《第四章合同条款及格式适合于总承包合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《第四章合同条款及格式适合于总承包合同.docx（53页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、第四章合同条款及格式（适合于总承包合同）第一节通用合同条款通用合同条款使用浙江省水利水电工程施工招标文件示范文本（2022）中的通用条款。第二节专用合同条款1 一般约定1.1 词语定义1.1.2合同当事人和人员1. 1.2.2发包人：金华市婺城区乌溪江引水工程管理处。1.1. 2.3承包人：（签约后填入）。1.1.2.5分包人：（签约后填入）。1.1.2.6监理人：o1.1.4日期1.1 1.4.5缺陷责任期（工程质量保修期）：为一年。1.4 合同文件的优先顺序除合同另有规定外，解释合同文件的优先顺序如下：（1）合同协议书（包括补充协议书）；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录：（4）招
2、投标澄清问题、澄清问题的复函、补充通知等相关资料；（5）专用合同条款；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求；（8）图纸；（9）已标价的工程量清单（10）经双方确认进入合同的其他文件。1.7 联络1.7.2来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达嵬包A。2发包人义务2.3提供施工场地2.3.2发包人提供的用地范围为：向承包人提供施工用地，承包人接受现场条件，施工用地的手续办理、租借、复耕费用等由承包人自行承担。承包人自行勘察的施工场地范围为：2.6支付合同价款本条款补充如下：发包人须按时足额将工资性工程款转入承包人设立的专户，工程开工建设前，发包人足额拨付工资性工程预付款（
3、为合同价的1%）,每月足额发放农民工工资，规范农民工工资专用账户资金管理，设立人工费分账基准比例，比例为15%（浙建（2020）7号文件）。工资性工程预付款在工程完工验收合格后从最近一次支付的工程款中抵扣，若仍不足以抵扣的，则在后续的工程款中抵扣，直至扣完为止。2.8其它义务（1）施工用电由承包人自行解决。（2）施工和生活用水由承包人自行解决，并向有关单位（或部门）交纳费用。3监理人3.1 监理人的职责和权力3.1.1 监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围（填写简历人须经发包人的批准才能行使的权利，以下示例供参考）。（1）按第4.3条规定，批准工程分包。（2）按第
4、11.3款规定，确定延长完工期限。(3)按第15.6条规定，批准预留金的使用。(4)承包人主要管理人员(施工项目负责人、技术负责人、专职安全生产管理人员、施工员、安全员、质检员等)的流动和重要设备的调迁；(5)影响工期、质量、合同价格等其他重大决定。4承包人4.1承包人一般义务4.1.11其他义务(1)必须接受发包人的管理或其委托的监理单位的监理，并为其开展工作和生活提供方便，按照要求提供完整真实的原始记录、检测记录等技术资料及各种报表。承包人应执行发包人对工程管理所制定的各项管理制度。(2)参加发包人召开的与本工程相关的会议，并作好会前有关资料的准备。在保修期内要及时做好回访工作，属保修责任
5、范围的事项应及时按相关标准维修。(3)承包人负责工程区域内人员的管理，对进入工程区域内的外来人员进行驱离。(4)承包人应处理好与周边人员与居民的关系，不影响周边居民的日常生活与办公活动。承包人应协助发包人处理好与工程其他承包人或毗邻工程的配合关系，发生交叉施工时，承包人和工程其他承包人或毗邻工程应相互配合，友好协作，并服从监理人的统一协调。(5)承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付民工工资费用，保护农民工的合法权益。农民工工资实行分帐管理，人工费分账基准比例应满足相关规定。承包人应当按照有关规定在工程开工建设前开设农民工工资专用账户，专项用于支付该工程建设项目
6、农民工工资，并将开设、使用农民工工资专用账户有关资料妥善保存备查，同时提交发包人一套保存。应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，严格落实六项长效机制要求，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。承包人应执行金华市工程建设领域“金华无欠薪”相关规定及项目所在省、市关于农民工工资专用账户管理相关规定。(6)承包人应做好施工区附近和施工公路沿线居民点的噪声和扬尘污染防治工作。选用低噪声设备，合理安排施工作业时间
7、。建筑垃圾及施工人员生活垃圾须及时清运并妥善处理，禁止随意抛弃、排入水体。(7)承包人的各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被；做好表士的剥离、集中堆放、拦挡、排水、苫盖及回覆等；施工过程中临时堆土及弃土(渣)要及时清运至指定地点堆放并进行防护必须符合相关安全要求，禁止随意倾倒或堆弃。施工结束后要及时进行迹地整治、复耕或恢复植被。加强施工组织管理和临时防护措施，合理安排施工时序，严格控制施工期间可能造成的水土流失。(8)承包人应充分了解本项目施工现场的实际情况，在项目实施过程中，因项目周边的建筑、设施对施工成本(如降效、暂停施工等)的影响。(9)发包人向承包人提供
8、施工用地，承包人必须接受现场条件，施工用地的手续办理、租借、夏耕费用等由承包人自行承担。(10)承包人履行上述(1)至(9)款义务，由此产生的相关费用承包人应在报价中考虑，除清单已列明的费用外，发包人不另行增加费用。4.3分包4.3.2允许承包人分包的工程项目、工作内容与分包金额为：(1)工程项目：/(2)工作内容：/(3)分包金额：/4.3.10分包人项目管理机构的设立：/4.5 承包人项目负责人本章4.5.5款补充：项目负责人每月驻工地的天数不得少于且天（遇法定节假日可扣减），每少一天支付违约金500元,但扣款最终的累计总金额不应超过L万元。上述违约金在当月工程进度款中直接扣除，在工地工作
9、天数按监理人实际考勤记录为准。4.6 承包人人员的管理本章4.6.3款补充：项目技术负责人每月驻工地的天数不得少于丝_天（遇法定节假日可扣减）。每少一天支付违约金邈元，但扣款最终的累计总金额不应超过0.5万元。专职安全生产管理人员每月驻工地的天数不少于2天（遇法定节假日可扣减），每人少一天支付违约金皿元，但扣款最终的累计总金额不应超过万元。上述违约金在当月工程进度款中直接扣除，在工地工作天数按监理人实际考勤记录为准。4.7 撤换承包人项目负责人和其他人员本款补充：项目负责人、技术负责人不得擅自更换。若承包人擅自更换的，除每人次需支付L万元的违约金外，发包人有权将其作为不良行为记录上报水行政主管
10、部门:情节特别严重的，发包人有权中止合同。在合同工程未通过完工验收或合同解除前，项目负责人、技术负责人确需更换的，应征得发包人同意，并经原项目负责人各案主管部门备案，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件。承包人的安全员、质量员、施工员、专职安全生产管理人员等人员擅自调换每人次需支付违约金0r5万元。违约金在工程进度付款中扣除。4.11 不利物质条件4.11.1 不利物质条件的范围：施工中遇到文物或古迹。5材料和工程设备5.2.1发包人提供的材料和工程设备删去本款全文，并代之以：发包人无材料和工程设备提供，所有材料和工程设备均由承包人自行采购。6施工设备和临时设施6.2发包
11、人提供的施工设备和临时设施删去本款全文，并代之以：发包人无施工设备或临时设施提供。7交通运输7.1 道路通行权和场外设施道路通行权和场外设施的约定：1、承包人自行协调场外道路及设施，并负责由于承包人原因造成的道路破损的维修：2、承包方负责场内过境车辆的协调和分流工作；3、本条1-2款相关费用计入其他临时工程费，不再另行计费。8测量放线8.1 施工控制网8.1.1 施工控制网的约定：发包人应在开工日期前7天内,发包人通过监理人向承包人提供测量基准点布置图、基准线和水准点及其书面资料。承包人在接到测量基准点布置图后天内完成施工控制网布设，并将施工控制网资料报送监理人审批。9施工安全、治安保卫和环境
12、保护9.1 发包人的施工安全责任9.1.4发包人提供/资料,其余资料由承包人负责收集。9.2 承包人的施工安全责任9.2.12下列工程应编制专项施工方案：下列工程应编制专项施工方案：按照水利水电工程施工安全管理导则(SL721-2015)规定，属于危险性较大单项，其中超过一定规模的危险性较大的单项工程应组织专家论证和审杳。发生的费用由承包人负责。9.7文明工地本合同文明工地的约定：/。11开工和完工11.4异常恶劣的气候条件IL4.3异常恶劣的气候条件是指施工作业难以正常进行或须采取其他补救措施才能进行的气候条件。一般是指：(1)日降雨量大于50mm的雨日超过10天；(2)风速大于14m/s的
13、7级以上台风灾害；(3)日气温超过40的高温大于3天；(4)日气温低于-5C的严寒大于3天；(5)造成工程损失的冰雹和大雪灾害；(6)其它异常恶劣气候灾害。11.5承包人的工期延误(1)逾期完工违约金表逾期完工违约金表序号项目及其说明要求完工日期逾期完工违约金(元/天)1全部工程60日历天2000(2)全部逾期完工违约金的总限额为不超过签约合同价的11.6工期提前工期提前的奖金约定：不奖励。12暂停施工12.1 承包人暂停施工的责任(5)承包人承担暂停施工责任的其他情形：/o12.2 发包人暂停施工的责任(3)发包人承担暂停施工责任的其他情形：/o13工程质量13.7质量评定13. 7.7工程
14、质量等级标准为上心。达到优良的奖金为一。14验收和检验13.1 材料、工程设备和工程的试验和检验13.1.5 水工金属结构、启闭机及机电产品进场后的交货检查和验收中，承包人负责卸货、仓储保管、保护以及转运至施工安装现场，承包人需在投标报价中考虑相关费用，发包人不再另行支付。13.1.6 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：碎及砂浆试块、钢筋、水泥、砂石料等(具体由监理人按有关规定确定)。15变更15.1 变更的范围和内容(6)增加和减少合同中关键项目的工程量超过其工程总量的上受，关键项目：L，单价调整方式：_。15.4变更的估价原则15.4.3删去本项全文，并代之以：15.4.3己标价工
15、程量清单中无适用或类似子目的单价，重新组价。(1)原材料价格按投标文件价格计取；无投标材料价格时，由承包人按市场采购价(不得超过市场信息价)报监理人审核，发包人同意后进入单价。(2)工程组价采用投标期浙江省现行水利工程定额和有关规定,包括1)浙江省水利水电设计概(预)算编制规定(2021年)；2)浙江省水利工程工程量清单计价办法（浙水建201242号）；3）浙江省水利水电建筑工程预算定额（2021年）；4）浙江省水利水电安装工程预算定额（2021年）5）浙江省水利水电工程施工机械台班费定额（2021年）。如上述定额仍不能满足套价，可依次采用浙江省建筑安装定额等相关定额组价。（3）取费费率。按照
16、承包人投标时不同工程类别选取费率。对于新增的合同中无相同或类似单价的工程项目费率，按浙江省水利水电工程设计概预算编制规定（2021）及浙江省水利厅关于重新调整水利工程计价依据增值税率的通知浙水建20194号文件执行，取费费率取各项弹性区间费率的中间值。（4）上述单价按投标人投标报价综合优惠率同口径优惠；综合优惠率=投标人投标价下浮率。投标报价时预留金（18669元）、安全施工费（8712元）不得优惠。（5）按照上述仍无法组价的，根据市场招标或询价确定。本款增加：15.4.4本合同工程新增或变更工程金额，不论金额大小，均不得要求增加工程量清单中的总价承包部分的费用。15.5承包人的合理化建议15
17、. 5.2承包人实现合理化建议的奖励金额为：/o15.8暂估价15.8.1（1）发包人和承包人组织招标的暂估价项目：/；发包人组织招标的暂估价项目：（2）发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务系:16价格调整16.1物价波动引起的价格调整合同执行期内，工程建设中所需的材料全部由承包人采购，材料的价格按当前的市场价并充分考虑风险系数进入单价，在合同执行期内不作调整。价格风险由承包人自负。17计量与支付17.2预付款删除本款全文，并代之以：工程开工建设前，发包人足额拨付工资性工程预付款（为合同价的l%）o17.3工程进度付款17.3.2承包人在每个付款周期末向监理人
18、提交进度付款申请单的份数：二份。17.3.3进度付款证书和支付时间（1）细化为：工程款的支付视工程资金到位和进度情况付款，工程进度款按工程进度付款申请的85%进行支付,其余15凫作为工程结算暂扣款,待工程完工验收合格且完成结算审价（并向发包人递交完整的验收资料）后，除按17.4.1项规定扣留质量保证金外，付清余款。（2）本款中规定的逾期付款违约金为按中国人民银行规定的同期贷款基准利率计算的逾期付款金额的利息。17.4 质量保证金17.4.1 质量保证金总额完工结算价款总额的1.5%,17.5 竣工（完工）结算17.5. 1竣工（完工）付款申请单（1）承包人应提交完工付款申请单一式5份。本款增加
19、：17. 5.3工程价款必须经过财政部门的审核和审计部门的审计。17.6 最终结清17. 6.1最终结清申请单（1）承包人应提交最终结清申请单一式4份。17.7 竣工财务决算承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：财务决算所需的一切资料。18工程验收木工程验收工作遵照浙江省相关规定执行。19缺陷责任与保修责任19.1缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间本工程缺陷责任期（工程质量保修期）_L年。20保险20.1 建筑安装工程保险建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人：由承包人以发包人和承包人名义投标;投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及己运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投
20、的保险;保险金额、保险费率和保险期限：由于木工程一切保险均由承包人负责投保，其费用均列入报价，故发包人不承担保险金不足的补偿。20. 5其它保险需要投保的其它内容：/;保险金额、保险费率和保险期限：-o20.6对各项保险的一般要求20.6.1保险凭证承包人提交保险凭证的期限：保险手续办理完毕后7天内提交。20.6.4保险金不足的补偿承包人负责补偿的范围与金额：保险金不足的补偿均由承包人负责。发包人负责补偿的范围与金额：由于本工程切保险均由承包人负责投保，其费用均列入报价，故发包人不承担保险金不足的补偿。24争议的解决24.1 争议的解决方式合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争
21、议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：提交仲裁或提起诉讼，提交仲裁或提起诉讼机构为本工程所在地仲裁委员会或人民法院。24.2 友好解决补充：合同当事人可以就争议请第三方或省水行政主管部门进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。24.3 3争议评审24.3.7补充：发包人或承包人不接受评审意见，可请省水行政主管部门进行调解。25其他25.1 合同承包方式除招标文件另有规定外，本合同永久工程采用单价承包，单价按预算书中的工程量清单单价*（1-下浮率），在合同执行期内，单价不变，工程量按实调整；措施项目费（不含安全施工费）采用总价承包，在合同执行期内不作调整
22、，总价按预算书中的相应总价X（l-下浮率）。投标报价时预留金（18669元）、安全施工费（8712元）不得优惠。25.2 工程保险费（工程一切险和第三者责任险）工程保险包括建筑工程一切险、第三者责任保险，工程保险由发包人根据承包人在申请支付保险费时所提交的保险单及保险发票所注明的费用支付，但发包人支付保险费用最高额不超过承包人在投标文件中的投标报价，超额部分由承包人自行负责。工程保险的投保合同作为第一次进度款支付要件。25.3安全施工费措施项目中的安全施工费实行标外管理，其使用管理办法按国家和省有关规定执行。“安全施工费”的使用范围详见浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定（2021）附录8
23、规定。工程监理单位对施工单位落实安全生产情况进行现场监理。监理单位发现施工单位未落实施工组织设计及专项施工方案中安全生产措施的，有权责令其整改；对施工单位拒不整改或未按期限要求完成整改的，建设单位将进行一定的处罚（按50000元/次），必要时责令其暂停施工。25.4农民工工资保证金承包人应在工程所在地银行设立账户，并按施工合同额的2%储存，专项用于支付所保证工程的农民工被拖欠工资的专项保证金。（具体详见浙江省工程建设领域农民工工资保证金管理实施细则浙人社发（2022）13号）。附件一：合同协议书第三节合同附件格式合同协议书金华市婺城区乌溪江引水工程管理处（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施
24、乌溪江引水工程灌区（金华片）“十四五”续建配套与现代化改造工程水土保持工程,已接受（承包人名称，以下简称“承包人”）对乌溪江引水工程灌区（金华片）“十四五”续建配套与现代化改造工程水土保持工程的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。1 .本协议书（包括补充协议）与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书；（2）投标函及投标函附录；（3）专用合同条款；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）己标价工程量清单；（8）其他合同文件。2 .上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。3 .签约合同价：人民币（大写）元（）。4 .承包人项目负责人：,项
25、目技术负责人：。5 .工程质量符合标准。6 .承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。7 .发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。8 .承包人应按照监理人指示开工，工期为日历天。9 .本协议书正本一式贰份,合同双方各执壹份,副本份，双方各执份。10 .合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。发包人：（盖单位章）承包人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日年月日附件二：工程廉政责任书工程廉政责任书为加强工程建设中的廉政建设，保证工程建设高效优质完成，保证建设资金的安全和有效使用，乌溪江引水工
26、程灌区（金华片）“卜四五”续建配套与现代化改造工程水土保持工程的项目法人金华市婺城区乌溪江引水工程管理处（以下称甲方）与承包商（以下称乙方）,特订立如下责任书。第一条甲乙双方的权利和义务（一）严格遵守党和国家工程建设的有关法律法规及水利部门的有关规定。（二）严格执行乌溪江引水工程灌区（金华片）“卜四五”续建配套与现代化改造工程水土保持工程的合同文件，自觉按合同办事。（三）双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规定。（四）建立健全廉政制度、监督制度和处罚制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举
27、报电话。（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。（六）发现对方严重违反本责任书义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。第二条甲方的义务（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、礼券、有价证券和物品，不得到乙方报销任何由甲方或个人支付的费用等。（二）甲方不得有意刁难、拖延承包商工程款，不得违反规定批拨工程建设费用等。（三）甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。（四）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、操办婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及出
28、国出境、旅游等。（五）甲方工作人员的配偶、子女及下属单位不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。（六）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。第三条乙方义务（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、礼券、有价证券、礼品。（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。（三）乙方不得要求甲方违反规定，批拨、追加工程建设费用等。（四）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。（五）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公室用品等。第四条违约责任
29、（一）甲方及其工作人员违反本责任书第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。（二）乙方及其工作人员违反本责任书第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪、组织处理或停止承接业务处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议有关工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得参与工程建设项目投标的处罚。第五条双方约定本责任书由纪检监察机关负责监督执行。纪检监察机关对本责任书执行情况进行抽查。提出属于本责任书规定范围的处理意见。第六条本责任书有效期同甲乙双方签署之日起至该工程项目工程款
30、支付完结时止。第七条本责任书作为本工程施工承包合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经甲、乙双方签署后生效。第八条本责任书甲、乙双方各执一份，送交监督单位一份。甲方单位：（盖章）乙方单位：（盖章）法定代表人：法定代表人：地址：地址：电话：电话：年月日年月日附件三：安全生产协议书安全生产协议书为在乌溪江引水工程灌区（金华片）“卜四五”续建配套与现代化改造工程水土保持工程施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，木项目的建设单位金华市婺城区乌溪江引水工程管理处（以下简称“甲方”）与施工单位（以下简称“乙方”），特此签订安全生产协议书：第一条甲方职责（一）遵
31、守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。（二）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。（三）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。（四）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。（五）组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。第二条乙方职责（一）严格遵守国家有关安全生产的法律法规、水利部颁发的有关工程施工安全技术规程的安全生产规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。（二
32、）坚持“安全第一，预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。（三）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人（项目负责人）到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人（项目负责人）是安全生产的第一责任人。
33、现场设置的安全机构，应按施工人员的1%3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。（四）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。（五）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车驾驶、爆破等特殊工种的人员，需经过专业培训，获得安全操作合格证后，方准持证上岗。施工
34、现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人（项目负责人）必须承担管理责任。（六）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的给予、易货或以其他方式转让给任何人，或允许、容忍上述同样行为。（七）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。（八）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。（九）所有施工中采用新技术，新工艺、新设备、新材
35、料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。（十）乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。第三条违约责任如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任，并视事故轻重扣除一定比例的安全保证金。本合同正本一式二份，副本一份，合同双方各执正本一份，副本份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。发 包人：（包单位章）法定代表人： （羚喉娜代理人年 月 日承包人
36、：（盖单位章）法定代表人：（Q或其赛彳谑人年月日附件四：水利建设工程农民工工资专用账户资金托管协议甲方（建设单位）：乙方（总包单位）：丙方（银行）：根据浙江省企业工资支付管理办法，为保证水利建设工程农民工工资专用账户（以下简称专户）资金专款专用及农民工工资按月支付，甲、乙双方委托丙方为本项目专户资金监管人,为项目专户资金提供管理，并按照本协议约定履行相关信息披露等服务，甲乙,丙三方经友好协商,达成以下协议,并共同遵守。第一章专户设立及管理第一条专户的设立乙方须在丙方处设立*建筑公司*项目名称农民工工资专户，用于*项目名称农民工工资的发放,不得擅自动用专户资金。第二条专户的管理工程建设期间,丙方
37、负责对专户进行管理。丙方需根据本协议定的条件办理资金支付。第二章托管职责、期限第三条丙方作为受托银行,应履行以下职责：（一）设立专户，保管托管资金，确保资金安全；（二）专户首笔由甲方划入的工资性工程预付款（额度为合同价的1%）,工资性工程预付款在工程完工验收合格后从最近一次支付的工程款中抵扣，若仍不足以抵扣的，则在后续的工程款中抵扣，直至扣完为止。（三）及时向甲方、乙方披露受托资金的相关信息,每月12日前向甲、乙双方提供受托资金流向信息。第四条协议期限丙方对专户内资金履行监督职责的期限自资金划入受托监管账户之日起至收到甲方、乙方开具的“关于撤销*项目名称农民工工资专用账户的函”为止。第三章资金
38、托管应提供的资料第五条乙方须向丙方提供工程施工合同和经监理单位、建设单位审核确定的每月农民工工资清单审核表。第四章托管资金收付第六条受托资金存入根据施工合同约定，甲方每月将工资性工程进度款划入约定的托管账户，丙方确认资金到帐后对账户资金履行管理职责。第七条受托资金拨付乙方委托丙方代发农民工工资,代发的农民工个人银行卡（或个人市民卡）申请资料由乙方提供，其真实性由乙方负责。每月月底前，乙方负责将监理单位审核并经建设单位确认后的农民工工资清单报丙方，由丙方从专户（在工资性工程进度款拨付累计额度内）直接划拨至农民工个人银行卡（或个人市民卡）上。工资清单的真实性及准确性由乙方负责。第八条农民工工资监管
39、专户资金不得挪作他用，一旦发生乙方拖欠农民工工资的情况，经工程所在地劳动监察部门核实并出具相关证明，丙方可直接从“农民工工资专用账户”余额（工资性工程预付款）中划拨款项,用于支付所欠农民工工资。同时乙方不超过10个工作日内补足该部分工资款。第五章协议生效与终止第九条本协议经甲、乙、丙三方法定代表人或其委托人签字并加盖公章之日起生效。丙方全额解付该托管资金后,该协议终止。第六章违约责任和免责条件第十条在工程建设过程中，甲方未及时拨付工资性工程款，乙方提供虚假资料挪用、套用资金的,按浙江省企业工资支付管理办法等相关规定追究责任。第十一条丙方未按照合同约定的支付条件办理资金支付而形成的直接损失，丙方
40、应承担赔偿责任。专户出现被国家有权机关冻结、扣划的,丙方不承担责任。第十二条如果本协议任何一方因不可抗力不能履行本协议的，可根据不可抗力的影响，部分或全部免除该方的责任。任何一方逮到不可抗力时,应及时通知其他方,并在合理期限内提供不可抗力影响的证明，采取适当措施防止其他方损失的扩大和保护资金的完整。第七章其他第十三条除法律、法规规定，以及因本工程专户资金托管业务的需要和三方特别约定外,未经三方同意,协议任何一方不得向外提俱涉及甲、乙、丙方商业秘密的资料。第十四条协议的变更。本协议生效后，甲、乙、丙三方中任何一方需要变更协议条款时,应经三方协商一致,并签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效
41、力。第十五条本协议一式六份，甲方、乙方、丙方各执贰份,每份具有同等法律效力。甲方.（签章）：签订日期：乙方（签章）：日期：丙方（签章）：签订日期:法定代表人：（签字）年月曰法定代表人：（签字）年月曰法定代表人：（签字）年月曰第五章工程量清单及招标控制价（另册）第六章图纸（招标图纸）及其他资料（另册）第七章技术标准和要求1 一般规定1.1 工程说明1.1.1 工程概况1.1.2 本次工程主要内容是：灌木种植、砖砌沉砂池砌筑、填土草袋砌筑、新建洗车平台等内容，具体以清单内容为准。1.1.3 1.2灌区工程位置及效益乌溪江引水工程灌区位于浙江省中西部，1988年经浙江省政府批准，工程列入浙江省“八五
42、”重点工程，被誉为“江南红旗渠”。它利用乌溪江上的湖南镇、黄坛口两座大中型水库的发电尾水，拦江筑坝，开渠引水，是集农业、工业、生态、发电、旅游和生活用水于一体的大型综合性水利枢纽工程。1.L3灌区主要建筑物乌引灌区金华辖区内直接管辖渠道总长200.4妹m,其中，总干渠长24.62km,婺城区境内干渠10条计49.62km,支渠4条计20.75km,沟溪1条计24.83km；配套建筑物624座（其中隧洞12座，总长2861m,倒虹吸2座，总长306m,渡槽5座，总长1768m,进水堰坝2处（厚大溪进水堰、萃贩溪进水堰），其余建筑物603处。1.1.4 工程建设情况乌引灌区金华片总干渠于上个世纪九
43、十年代末建成，随着灌区产业结构的调整，区域内经济、社会的不断发展及周边城镇城市化进程的加快，对水的需求日益迫切。2000年6月，委托浙江省水利水电科学研究院编制完成了浙江省乌溪江引水工程灌区续建配套与节水改造规划，并经水利部批复确认，该灌区被列入国家大型灌区节水续建配套项目。根据中共中央、国务院2011年1号文件关于加快水利改革发展的决定，要求至2020年，基本完成大型灌区、重点中型灌区续建配套和节水改造任务。目前乌引灌区（金华片）已实施完成了六期七个年度的节水续建配套建设，灌区内灌溉水利用系数和有效灌溉面积都得到了很大提高。1.2 主体工程项目及其工作内容1.2.1 本合同承包人承担的主体工
44、程项目及其工作内容（1）承包人应承包完成的永久工程项目：工程量清单内所有工程，具体以招标人要求为准。（2）承包人应承包完成的临时工程项目包括：根据施工现场情况，为完成本合同工程所需的全部临时工程。1.2.2 发包人（包括其它承包人）承担的相关工程项目及其工作内容有关政策处理的事宜。发包人提供的施工图纸和文件1.3.1发包人负责提供的施工图纸和文件（1）由发包人负责设计的工程项目，应由监理人按本章第1.3.2项签订的供图计划提供施工图纸给承包人。（2）发包人按合同约定向承包人提供的设计基本资料、材料样品、试验成果，以及根据合同要求提供的录像、照片、会议纪要等所有图纸、文件（包括软件、移动硬盘）和
45、影像资料等，发包人不再另行收取费用。1.2.3 发包人供图计划（1）发包人应在发出开工通知后一天内，与承包人共同商签发包人供图计划，经合同双方签订的供图计划作为合同的补充文件。（2）不论何种原因调整和修订了合同进度计划，监理人应及时与承包人共同修订供图计划，并作为执行合同进度计划的补充文件。（3）发包人应向承包人提供上一份各类施工图纸（包括设计修改图）。承包人可根据施工需要，要求增加提供图纸份数，并为增供的图纸支付费用。1.2.4 发包人提供施工图纸的期限(1)用于承包人编制施工进度计划和施工总布置所需的工程枢纽总布置图和主要工程建筑物布置图在签署合同协议后二天内提供给承包人。(2)用于各工程
46、项目施工的工程建筑物结构布置图、体形图等施工图纸，应在该项目工程施工前上天提供给承包人。(3)用于工程施工的开挖支护图、配筋图、细部设计图和浇筑图等施工图纸，应在该部位施工前N8天提供给承包人。1.2.5 施工图纸的修改(1)承包人收到发包人按上述第1.3.3项的规定提交施工图纸后，应进行详细检查，若发现错误或表达不清楚时，应在收到图纸后的工天内书面通知监理人。若监理人确认需要作出修改或补充时，应在接件后U天内将修改和补充后的施工图纸重新提供给承包人。(2)监理人发出施工图纸后，需要对某些工程设计进行修改和补充时，应在该部位开始施工14天前及时签发设计修改图。(3)若因施工情况紧急，监理人无法在上述规定的时间内签发修改施工图纸，可以临时发出施工图修改通知单，但应在此后的合理时限内补发正式施工图纸。1.3 承包人提交的文件1.3.1 承包人文件的提交计划承包人应在签署协议书后21天内,根据监理人批准的合同进度计划，编制一份由项目经理签署的承包人文件提交计划，提交监理人审批，监理人应在收到该提交计划后的工天内批复承包人。承包人文件的内容应包括本章第L4.2L4.5条规定的各项提交件，以及按合同约定应由承包人提交的其它图纸和文件。1.3.2 承包人负责设计的临时工程图纸和文件(1)由承包人负责设计的临时工程项目，应在该项目开工前上天，提交该项目的总布置图、结构详图及其设计依据，以及监
