF格式、“3.4某办公楼安装工程给排水分部分项工程量清单与计价表PDF格式，“3.5某办公楼安装工程电气分部分项工程量清单与计价表PDF
44、格式。二、安装工程投标报价文件的编制(共30分)1、电气工程投标报价文件的编制(1)编制依据：建筑工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)通用安装工程计量规范(GB5008562013)青海省通用安装工程计价定额(2020年)青建工【2021】168号文件(2)工程概况工程名称：XXXX项目已公示的招标最高限价如下：招标最高限价：XXXX元大写：(略)(3)投标报价编制任务根据给定的招标工程量清单及清单定额、给定的材料主材等计价文件，完成分部分项工程项目及单价措施项目清单组价。(4)按以下给定的计价资料和通用安装工程计量规范(GB5008562013)进行材料价格调整，参考表格如下(没有给出的不予调整)名称规格型号单位不含税市场价(元)单项二三孔组合防溅插座插座个20双联单控开关个10节能吸顶灯套600疏散指示灯个120电缆桥架(宽+高)800Inln以下m220电缆桥架(宽+高)60Omnl以下m200绝缘导线m19.502电缆主电缆截面50mm2以内m5配电箱
