《某机电设备及给排水管路安装工程招标文件.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某机电设备及给排水管路安装工程招标文件.docx（50页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、某机电设备及给排水管路安装工程招标文件榆林泰发祥矿业有限公司招标文件项目名称：井下3(H(H综采工作面、顺槽机电设备及给排水管路安装工程招标编号：TFXJDAZ2010-2招标人：榆林泰发祥矿业有限公司二零一零年九月目录第一章招标书2投标须知前附表4第二章投标须知5第三章合同条件及协议书格式17第四章工程规范、技术要求及图纸27第五章投标书格式29第六章资格证明文件34第七章其他辅助资料35第八章合同文件43第一章招标书榆林泰发祥矿业有限公司对井下30101综采工作面、顺槽机电设备及给排水管路安装工程项目进行招标。1、 招标编号：TFXJDAZ2010-22、 招标范围：井下30101综采工作
2、面、顺槽机电设备及给排水管路安装。（以招标方提供图纸为准）3、 资质要求：投标人应同时满足下述条件：1） 投标人应具有建设部颁发的三级及以上资质、或者机电安装工程总承包三级及以上资质、或者矿山工程施工总承包三级及以上资质；2） 投标人应是具有独立法人资格的企业；3） 本项目不同意投标人使用联合体形式投标；4） 投标人应具有建设工程施工安全资格证；5） 通过榆林泰发祥矿业有限公司对投标人有关资格证书的核验（联系人：程宏波电话：15191944366）o4、 资金来源：企业自筹5、 招标文件出售价：每套人民币IoOO元，只开收据，售后不退。6、 招标文件出售时间：自2010年9月10日，上午9：0
3、0-12：00,下午2：30-6：00（北京时间7、 招标文件出售地点：榆林泰发祥矿业有限公司（榆林市航宇路远景酒店对面）。购买招标文件时，请携本单位施工资质证书、营业执照、法人代表授权书、建设工程施工安全资格证、单位介绍信及个人身份证，并提供三年来本行业安装工程业绩。9、投标截止时间：2010年2月退日下午5时整（北京时间）；开标时间：2010年9月19日上午9时整（北京时间）。8、 、开标地点：榆林泰发祥矿业有限公司三楼会议室投标文件请于开标当日投标截止时间前递交至开标地点，逾期递交的投标文件将不同意。届时请各投标人派2位代表出席开标仪式。Ih联系方式：榆林泰发祥矿业有限公司麻黄梁煤矿联系
4、人：商务：王艳宏电话18691200299技术：程宏波电话：15191944366传真：09128190206投标须知前附表序号项目内容规定1项目名称井下30101综采工作面、顺槽机电设备及给排水管路安装工程2建设地点榆林麻黄梁煤矿3合同形式固定总价合同4承包方式该工程除液压支架从副井底到30101工作面切眼由支架生产厂家负责搬运外，其他工程均由投标方负责。5开工日期2010年10月1日6竣工日期2010年10月30日7工期30个日历天8工程质量通过省质检站验收达到合格等级标准9招标人榆林泰发祥矿业有限公司10资金来源：业主自筹11投标人资质要求：投标人应具有建设部颁发的机电设备安装工程专业承
5、包三级以上资质、或者机电安装工程总承包三级以上资质、或者矿山总承包三级及以上资质，通过对投标人有关安全证书的核验。12现场踏勘时间：2010年9月10日上午9：00时（北京时间）集合地点麻黄梁煤矿13投标有效期：开标后60个日历天14投标保证金额：人民币20000元15投标文件份数：正本一份，副本五份，电子文档一份16投标截止：2010年9月18日下午5时（北京时间）开标时间：2010年9月19日上午9时（北京时间）17开标地点：榆林泰发祥矿业有限公司三楼会议室（榆林航宇路远景酒店对面）18评标办法：综合评估法19履约保证金：履约保证金为合同价款的20%第二章、投标须知一、工程内容1.1井下3
6、0101综采工作面、顺槽机电设备及给排水管路按甲方提供图纸安装；1.2液压支架由副井底到30101工作面切眼搬运由支架厂家负责外，其余机电设备、安装主材及辅材的搬运、安装由投标方负责;1.3甲方提供设备及主材：序号设备或者主材型号及规格单位数量1过渡支架ZFG12000/26/40架62端头支架ZTZ20000/25/38架23中间支架ZF12000/26/40架824前后刮板机SGZ900/1050部25后部刮板机清浮煤装置套16采煤机MG650/1605-WD台17转载机SZZ1000/400部18破碎机PLM2200台19皮带机自移机尾DY1200台110顺槽皮带输送机及电控机长1700
7、米部111乳化液泵站BRW400/31.5套112喷雾泵站BPW320/10M套113高压反冲洗过滤站套114组合开关套315移动变电站台316电缆拖移装置套117IOKV级高压电缆350+3253+3X2.5米5703150+350+32.5米235018330OV级电缆370+l35+32.5米3800350+1X25米470191140V级电缆370+l25米300350l16米2300335+1X16米500316+l10米350310+l10米30020500V级电缆4X1.5米45001.4副井底到30101工作面顺槽入口安装108供水管路580米（每2米一个管架，距地板1米高）；
8、1.5 、30101工作面到井底水仓安装159排水管路1980米（每2米一个管架，距地板0.7米高）；1.6 所有供电电缆按图施工。二、招标说明2.1 定义2.1.1 “招标人”是指榆林泰发祥矿业有限公司。2.1.2 “投标人”是指响应招标人要求，向招标人提交投标文件的施工企业。2.2 资金来源招标人通过前附表第3项所述的方式筹集到资金，并将部分资金用与本工程所签合同项目下。2.3 资格要求与合同条件2.3.1为履行本施工合同，参加投标的施工企业至少应具有前附表11项所要求的资质等级。2.3.2投标人务必具有独立法人资格。2 .3.3投标人应具有建设工程施工安全资格证3 .3.4为具有被授予合
9、同的资格，投标人应提供令招标人满意的资格文件，以证明其符合投标合格条件与具有履行合同的能力。为此，所提交的投标文件中应包含下列资料：1）有关确立投标法律地位的原始文件的复印件（包含营业执照、资质等级证书等）。2）投标人在近3年完成的与本合同工程相似的业绩及其合同履行情况。3）按规定的格式填写公司的组织结构与计划在本工程担任项目经理、副经理、项目总工程师人员的简历及施工现场管理、要紧施工人员的情况（项目经理、副经理、总工程师更换，需经得业主同意）。4）按规定格式提供完成本合同拟使用的要紧施工机械设备情况。2. 3.5中标人不得将招标内容进行分包或者转包。2.4投标费用投标人应自行承担因其投标编制
10、投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。三、招标文件31招标文件的构成3.1.1 招标文件包含下列各章，同时还包含本工程所发出的澄清、修改补充资料。第一章招标书第二章投标须知第三章合同条件及协议书格式第四章工程规范、技术条件及图纸第五章投标书格式第六章资格证明文件第七章其他辅助资料第八章合同文件3.1.2 投标人应认真批阅全面懂得招标文件中所有须知、条件、格式、条款、规范与图纸。假如投标人的投标文件不能符合招标文件的要求，可能导致投标文件被拒绝，责任由投标人自负。3. 2.招标文件的解释与澄清投标人在购买招标文件后，若有问题需要澄清，应立即以书面
11、形式向招标人提出。招标人将在接到该请求澄清函后，对投标人提出问题，尽快以书面形式向获得招标文件的投标人澄清（但不说明询问的来源）。3. 3.招标文件的修改3. 3.1招标人有以补充通知的方式修改招标文件的权利。这种修改可能是招标人主动提出的，也可能是为熟悉答投标人要求澄清的问题而做出的。3. 3.2上述补充通知将以书面形式发给所有获得招标文件的投标人。补充通知作为招标文件的构成部分，对投标人起约束作用。投标人应在收到上述补充通知后立即以传真方式向招标人确认收到。4. 3.3为了给投标人合理的时间，使他们在准备投标文件时把补充修改的内容考虑进去，招标人能够酌情延长递交投标文件的截止日期。四、投标
12、报价4.L报价原则4.1.1 投标人应根据招标文件中规定的工程范围，并结合各自的工程经验按招标方提供的施工要求及图纸分项进行报价。4.1.2 投标报价须列出报价构成及汇总价。除非合同中另有规定，投标总价应为各分项工程所发生的各项费用之与，其中应包含各分项工程所涉及的各项主材、施工机械、劳务、材料及材料检验、管理、税金、政策性文件规定的补贴及合同包含的所有风险、责任及施工措施等费用，与投标人在施工过程中可能发生的各类费用。假如投标人对某项报价进行保留或者未计，则有可能被视为该费用已进入其它项目。4.1.3 投标人应在投标预算书的每一项中计算填写单价与合计价，没有填写单价与合计价的项目将不予考虑，
13、并认为此项费用已包含在其他项目单价与合价中。4. 2.投标报价方式4. 2.1本报价中的所有承包方自购材料均应按工程所在地最新材料报价，并对材料价格上涨因素有所预测与斟酌，事后不得因材料价格上涨等再提出追补报价。5. 2.2本次招标项目为固定总价合同，除下列原因外，不得调整。1）人力不可抗拒的自然灾害造成的重大缺失；2）业主的设计变更签证或者增加项目（预算审批执行陕西省政府有关取费标准文件规定的取费标准，同时执行优惠下浮幅度。按照招标文件规定的报价原则同比例优惠）。4. 2.3工程报价参考陕西省安装工程消耗量定额（2004）及其配套的取费文件。4.3. 设备、材料供应方式工程安装的所有设备及主
14、材由招标方供给，其它辅材均由施工方报价采购。（安装方自购材料务必是国内知名厂家的著名产品），承包人采购的材料价格由承包人自行确定，业主方不负责材料调差，同时承包人采购的材料进场前务必经业主方认可。4.4. 投标货币投标文件报价中的单价、合价与总价全部使用人民币表示。五、投标文件4.5. 投标文件的语言投标文件及投标人与招标人之间与投标有关的来往通知、函件与文件均应使用中文。4.6. .投标文件的构成5. 2.1投标人的投标文件应包含下列内容：6. 2.1.1投标书包含如下内容：1） 投标书及其附录；2） 法定代表人授权委托书；3） 投标保证金。5. 2.1.2商务部分包含（但不限于）如下内容：
15、1）招标文件第六章中规定应提交的资格证明文件；2）招标文件第七章中规定应提交的其他辅助资料；3）投标预算书（若有降低造价措施，应附有降价措施的说明书及降低金额计算书，并在投标书附表”对报价需要说明的问题”栏目中明确说明）；4）近三年要紧工程业主对履约质量评价的证明材料（若有）；5）按本须知规定提交的其他资料。5.2.1.3技术部分即施工组织设计要求投标人提供如下各项（但不限于）完整全面的施工组织设计及必要的图纸：1）施工场地布置及要求；2）施工进度计划及网络图；3）材料供应计划及劳动力计划安排；4）施工技术与保证措施；5）对工期的保证措施；6）保证安全、文明施工的要紧措施；7）工程质量保证措施
16、、竣工验收后保修工作的措施与承诺；8）成品保护的保证措施；9）降低造价施工措施。技术文件部分务必表达工程量标准化与安装部分的内容5.2.2投标人务必严格地使用招标文件提供的投标文件格式，但表格能够按同样格式进行扩展。5.3.投标有效期5. 3.1自规定的投标截止日期算起，投标文件有效期为前附表中所述的日历天。6. 3.2在原定投标有效期满之前，假如出现特殊情况，招标人能够书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求。投标人须以书面形式予以答复，投标人能够拒绝这种要求而不失去他们的投标保证金。同意延长投标有效期的投标者也不同意修改他的投标文件，但需要相应地延长投标保证金的有效期，在延长期内本须知关于
17、投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。5.4.投标保证金5.4.1投标人应与投标文件一起提供一笔前附表中所述的人民币金额，作为投标保证金。5.4.2投标保证金只限于现金或者汇票方式于投标截止日期前提交。5.4.3假如投标人同意适当延长投标有效期时，投标人应将投标保证金的有效期相应延长。5.4.4关于未能按要求提交保证金的投标文件，招标人视为不响应投标而予以拒绝。5.4.5投标保证金将在招标人与中标人签订合同后5天内无息退还。5.4.6如有下列某一情况发生，投标人的投标保证金将被没收:(a)投标人在投标有效期内撤回投标文件；(b)投标人有明显的窜标行为：(C)未能按本投标须知规定的时间、数额提供
18、履约保证金保函。5.5.现场踏勘5.5.1招标人于2010年9月10日上午9：00时，(北京时间)自行到麻黄梁煤矿进行现场踏勘，费用自理。投标人务必认真踏勘现场，认真研究本工程内所有安装内容，书面提出问题进行答疑，除非因业主方原因或者设计增加，否则以后不办理任何变更签证。5.5.2在现场踏勘过程中，投标人假如发生人身伤亡、财物或者其他缺失、不论何种原因所造成，招标人均不负责。5.5.3假如投标人认为需要再次进入现场踏勘，招标人将以支持，费用由投标人自理。5.5.4招标人向投标人提供的有关现场资料与数据，是招标人现有的能使投标人利于投标的所有资料。招标人对投标人由此而做出的推论，懂得与结论概不负
19、责。5.5.5招标答疑包含所有问题与答复的副本，将迅速提供给所有获得招标文件的投标人。招标答疑作为招标文件的一部分，与招标文件同等有效。投标人在获得招标人发出的“招标文件澄清、修改及补充通知”后应立即以传确实方式通知招标人。5.6.投标文件的份数与签署5.6.1投标文件签署人是指法定代表人或者法定代表人针对本次项目正式授权的代理人。5.6.2投标人按本须知的规定，提供投标文件正本一份，副本五份，电子文档一份（U盘）。投标文件的封面上应明确标明“正本”与“副本”的字样，并在投标文件签字与盖章。投标文件的副本，均应为投标文件正本的复印件。一旦正本与副本有差异，以正本为准。5.6.3投标文件的正本与
20、副本均应使用不能擦去的墨水打印或者书写。投标文件应由投标文件签署人在招标文件要求的地方签字并加盖投标单位公章。投标文件正本务必由投标文件签署人逐页进行小签。副本可用正本的复印件。5.6.4全套投标文件应无涂改与行间插字，除非这些删改是根据招标人的意见进行的，或者者是投标人造成的务必修改的错误。如有修改内容，修改处应由投标文件签署人签字。5.7.投标文件的递交5.7.1投标文件的密封与标志5.7.1.1投标人应将投标文件的正本与副本分别密封在内包封中，并在各内包封上正确标明“正本”或者“副本”。再统一密封在一个外层包封中。电子文档应封装在正本的包封内。5.7.1.2内层与外层包封都应标明招标编号
21、、项目名称、投标人名称、地址、邮政编码，并在每一包封上注明“于年月日时封，开标时间之前不准启封”的字样。5.7.1.3所有密封处应骑缝加盖投标单位公章或者密封章。5.7.1.4假如内外层包封没有按上述规定密封并加写标志，招标人将不承担投标文件提早开封的责任，出此造成提早开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。5.7.2投标文件派专人递交至前附表第17项所述的地址。5.8.投标截止日期5.8.1投标人应按前附表所述地点、日期与时间将投标文件递交给招标人。5.8.2出现因招标文件的修改推迟投标截止日期时，则按招标人修改通知规定的时间递交投标文件。在上述情况下，招标人与投标人往常在投标截止期方面的
22、全部权力、责任与义务，将适用于延长后新的投标截止期。5.9.投标文件的修改与撤回5.9.1投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前,能够书面形式向招标人递交请求修改或者撤回其投标文件的通知。但在投标截止日期以后，不能修改或者撤回投标文件。5.9.2投标人修改后的投标文件或者撤回通知，应按本须知的规定编制、密封、标志与递交。5.9.3根据本须知的规定，在投标截止时间与招标文件中规定的投标有效期终止日期之间的这段时间内，投标人不能撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。六、开标6.1.招标人将于招标书中规定的时间与地点开标。6.2.开标会议在所有投标人法定代表人或者其授权代理人在场的情况
23、下进行，投标人代表签名报到，以证明其出席开标会议。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知招标人，并认为该投标人将默认开标结果。6.3.开标会议由招标单位组织并主持。开标时，招标单位将当场对投标文件的密封、签署及投标保证金的提交情况等进行核查，确认无误后由招标单位主持人宣读有效投标文件的投标人名称、投标报价、工期、质量、投标保证金与招标人认为必要的其它内容。但按规定提交合格撤回通知的及逾期递交的投标文件不予开封与宣读。6.4.对有效投标文件进行唱标。6.5.开标时，投标文件有下列情况之一者将视为无效：6.5.1投标文件未按规定标志、密封；6.5.2未提交有效的投标保证金；
24、6.5.3投标截止时间以后送达的投标文件；6.5.4投标书未加盖单位公章或者无投标文件签署人签字；6.5.5投标人针对同一项目递交两份或者多份内容不一致的投标书，未书面声明哪一个有效的。6. 6.开标过程将由榆林市榆阳区煤炭公司负责监督。七、评标7.1.评标的组织与构成7. 1.1评标委员会招标人按照中华人民共与国招标投标法、国家七部委联合颁发的评标委员会与评标办法暂行规定及评标办法规定依法组建评标委员会。对所有投标人的投标评估，都使用相同的程序与标准。7. 1.2评标程序(1)初步审查(2)全面评审(综合打分)7.1.3评标时，有下列情况之一的，投标文件视为无效(即废标)：(a)投标文件内容
25、不全，字迹模糊，难以辩认或者未按规定填写的；(b)未实质性响应招标文件要求的投标；(c)被评标委员会判定为相互窜标的各方；(d)投标文件中未结合本工程特点制定安全技术措施，编制专项安全施工组织设计。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件与规定且没有重大偏离或者保留。重大偏离或者保留是指影响到招标文件规定的服务范围、质量与性能，或者限制了招标人的权力与投标人的义务，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标人的公平竞争地位。7. 1.4评标原则评标委员会按照评标办法，对通过初步审查的有效投标文件按照百分制进行综合打分。评标委员会按照得分高低依次推荐前三名投标人为中标候选人。出现得
26、分相同的情况，以投标报价低者排名居先。7.1.5定标招标人将根据评委推荐候选人综合考虑最终确定中标人。7.2. 评标过程的保密7.2.1凡属于审查、澄清、评价与比较投标的有关资料与有关授予合同的信息均不向投标人或者该过程无关的其他人泄露。7.2.2在投标文件的审查、澄清、评价与比较与授予合同的过程中，投标人对招标人与评标机构其他成员施加影响的任何行为，都将导致取消投标资格。7.2.3严禁投标人在招投标过程中使用任何手段进行窜标、贿赂与违反招投标纪律的其他行为，如经发现均取消其投标资格。7.3.投标文件的澄清为了有助于投标文件的审查、评价与比较，评标委员会能够要求投标人澄清其投标文件。有关澄清的
27、要求与答复，应以书面形式进行,但不同意更换投标报价与投标的实质性内容。八、中标通知书及签订合同8.1. 确定中标人后，招标单位将以书面形式发出中标通知书，发出时间不超过投标有效期。8.2. 中标通知书将成为合同的构成部分。8.3. 中标人应按中标通知书中指定的时间、地点与招标人签订合同。8.4. 招标文件、中标人的投标文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的经济合同构成部分。8.5. 对未中标者，招标人不对未中标原因做出解释，同时不退还投标文件。8.6. 招标人保留同意或者拒绝任何投标，与在合同授予前的任何时间取消招标过程与拒绝所有投标的权力，而且不对因此受影响的投票人产生任何责任，并对
28、所采取的行为不做任何解释。九、履约保证金中标人应在签订合同协议书之后10日内向招标人提交合同价款20%的履约保证金，能够使用现金或者由具有法人资格的银行出具的有效的履约保函（应使用招标文件第五章中规定的格式）。为取得履约保证金所需的费用，应由中标方自行负责。第三章合同条件及协议书格式一、合同条件1 .监理工程师本工程监理工程师姓名、权限在发包人与承包人签订合同时明确。2 .合同文件2.1 本合同务必服从国家现行法律与法规，合同的解释应以国家现行法律与法规为准。2.2 合同文件构成及优先次序构成合同的各个文件应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。除非合同另有规定，构成合同文件优先次序应如下
29、：2.2.1本合同签订后双方达成的对本合同条款的修正及补充文件；2.2.2合同协议书（含附件）；2.2.3中标通知书；2.2.4投标书与附录；2.2.5投标报价单；2.2.6合同条件；2.2.7技术规范2.2.8图纸；2.2.9投标预算书；2 .2.10与本合同有关的其他文件。另外，上述文件相互之间涉及到的任何内容有矛盾时，以日期在后者为准。3 .合同范围与承包价3.1 合同范围井下30101综采工作面、顺槽机电设备及给排水管路安装工程使用固定总价的承包方式，承包价为合同价。4 .工期与质量5 .1工期（1）合同工期工期为（中标工期）个日历天，从发包人下达的工程开工令之日起计算。承包人务必在工
30、期内完成工程建设。每提早一天按5000元/天进行奖励。（2）开工令下达在本合同协议签订后二天内，发包人将向承包人下达工程开工令。承包人根据工程开工令要求的开工日期，要按时开始本合同工程的施工。（3）工期延长假如由于：a、额外或者附加的工作量或者性质改变；b、本合同条款所指的延误原因；c、发包人非正当理由的延误，妨碍或者阻止；d、任何发包人代表下达的关于非承包人责任指令的暂时停工；e、可能发生的其它特殊情况，而不是由于承包人的失误或者承包人应负责的违约。则承包人有权得到工期延长。（4）工期延误的处罚投标人应充分考虑由于井下运输等条件影响而不能正常施工的风险。如非发包人方原因或者其它不可抗力影响而
31、使工期误期，应向发包人方赔偿费用。误期时间从正式开工之日起（中标工期）个日历天后开始计算，每超过一天按5000元/天扣除结算价款（不足一天的按一天计算）。此项延误处理与支付，不应解除本合同规定的承包人的任何责任与义务。4.2质量要求本工程质量要求达到质监验收标准合格等级。5 .图纸、技术资料、规范的提供发包人提供图纸日期：签订合同后提供。发包人免费提供图纸的份数：2份上述图纸与其它技术资料，未经发包人同意，承包人不得提供给与本合同工程施工无关的第三方。6 ,发包人的通常责任6.1付款发包人应按合同规定，支付给承包人工程款。6.2发包人应按照建设施工现场管理规定与合同条款约定的时间与要求完成下列
32、工作：6.2.1 向承包人提供施工场地的工程地质资料，建设区域、边界。1.1 2.2向承包人进行设计交底（测量操纵与由发包人负责现场交底）。6.3交通道路的开通承包人通过现场考察后熟悉现场的条件，同意为完成位于发包范围内的本合同工程所需的交通道路、运输等，一切手段、方法所发生的费用均由承包人自行解决。7.承包人的通常责任7.1安全、保卫、文明施工与环境保护7.1.1承包人应按国家有关治安管理规定向发包人提供参与施工人员的花名册及身份证号码，并按国家有关规定向地方有关部门交纳相应的费用。7. 1.2承包人应参加由发包人牵头的治安联防工作。1.2 1.3承包人的施工机械与人员进入施工现场后，承包人
33、应同意发包方委派安检人员对承包人提供的施工组织机构、施工机具型号、要紧施工人员的身份证、安全资格证、上岗证、特殊工种操作证等与投标文件相对应的部分进行核查，检验是否与投标文件相对应的部分及国家有关安全生产条例一致，检验现场施工机具与施工人员是否具备安全生产的条件，如达不到安全生产的条件，应立即整改，否则视为违约。1.3 承包人不应从发包人的人中招收或者试图招收自己的职员与工人。1.4 3承包人应指派多位在施工现场的安全员专门处理安全及防止所有职工人身事故方面的问题。这一工作人员应胜任此项工作，并有权公布各类指示及采取防止事故发生的预防措施。1.5 承包人应始终采取一切合理的预防措施，防止职员发
34、生任何违法、违规或者妨害治安的行为，保持工程周围人员及其财产不受上述行为的危害。1.6 承包人应保持其职员与工人的安全、健康。发包人代表可能随时指示承包人提供关于人员安全、健康的报告。1.7 承包人负责在工程施工、竣工及保质的整个过程中施工现场全部人员的安全。除因发包人方、发包人方代表或者雇员的行动而造成的伤亡外，发包人方不承担承包人雇用的工人或者其他人员的伤亡赔偿或者补偿责任。承包人负责在需要的时间与地点，根据地方建设主管部门及矿区要求，自费安装与保护所有灯光、护板、栅栏、警告信号、危险信号与警卫，与对工程进行保护或者为公众提供安全与方便。1.8 如有必要时，承包人应承担为开展、进行及验收项
35、目工程办理各项必要的报批手续，并获得所有根据中国法律所需的有关政府部门的批准、许可、执照及证书，包含但不限于进入项目工程施工场地内进行施工所需的批准、许可、执照及证书。1.9 8在事故发生后承包人应立马上全面情况报告发包人。假如出现人员死亡或者其他严重事故，应以最快方式通知发包人及当地政府劳动安全监察部门。善后事宜及费用先由承包人垫付，再根据责任的界定分摊费用。1.10 专门用于本工程施工的由承包人提供的所有设备、设施与材料一经运至现场，即应被视为是专门供本工程施工使用（承包人所提供的机具及设备务必保证性能良好）。承包人除将上述物品在现场各部分之间转移外，假如没有发包人代表的书面同意，不得将上
36、述物品运出现场。但是，关于从事将工作人员、劳务人员、承包人的设备、临时设施、工程设备或者材料运出工地的车辆不要求办理同意手续。1.11 10在承包人无权延长工期的情况下，如发包人方代表认为工程或者部分工程的进度太慢，不能按“竣工时间”完成时，应通知承包人采取发包人方代表同意的必要措施，加快进度以便按时竣工。承包人对采取这些措施无权另收费用。假如由于执行发包人方代表按本条款规定做出的指示，承包人认为有必要在夜间或者当地公认的公休日施工，则应取得发包人方代表的同意，如承包人为履行本条款规定的责任所采取的措施，使发包人方增加监督费，这些费用应由发包人方向承包人收回，也可由发包人方从承包人应得到的金额
37、中扣除Q7.11承包人在取得本合同后，应按国家或者当地有关部门的规定办理注册登记手续，以获得批准从事本合同的施工活动，有关办理此项注册登记的费用由承包人自己承担。如因未能办理注册，而导致工程不能正常施工，视为承包人责任拖期处理，由此产生的一切缺失由承包人承担。8.施工组织设计与进度计划8.1施工组织设计与进度计划的提交在合同签订5天内，承包人应向招标人提交下述文件：8. 1.1施工组织设计，其中应包含：（1）综合的与全面的进度计划。该进度计划应符合发包人的工期进度计划要求。（2）拟用于该工程的施工机具清单。现场管理组织与关键人员安排。（4）劳动力与管理人员需求计划。（5）采购计划及施工方案。8
38、. 1.2质量保证大纲与质量保证手册。8.1.3在任何时候，假如经发包人代表检查工程的实际进展与已经同意的施工进度计划不符时，根据发包人代表的要求，承包人应编制一份修改的施工进度计划，并说明其为保证工程按期完工而对施工进度计划所作的修改及工期保证措施，并报经发包人批准。9.计量与支付9. 1合同价款本工程合同使用固定总价合同。投标人所报单价在合同实施期间市场因素变化而变动，投标人应自行考虑风险系数，不得要求发包人提高合同总价。9.2工程款支付方法：1. 2.1合同签定后，预付合同价款的20%；9. 2.2工程竣工验收优良后支付合同价款的40%；10. 2.3工程竣工运行半年后支付合同价款的30
39、%；11. .4质保期满后付清合同总价10%的质保金（工程质保期为工程最终验收合格起12个月）。质保金支付方法：工程验收合格，工程质保期满后且承包人按要求编制的工程档案（1式2份），经发包人代表同意及发包人的档案部门签收后支付（另提供1套电子版的竣工资料）。10.工程竣工10. 1工程竣工1.1.1 1.1当本合同工程已实质上竣工，各分项工程已优良地通过了发包人的检验，承包人已按发包人规定的要求编制好竣工图表资料后，即可向发包人提交竣工验收申请报告并附上竣工图表资料。发包人在收到该申请报告10天内组织竣工验收，并在竣工验收后7天内由发包人将竣工验收意见通知承包人。1.1.2 如竣工验收说明工程
40、质量优良，则本合同的竣工日期为承包人向发包人提交竣工验收申请报告的日期。上述验收意见通知即为由发包人向承包人颁发工程竣工证书。1.1.3 如竣工验收说明工程质量达不到验收意见要求，对非优良工程认真返工重做或者补救处理后达到合格，再由承包人按上述规定程序重新提出竣工验收申请日期。计算实际日期时，应减承包人第一次提出竣工验收申请之日至发包人发出不予验收的指令的时间。1.1.4 组织办理竣工验收的费用由承包人承担。10.2现场清理承包人在确认工程已竣工并经发包人认定后10天内，承包人应从施工现场清除并运出承包人装备、剩余材料、垃圾与各类临时设施,并保持整个现场及工程整洁，达到发包人满意的状态。如承包
41、人未在述规定时间内完成上述工作，则发包人有权雇用他人进行该项工作，所发生的费用由承包人承担。发包人可从发包人支付给承包人的任何款项中扣除或者将承包人的财产作为抵补。IL违约11.1发包人的违约假如发包人未按本合同要求履行其义务、提供务必的施工条件、或者未按期支付各项款额，则除按本合同其他规定条款执行外，承包人还可在通知发包人后，放慢施工速度，可将暂不使用的设备、人员撤离现场，但务必保证保护已完工程的配备。承包人可按规定得到延长的工期。而一旦发包人后来履行了其义务、提供了必要的施工条件或者将应付款额进行了支付，则上述承包人的一切权力应予终止，同时务必立即恢复正常工作。11.2承包人的违约假如承包
42、人严重违反本合同规定的应尽义务，出现如下情况：1）实际到施工现场的要紧人员与用于本工程的要紧施工机械与投标书严重不符；2）未经发包方同意，承包人擅自将本工程的部分或者全部工作转包给其它施工单位；3）工程进度与投标书中所报计划严重背离等；4）承包人实际提供的施工组织机械、施工机具型号、要紧施工人员的身份证、安全资格证、上岗证、特殊工种操作证等与投标文件相对应的部分及国家有关安全生产条例严重不符。已经对工程造成严重损害，或者继续进行施工将给本合同工程造成严重损害，发包人可另派人员进驻现场接管工程，并终止承包人在本合同项下的承包。除此之外，还将对承包人追究由此造成的一切缺失。发包人的上述行为，不能解
43、除本合同规定的承包人任何义务与责任。11.3保留追究承包人违约的权利如因承包人违约，发包人没有追究承包人的违约责任，但之后如承包人仍有违约行为，则发包人仍具有追究承包人违约的权力。12.特殊风险与保险12 .1特殊风险假如本合同执行过程中，发生了下列特殊风险：A、战争、入侵；B、核辐射或者放射性污染；C、空中飞行物体附落或者其他非发包人或者承包责任造成的爆炸、火灾；D、暴乱、骚乱。但纯系承包人或者其分包人派遣、雇用人员引起的骚乱除外；E、属于发包人工程师提供的本合同工程的设计引起的缺失或者损害；承包人应根据发包人工程师的指令进行工作，力求将由此可能产生的缺失或者损害降到最低程度。如因上述特殊风
44、险致使本合同工程工期实质性延长，或者使任何已建工程、材料、设备、遭到破坏或者损害。则承包人有权按规定延长工期与因此产生的费用增加款额。承包人报发包人批准后，应确定：（1）按规定承包人应延长的工期；（2）修复上述遭受破坏的永久工程、材料、设备所发生的款额；（3）根据发包人工程师的指令进行的工作所发生的款额。13 .争端的解决13.1 争端的解决不管在施工过程中或者在工程竣工之后，假如发包人与承包人之间关于合同或者起因合同，或者因工程施工发生任何争端，则双方可就争端事项进行友好协商或者通过双方上级主管部门进行调解解决，并遵守双方协商、调解达成的任何协议。假如双方协商、调解不成，双方中的任何一方可向
45、甲方所在地人民法院提起诉讼。二、合同协议书本协议由（下列简称“发包人”）与（下列简称“承包人”）于年月日商定并签署。鉴于发包人拟进行(工程简述)，并通过年月日的中标通知书同意了承包人以人民币元为工程施工、竣工与保修所做的投标书，双方以人民币元的合同价格达成如下协议：1 .本协议中所用术语的含义与下文提到的合同条件中相应术语的含义相同。2 .下列文件应作为本协议的构成部分；(a)本合同协议书(含附件、修改及补充协议)；(b)中标通知书；(c)承包人的投标文件；(d)合同条件；(e)标准、规范与有关技术文件；(f)图纸；(g)投标预算书(h)其他有关文件。3 .上述文件应互为补充的解释，如有不清或
46、者互相矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准。4 .考虑到发包人将按下条的规定付给承包人各项款额，承包人特此立约，向发包人保证按合同规定进行施工、竣工、保修。5 .考虑到承包人将进行本工程的施工、竣工与保修，发包人特此立约，保证按合同规定的方式与时间向承包人支付合同价格与合同规定的其他应支付的款项。特立此据，本协议书于上述所定日期，由合同双方根据中华人民共与国法律签署订立，并开始执行，双方代表在此签字并加盖公章。6 .本合同书正本一式六份，甲方执四份，乙方执两份。发包人代表(签名盖章)：承包人代表(签名盖章)：承包人（公章）:发包人（公章）:地址：地址：法定代表人：法定代表人:开户银行：开户银行：帐号：帐号：电话：电话：传真：传真：
